第一篇:钢筋工程班组施工合同
钢筋班组施工承包合同
一、工程名称:**家园17#----22#
二、工程地址:
三、发包方:{以下简称甲方}
四、承包方:{以下简称乙方}
五、承包工作内容:乙方承包本工程所有钢筋下料、加工、绑扎、成品及半成品的保护等工
作。乙方负责提代详细钢筋料单,按工程部位、分类分项合计。
六、承包费用及结算方式:甲方与乙方按照平等自愿、协商一致的原则为乙方定承包价款,
经协商本分项工程定价为:{}。按蓝图图纸标明建筑面积计算,基础底板按标准层面积计算一层。注:不含二次结构。
七、付款方式:按建设单位拨款形象进度,每月付工程量的80%,主体结束验收合格后付工
程量的90%,余款内墙抹灰完成后付清。
八、合同内容:
1、质量:甲方为乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照施工规范施工,服从工地质量管理人员的安排,杜绝发生质量事故,在日常质检和分项工程竣工时,该分项工程质量必须达到国家验收规范标准。经建设单位、监理单位检查验收并达到质量验收要求后,方可进行下道工序施工。
2、安全:甲方为乙方提供劳动设施,为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范,服从工地安全员的管理,杜绝违章作业、杜绝发生各类安全事故。乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患,严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度,必须接受工地安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业照成事故,一切责任由乙方负责。
3、文明施工:乙方除保质保量完成本职工作外,还必须做到文明施工。乙方如有下列一项未达到文明施工要求,扣该承包方承包款1000元,(1)乙方必须做到施工场地文明,对工作区内做到工完料净。严禁将施工材料乱放。钢筋损耗必须控制在1%内,绑扎丝用量按绑扎钢筋量每吨3.5公斤提供。(2)乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、文明,保证本组工人宿舍及宿舍院内卫生整洁。(3)甲方提供施工大型机具,小型机具有乙方自己解决。乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏,且运作正常、保养良好。(4)工地严禁酗酒、打架闹事、盗窃等不良行为。如果出现打闹事件一次,对责任班组每人次罚款1000元,造成后果由责任方自负,甲方概不负责。
4、工期:乙方必须严格按照施工队统一制定的施工进度进行。不得拖期,不影响下道工序施工,如在规定期内未完成要求的工程量,每发生一次,扣罚乙方所承包款的2%,并由乙方承担所有误工和托期损失。中途退场按已完成工程量的50%进行结算。
5、工地要求:(!)甲方根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便,确保工程顺利完工。钢筋进场乙方必须配合卸料。(2)乙方必须服从工地的各项管理规定。(3)乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各口管理人员的具体要求和安排,否则管理人员将对其进行合理处罚。(4)甲方提供床铺、临设,乙方必须爱惜,不得乱划、乱写、乱钉等,若有损坏毁坏的乙方必须照价赔偿。乙方必须节约用电、用水。(5)乙方在签约后的施工过程中,不得中途停工或半路退出,否则不予结算并扣除乙方所有的承包款。
九、本协议一式两份,签字生效。未尽事宜,协商解决。
甲方代表:乙方代表:
年月日
第二篇:施工班组内部承包合同(钢筋工)
合同号:
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称): 重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称): 周勇,男,身份证号:510226196712055571
一、工程概况:
1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点:合川区北城沙坪路
二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围:__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容:
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):
1、工程单价(按施工图图算量计算):
±0.00(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。
±0.00以上主体、装饰钢筋:按_25_元/m2计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。 ○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。 ○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。
四、合同价款:
1、根据上述第
二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的1.0%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用
1
2、乙方自备的机械设备、工具用具:
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、 甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准:
质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到 优良 标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。
2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知
甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
2
3、检查要求: 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格;
3.2钢筋骨架尺寸;
3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量); 3.4钢筋接头位置和数量; 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度; 3.6受力钢筋保护层;
3.7箍筋的间距、数量及位置; 3.8受力钢筋的间距、数量及位置; 3.9钢筋节点构造。
对于3.1、3.
2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。
对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期:
1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体 按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任 ;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款 。
4、工期顺延的前提条件:
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。 ○
2、暴雨、材料供应不到产生的。 ○
3、政府行为,建设单位及有关单位要求的停工。 ○注:(其中
1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、 付款方式:
1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。
4
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。 十
一、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、乙方派________为专职安全员,_________为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间
5 交接验收,承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及 时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。 十
二、保证金及保修金:
1、保证金:
乙方在签订合同时支付50000.00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返
6 工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。 十
三、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第
2、3条款处理,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。 十
四、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。 十
五、其他条款:
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,
甲方(盖章):
乙方:
7 代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。
8
第三篇:建筑工程班组承包合同(钢筋班组)
建筑工程班组承包合同
承包方根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。
1 工程概况
1.11.21.3
1.42 承包方式:
2.1承包方式:班组劳务承包
3 承包范围:施工图纸规定的主体结构部分(含地下室)以上钢筋工程全部工程内容,其中包括:
3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:
3.2.1乙方自备手头工具。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
3.2.3若由甲方原因造成的损失,由甲方自身负责。
3.2.4如以上工作因各种原因由甲方代为完成,其费用甲方有权从乙方承包费用中扣除。
4、合同价款:主体结构以实际竣工面积每平方米元,地下车库每吨元,(以实际翻样单为准),发生其他零用工按每工日单价计算,(其中含质量元每平米,进度元每平米,若质量、进度达不到相应扣除) 发包方:
5、价款支付
5.1甲方按乙方每月完成合格工程量的50%支付工程款,剩余工程款双方约定
因乙方原因主体结构于未能封顶,乙方每延误一天罚款元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
5.2乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,
工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权
不批劳务费。
6、合同工期
6.1开工时间2006年2月20日,主体封顶时间:2006年月日。
6.乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力
量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工
期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力
穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
7、工程质量
7.1本工程约定的工程质量标准为。
7.2由于乙方原因出现的质量返工造成的材料、人力损失,由乙方承担经济责任。
8、安全施工
8.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,内蒙古及呼和浩特市
有关安全标准,规定和内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准进行施工,随时
接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落
实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。
8.2由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自行全部承担经济责任和法律责任,
乙方应按国家有关规定对伤亡及家属进行经济补偿,妥善处理善后工作。
8.3对乙方原因造成的重大伤亡事故,由乙方承担全部费用外,还要承担主管部
门的罚款。
8.4乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的
检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙
方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造承政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。
8.5甲方与业主签订的“安全生产协议书”对乙方具有相同的约束力。
9、文明施工
9.1乙方必须按照内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管路制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
9.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。
9.3严禁野蛮使用机械和工具。乙方承担对甲方机械及电动工具保养的责任。甲方有权制止野蛮操作行为并对其进行罚款处理。由于乙方野蛮使用或不正当使用造成的机具损坏应有乙方按原价赔偿。
9.4装卸、拆除各种材料机具,严禁摔仍,甲方有权对摔仍现象进行罚款100---500元。
9.5乙方工人食堂宿舍必须符合内蒙古及呼和浩特市 的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博, 酗酒, 打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
10、材料机具
材料机具凭支退手续使用并妥善保管,出现丢失按原价赔偿。甲方对乙方实行限额领料制度,超出部分有乙方赔偿。
11、甲方项目经理
11.1甲方项目经理:
11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作
12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的料具供应。
12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时,定期召开施工现场会议。
13、乙方代表
13.1乙方代表:
13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
14.2在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
14.3遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
14.4做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。
14.5合理节约使用各种材料。
14.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
14.7承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。
14.8乙方代表或管理人员按要求参加甲方做事的各种生产例会。
15、工程保修
15.1甲方扣除乙方结算价款的
15.2保修期为一年,保修期内出现保修内容,甲方通知乙方及时安排人员维修,3天内乙方人员未到现场,甲方自行安排人员维修,费用从乙方保修款中扣除。 15.3保修期内无保修内容,甲方一次性无息返还保修金。
16、乙方进场
16.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。
16.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过45岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
16.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成
的经济损失有乙方负责赔偿。
16.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。
17、乙方退场
17.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:
17.1.1有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已合格工程量的50%予以结算。
18、其他条款
18.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。
18.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
19、争议解决
19.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。
20、合同生效与中止
20.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
20.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款和保修款后中止。
21、合同份数
21.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人:承包人:
签订日期:签订日期:
第四篇:建筑安装工程施工劳务承包协议(钢筋班组)
建筑安装工程施工劳务承包协议
发包方:上海园林工程有限公司三台山项目部(以下简称甲方) 承包方:钢筋班组(以下简称乙方)
一、 工程名称:呈贡三台山公园扩建凤翥阁工程
二、 工程地点:呈贡三台山公园
三、 承包范围:主体结构、二次结构等所有的钢筋工程,原材料的卸货,各种钢筋的翻样、制作、绑扎。钢筋机械的就位、安装。
四、 承包方式:包清工(电焊条、扎丝、钢筋制作加工及帮扎机械、电渣压力焊及材料、预制椽子钢筋帮扎由乙方承担)
五、 施工日期:按甲方提供的施工进度表为准。
六、 承包费用结算:
1、 结算单价:按凤翥阁的建筑投影面积计算,具体计算方式是:
(1)基础按柱子边投影面积计算。
(2)±0层按基础投影面积的50%计算。
(3)+4.6层按投影面积计算。
(4)+7.2~24.6m按各层投影面积计算(包括24.60m层)。
(5)+24.6~屋面层不计投影面积。
按投影面积为59元/m2计价,工程暂定为2000 m2,待竣工验收后按图计算。
2、 结算方式:待主体结构完成,通过上级部门验收,由项目部核算员计算完成的工作量,并经项目部保管员、施工员、安全员、质量员签字的结算单,作为与项目经理结算的依据,经双方签字后生效。
七、 付款方式:从进场当月起按进场施工工人数领取每月500元/人的生活费,班组长1000元/月。主体结构通过验收付至总产值的95%,余下5%工程款至2008年12月底结清。每次发放工资必须由核算员、安全员、施工员、质量员签字后才能支付。
八、 财务管理:
1、 每次领款乙方必须向甲方提供合法有效的工资单证明,并有乙方承包人签字。
2、 乙方必须遵守甲方的各项财务管理制度。
九、 工程质量:
1、 乙方必须严格按图纸、施工规范及甲方提供的技术交底书进行施工。
2、 乙方在钢筋工程施工前,应把钢筋翻样单交项目工程师审核,通过后按料单施工。在制作、绑扎后,必须经质量管理人员验收,最后经监理验收并通过,验收通不过所造成的工期及经济损失由乙方承担。
3、 乙方必须服从甲方质量检查人员的管理,若违反项目部制定的《钢筋工程质量管理细则》,则严格按《质量管理细则》规定进行处罚。
十、 工期进度:
1、 乙方根据甲方签发的施工任务单进行施工,并按甲方的施工进度计划表完成工作。
2、 工期计划按日历天计算,在人力不可抗拒或由甲方造成的工期影响,则相应顺延,由乙方造成的工期延误每天按施工总产值的3‰罚款。
十一、 安全生产:
1、 乙方在施工项目内的全部人员必须严格服从国家及地方现有的安全生产操作规程,遵守项目部制订的安全管理制度。
2、 乙方的施工人员必须具备有效的上岗证,特殊工种必须具备特种工上岗证,做到持证上岗。接受书面安全交底,未经交底而擅自施工造成的后果由乙方自负。
3、 甲方对下列违章行为可作当场处罚:上班不带安全帽、赤膊穿拖鞋上班、爬井架、脚手架、乱拉电线、使用电炉、明火设备、随便大小便、往下及周边抛物等。
4、 工伤事故责任范围:由乙方盲目指挥、违章作业、强行施工不服从管理所造成经济损失全部由乙方承担。一经发生事故,乙方必须积极处理好本班组的工作,甲方给予配合。
5、 工伤费用处理:乙方施工人员发生工伤事故(不包括违章作业、自行生病、在施工现场以外)所发生的费用,由乙方负责。伤亡事故按当地劳动部门及上级有关部门处理为准。
6、 各种安全设施,特种防护用品如安全帽、安全带等由甲方提供,遗失照价赔偿,其他劳保用品如雨衣、雨鞋、手套等全部由乙方负责。工作服由甲方定做,乙方每套承担30元。
十二、 材料使用控制:
1、 乙方按施工图纸要求编制施工配料单,下料必须套用,损耗控制
在1%之内。超出1%部分由班组赔偿。
2、 由于乙方原因返工所造成的损失,则按实际损失的钢筋负责赔偿。
3、 认真做好落手清工作,每层施工完成,所有钢筋应清理到制作场地。
十三、 机械设备:
1、 甲方提供垂直运输,钢筋机械乙方自带。乙方应正确使用,由于乙方原因使用不当或野蛮操作而造成的损失及待工由乙方负责。
十四、 文明施工及综合治理:
1、 乙方必须服从甲方的门卫、住宿、仓库、食堂、厕所、临时用电、水、上下班作息时间、卫生、安全防火等各项规章制度。
2、 乙方进场人员必须实行治安登记,即交验身份证,核发上岗证。若乙方人员无暂住证、健康证,乙方在甲方要求的期限内交照片,甲方可代为办理,但费用由乙方承担。
3、 乙方班组人员不得收留不在本工地施工、来历不明的盲流及刑事责任人。发现者应有义务与责任及时报告甲方治安管理员或当地派出所,若有隐瞒全部责任自负。
4、 乙方人员在施工现场及生活区内,必须服从甲方统一管理。遵纪守法,不得赌博、狂喝酒、大声喧哗影响他人。不得打架、斗殴、偷窃、流氓活动、不听劝阻所造成的全部法律后果及经济责任由乙方承担,并按照项目部制订的《工地治安管理条例》处罚。
5、 乙方有义务有责任对施工现场周边环境保护,无故损坏,影响周边环境所造成的全部损失有乙方承担。
6、 乙方对已完成的分部、分项工程有保护成品的责任,若无故、随意损坏应照价赔偿。若故意破坏,要进行处罚,严重的交当地公安机关处理。
十五、 施工奖罚:
1、 乙方若违反安全、卫生、治安、文明施工等条款的由甲方管理人员当场开具罚款单进行处罚,罚金为每次50~500元。
2、 乙方在施工中,若被监理开具监理通知书超出二次,第三次开始,每次处以500元的罚款。
十六、 施工现场管理:
1、 施工现场使用的计时人工,必须由甲方施工员每天核实签发,每工按45 元计算,否则不与认可,点工工资每月结清。
2、 施工现场发生的配合工作,如下列情况由乙方承担配合:
A、 上级主管部门来检查工作,外来单位参加学习,工地临时短期派出开会参观学习的。
B、 施工现场楼层、脚手架上的垃圾及废料谁施工谁清理,若不及时清理,甲方可指定派人清理,所发生的费用由乙方加倍承担。
3、 甲方进行文明工地评比、标化验收等,需要乙方配合的应无条件服从。公用场地的清理应按项目部要求派人清理,费用由乙方承担。
4、 钢筋机械的就位、安装由乙方负责。
十七、 合同违约及解除:
1、 双方在施工过程中发现一方违约,另一方应书面告知双方,告知后对方继续违约,违约方应承担全部的违约责任,同时单方可解除合同;一方无能力履行合同及部分条款,另一方用书面告知后可以解除或变更合同,无能力履行合同方负全责。
2、 乙方必须按甲方的施工进度计划施工,若遇大雨及不可抗力原因可相应顺延,因业主原因工程停建或缓建造成的损失,乙方不得追溯甲方停工前后的间接损失,只计已完成直接工作量。
十八、 合同的仲裁:
双方在履行合同中发生争执而不能调解的由上级行政主管部门协调或劳动主管部门进行仲裁。仲裁不服可以向当地法院起诉。
十九、 补充条款:
在合同履行中发现有未尽事宜,双方协商解决,另外补充协议与本合同具有同等效力。
二
十、 本合同一式肆份,甲方持三份,乙方持一份,双方盖章签字后生效,合同条款履行完毕后失效。
此页无正文。
甲方:上海园林工程有限公司三台山项目部乙方:
甲方代表:身份证号码:
合同签订地点:呈贡三台山公园
合同签订日期:二
00年月日
第五篇:钢筋工程施工合同书
工 程 施 工 合 同 书
甲方:
乙方:
根据工程的实际需要,现将花都港湾
28、29#楼钢筋工程委托乙方进行劳务分包,甲乙双方本着实事求是,互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商达成如下协议:
一、承包范围
在包工不包料的前提下将花都港湾
28、29#楼所有钢筋工活,包括钢筋加工、钢筋绑扎。
二、工程价格
工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算;基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算,楼层按六层+跃层计算;基础和主体共八个顶。
三、付款方法
1、按每平米七元计算。
2、楼层结顶付清乙方一切费用和工资,不得拖欠。
3、如果因天气变化楼未结顶,按干到几层结算几层,不得拖欠。
4、记工按每工肆拾元计算。乙方不包括装卸钢筋,如果甲方要求乙方卸则工资另算(七元/吨)。
四、食宿方面
1、伙食、住宿由甲方提供。
2、借支费用按每十天,每人次壹百元,如有其他经协商和甲方解决。
五、工程质量
工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工,并得到优良标准,杜绝质量隐患及事故发生。
六、工程进度
能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成,按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清,如不清在甲方有权找人清理,工资有乙方承担,在施工过程中必须听从甲方安排,不听者如出现问题后果自负。
六、如乙方不能完成者,中途停工,或人走影响工程进度,工程款不予结算,一分不给,后果自负。
七、其他
1、未尽事项,双方协商解决。
2、本合同一式三份,乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。
甲方签字:乙方签字:
2007年月日