第一篇:保温板合同范文
保温板买卖合同
需方: 以下简称甲方 供方 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方保温板用于工程建设事 宜充分协商一致,订立本合同。
一、保温板描述及价款如下表:
材料名称
型号 数量 单价(元)
金额(元) 备注 合计金额 (人民币
1、乙方提供保温板应当符合以下第
项标准:甲方要求符合承建工程的标准。
2)国家规定的标准、乙方向甲方提供之保温板应是国家规定有相应生产资质企业 所生产。
二、合同期限
本合同期限为:年月日乙方第一次送货起,至供货完止。
三、供货及验收
1甲方向乙方购买之保温板,由乙方送货至甲方承建的建设工程工地,或由甲方指定的地点。乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。、交货时间按甲方的工程进度计划,乙方应按照甲方要求时间送货,保证按时到货。货到时,甲方负责提供放置货物的场地。
3、乙方送货途中发生保温板的损毁所产生的损失费用由乙方自 行承担,甲方不予承担。
4、乙方供应保温板数量、外观、材质由双方在进入建设工程工地后会同监理公司予以验收确认。整体质量在工程完工后由建设单位、监理及甲方根据国家规范标准及市相关部门对质 量的有关标准和规定进行验收。
5、供货的数量、规格、应以甲方每次向乙方提供的材料单为准。供货的数量、规格、应以甲方每次向乙方提供的材料单为准,乙方依此作为送货凭证。结算以入库单为结算依据。
四、货款支付
货款支付采取以下第种方式,由乙方出具正规税务发票, 甲方以支票、转帐等非现金形式支付。
1、乙方下月号以甲方(项目部)签字确认的上月送货量为
限,向甲方(项目部)申请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在日内核准后,在付款申请书上签字确认,乙方凭此付款申请书要求甲方付款,甲方应于天内付清甲方(项目部)签字确认的付款金额。
2、每批次货物到现场,并经初验合格后一周内支付该批货款的 %; 通过竣工验收后一周支付 %; 余款作为质保金,质保期满后扣除发生的维修费用一次性无息付清。
五、双方权利义务 甲方:
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款,否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验,并收货,对检验不符的货物,甲方有权退或要求乙方换货,由此造成乙方损失的,乙方自行负担,甲方不承担任何责任。
4、对因保温板质量不符造成甲方承建工程损失或其他第三人损失的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并承担相应损失。 乙方:
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定质量、数量的保温板。如乙方提供的保温板质量存在暇疵、数量减少等不符约定情况,乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点,按时送达货物。否则,乙方违约,并应承担由此造成甲方的损失。
3、乙方有权利要求甲方支付已送货物款项。
六、违约责任
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物,应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格,甲方有权拒绝收货或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货,应在交货期满后日内书面通知甲方,并承担违约金(按不能交货部分货款的计算)。如甲方仍要求乙方供货,乙方应当继续供货。
4、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因, 造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的,乙方向甲方支付本合同总价款 的违约金,甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
5、甲方未能按约定付款的,应承担不能付款部分的违约金。如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等,而制作付款申请书请求甲方付款的,甲方有权拒绝付款,并不承担违约责任
七、不可抗力
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指,合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形,致使一方或双方不能履行合同约定条款时, 不能履行方应在不可抗力情形发生之日起7日内向对方书面通知,在取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同
4 履行的影响程度,经另一方同意后,履行方可延期履行、部分履行或 不履行合同义务,并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必 须承担迟延履行的违约责任
八、其他
1、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案: ()《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件(加盖红章)一份,产品质量标准及相关说明:国家或市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料:提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。
2乙方提交保温板生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明,以便甲方备案使用;
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可,否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效, 其他视为合同未变更。本合同的签订,除甲方(项目经理)签字或盖章认可的,甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务,擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对帐单 据等等,因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
九、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互利互惠的态度,通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,双方中任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同效力及其他
、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止,乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函,但质保条款有效期至质保期满。本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,同具法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议于本合同同时使用,补充合同与本合同矛盾的,以补充合同为准。
3、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等,与本合同同时使用,同具法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 代理人: 代理人: 电话: 电话 : 年月日
第二篇:xPS挤塑聚苯板保温板外墙外保温施工合同(精)
XPS 挤塑聚苯板外墙保温系统 专 业 分 包 合 同
合同项目:万达御花园工程 发包单位:单县万达置业有限公司 承包单位: 联系人:
万达御花园工程
XPS 挤塑板外墙保温施工合同
发包方: 单县万达置业有限公司 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)、 根据《中华人民共和国经济合同法》及其他相关规定,综合本工程特点、为明确双方权利、义务和经济责任、本着平等、互利、公平和诚信的原则,经双方协商一致,达成如下协议,希望共同遵守,严格履行,内容如下;
一 项目概况
1、 项目名称;
2、 内容.
3、工程内容;外墙面XPS 板保温系统,内容详见外墙保温建筑构造
(一)相关要求,做法为:外墙保温水泥砂浆找平层基层, 粘贴45mm 厚XPS 挤塑板面,塑料膨胀锚固件固定, 抹面胶浆嵌压耐碱网格布抹5mm 厚一层抗裂砂浆面层。
4、承包方式;包工包料。
5、合同款价;
(1)本合同执行总价承包,合同价款=实际施工面积*单价72元/㎡ (含水泥砂浆找平层, 材料费、人工费、吊篮费、检测费、)(不含:税金, 施工配合费。)
6、结算面积;按实际施工面积计算。
二、工期
计划开工日期 年 月 日;计划竣工日期 年 月 日。具体开工日期以甲方开工令为准,如遇天气或其他不适宜施工的恶劣气候或甲方原因造成的停工,工期顺延。因乙方原因造成工期延误的工期不顺延。
三、质量标准
1、工程质量;达到合格标准(包检测合格、包竣工验收合格)
2、承包方使用的保温材料必须提供符合质监部门要求的有效证明文件;
3、外墙保温系统质量及主要组织材料性能应符合《外墙保温工程技术规程》及《外墙外保温施工及验收规范》要求。
四、付款方式
1、每栋完成, 经甲方监理检查验收合格后付已完成工程价款的80%.
2、竣工验收合格后,一个月内付至95%价款;剩余5%为质保金。
3、自竣工验收合格之日保质期为一年,质保期满,一个月内付清5%质保金(不含税金)
五、工程质量检查及验收
施工方的每道工序施工完毕,必须向监理部门进行报检,监理部门应在一个工作日内组织验收,验收合格后方可进行下到工序施工。外墙保温工程具备竣工验收条件,施工方按国家和本市有关规定,各种试验合格后,向总包单位提供完整竣工资料和竣工验收报告,监理
方组织有关人员初验合格后。发包方向质量监管部门申请外墙保温系统单项验收。
六、甲方责任和义务
1、甲方对乙方的质量、进度、现场协调等负有管理责任。
2、负责协调乙方和现场其他施工单位的关系;
4、在施工方进场开工前,甲方给与协调,提供相应的施工便利。
七、乙方责任和义务
1、施工方施工前需向甲方和监理方提供施工工艺及施工方案(组织设计),并经甲方、监理方和相关部门确定后方可组织施工。
2、施工方材料进场必须向监理单位进行报检,提供产品的质量检验,实验报告和产品合格证书等证明产品质量的相关资料。
3、遵守工程管理有关规定,服从甲方管理,和总承包方密切配合。
4、施工方在整个施工过程中做好现场的安全文明施工,不准拆卸脚手架拉杆扣件等,严格按照安全规范。如发生安全事故,由施工方自行承担责任。
八、工程保修
本工程保修期为一年,保温系统施工结束竣工验收后一年内由于施工或材料的原因出现的质量问题,由乙方免费负责维修(人为损害除外)一年保修期过后如有发生质量问题。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生了的争议,由双方协商解决,也可以由当地建设主管部门协调,协商或调解不成的,按下列两种方式解决。
(一)
提供仲裁委员仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
十、本合同壹式貳份,自双方签字盖章起效,保修期满,甲方支付保修金时自行失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章) 法人代表; 法人代表; 电话; 电话; 签订日期; 签订日期;
第三篇:管道保温合同
硫化罐、岩棉铁皮设备管道保温施工协议
甲方:
(以下简称甲方) 乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就硫化罐、岩棉铁皮设备管道保温
工程事项,经协商一致,签订本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点: 工程内容: 硫化罐、岩棉铁皮设备管道保温
二、使用材料及保温质量要求:保温材料为岩棉板,厚度为50mm。外层铁皮厚度为0.5mm。材料由乙方提供,由乙方提供样品给甲方确认合格后才进货。要求整个保温层表面平整,施工工艺正确,搭茬合理,封口严密,无空鼓及松动。保温范围包括硫化罐管道、管道弯头等管件、管道之间需要保温的阀门和设备。保温材料进入现场不得雨淋或存放在潮湿场所。保温后留下的碎料,应由甲方自行清理。
三、工期:自合同签订之日起,总工期为
天完工验收。如遇雨天,工期顺延。
四、价格及结算方式:
1、三个罐体保温包工包料总共价格
元,管道保温价格为每平米
元。按完工后实际平米为准。
2、工人及材料进入现场后,甲方付给乙方工程款
元。
3、合同签订后,乙方保质保量完成甲方要求进行管道保温的施工。工程全部结束,经甲方验收合格,甲方将工程款全部支付给乙方。
五、乙方必须按合同要求,保证工程质量,按期完工。在施工过程中乙方不得损坏保温管道及设备,如有损坏,须赔偿甲方相应损失。
六、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,一切安全设施由乙方提供,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。甲方概不承担本合同范围内一切安全、设备责任。
七、本协议一式两份,甲方执一份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。
甲方:
乙方:
签定日期:
年
月
日
第四篇:防水保温合同
XXXX防水保温有限公司
建筑节能保温工程承包合同
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》等相关法律,为了保护双方利益,遵照公平、公正、合法的原则,经双方协商同意,签订本合同,以下简称甲方、乙方,共同遵守。
甲方(总包方):乙方(分包方): XXXXXX防水保温有限公司
一、 工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围及方式:
4、工程期限
工程符合进场条件后,根据甲方书面通知为准,三天内乙方进场施工。施工工期必须符合甲方的施工进度。但每幢单体建筑的工期以完成该幢单体建筑前道工序(外墙粉刷、外窗辅框安装、洞口节点及脚手架布置调整)验收(按外墙粉刷验收标准)并由监理方和乙方共同书面签字之日起计算。
5、工程造价及结算方式
⑴.工程单价为元/平米
⑵.工程施工内容为:。
⑶.工程结算方式:工程竣工验收合格后按实际辅贴外墙工程面积结算。 ⑷.付款方式
A、乙方开始施工后,按每月甲方确认的施工工程量签证付款,支付金额为每月施工工程量总价的%
B、乙方外保温施工全部完成后,甲方根据监理和项目部签署的付款证明,在7个工作日内支付该项目总价的%,监理、甲方项目部验收合格后,乙方在30天内提供项目部所需要的竣工资料两套,交监理和项目部审核;工程竣工结算两套交经营部,结算经甲方审核完后。甲方根据结算总价在7个工作日内支付至工程总价的95%,总价的5%作为质保金满一年后,甲方在7个工作日内付清。
C、甲方以支票或银行贷记形式支付工程款。
6、施工准备
1.乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸和施工现场情况,安排施工总进度计划,储蓄材料,做好一切施工准备;
2.乙方于合同签订后三日内向甲方、监理提交以下资料,甲方、监理于接到以下资料后7日内完成审核工作,并将批准的资料书面通知乙方:
⑴施工组织管理机构及人员名单;⑵施工进度总计划;⑶施工组织设计及技术方案;⑷质量保证措施及体系;⑸安全与文明施工管理制度。
甲方对上述资料审核确认后,乙方在本工程进行过程中需严格按照上述资料的规定执行。
7、现场管理
⑴.乙方需配合甲方及监理的管理。进场前需与甲方办理施工的有关安全及管理手续。
⑵.甲方委派为现场代表;乙方委派为现场代表;监理公司委派为现场监理工程师。
甲方和监理方有权对乙方进行技术、质量、安全和现场标准化等方面的监督管理工作,乙方有义务遵守甲方和监理方现场管理的有关规定和要求。
⑶.乙方进场后必须办理好相关的用工手续。乙方施工作业人员必须严格按照施工规范进行施工,每道工序质量在乙方自检后通知监理和甲方验收,监理和甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。
⑷.乙方施工作业人员发现施工现场有事故隐患的应及时向甲方和监理提出整改措施,监理和甲方应及时整改以避免事故的发生。如发生意外事故,分析事故原因,由事故的责任方全责。
⑸.乙方在申请工程进度款、决算款时,必须得到监理和甲方在工程进度、数量、质量等方面的书面确认。
8、工程验收
⑴、每道工序施工完成后,乙方以书面形式向监理方和甲方提出验收申请,监理方和甲方在收到申请1天内安排中间验收工作。
⑵、本合同工程采取分项验收制度。即工程的每一层保温系统结束,乙方自检完毕后,均需向监理方和甲方报验。报验期间的成品保护工作由乙方负责。
9、双方权利和义务
⑴.甲方组织乙方工程技术人员勘察工地现场,组织与乙方、监理会面,做好施工期间的协调工作。
⑵.除乙方原因外,甲方必须按期支付工程进度款。
⑶.单体建筑完成外墙粉刷施工、外墙辅框安装、洞口节点处理与脚手架布置调整(系指为保证外保温施工的质量,必须将脚手架的硬拉节点调整至窗洞口位置)以后,乙方应按照外墙粉刷国家验收标准、外保温施工洞口节点要求与脚手架布置要求,共同组织甲方、监理进行书面验收,验收经乙方签字确认后,
乙方进入外墙外保温施工阶段;
⑷.甲方应提供符合乙方施工要求的施工工作面;
⑸.甲方应提供满足乙方施工要求的水源、电源、脚手架、垂直运输机械、材料库房或临时搭建仓库的场地等辅助设施;
⑹.乙方严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工,乙方应保质、保量、按合同或甲方要求的工期完成施工;
⑺.乙方无偿使用满足施工要求的脚手架(甲方必须将脚手架的硬拉节点调整至窗洞口位置,脚手架所有费用由甲方承担)。
⑻.乙方不承担总包管理费用;
⑼.工程竣工验收前,乙方应提供验收资料;
⑽.工程全部或分项竣工等待验收期间,乙方负责已完工程成品保护事项;
10、违约责任
⑴.工程质量不符合国家相关规定或不符合本合同要求的,视乙方已违约,乙方应负责及时整改并支付甲方工程暂估总价的3%作为违约金;
⑵.由于乙方原因导致工程未能按照甲方规定的进度完成(但应符合每幢单位建筑要求的施工日条件),甲方则每天向乙方收取该项目合同总价的0.3%作为违约金;如乙方累计延误工期超过合同期限30天,甲方有权单方面终止合同。因此造成的一切损失由乙方承担,甲方将另外安排队伍进场施工;
⑶.由于甲方原因而导致工期延误,乙方不承担工程延期责任;
⑷.甲方未按合同规定拔付工程款而造成工期延期,则工期顺延,当累计工期延期超过20天,甲方支付乙方合同总价5%作为违约金,乙方有权终止本合同; ⑸.施工期间由于甲方计划变更或遇到不可抗力原因(如:连续停电或停水超过24小时、气温低于-4℃、连续降水超过12小时以上等情况)经甲方或监
理签证,工期顺延,乙方不承担工程延期责任。
11、解决合同纠纷的方式
如双方在履行本合同过程中发生分歧,应友好协商,协商不成,任何一方可向本合同履行地人民法院提起诉讼。
12、其他
⑴、甲乙双方对本合同的相关资料都负有保密性,不得向第三者提供有关资料,违反者要承担相关法律责任。
⑵、本合同一式肆份,经双方签字盖章后即生效。双方各执正、副本壹份。 ⑶、本合同一经生效,各方均应严格遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
代 理 人:代 理 人:
单位地址:单位地址:
电话:电话:
邮编:邮编:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日年月日
第五篇:保温施工合同
合同编号:_________
签订地点:_________
签订日期:_________
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:
一、工程名称:望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温
二、施工地点:望奎镇北三街一小对面
三、工程内容:粘苯板、打账钉、挂网、净面。
四、承包方式:外墙保温施工。
五、工期要求: 天竣工。 从 年 月 日开始至
年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工,工期顺延。
六、甲、乙双方责任:
1、甲方责任:
①现场达到乙方施工要求,无施工障碍。无条件提供水电,塔吊配合乙方施工。
②无条件为乙方施工人员提供寝室,以及存放施工材料的库房和场地。
③甲乙双方交叉施工时 ,甲方负责现场工作的协调,协助。达到不窝工,以保障工期不延误。
④及时按合同支付乙方工程款,以保证工程顺利进展。
2、乙方责任:
①文明施工,遵守各项规章制度,不影响其他工人工作。
②严格按施工程序施工,搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。
③墙体表面因原始施工原因造成的不平整,局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。
④
七、工程验收:
1、达到国家普通施工标准。
2、本工程经甲方验收合格后视为交付。
八、合同价款与计算方式:
1、合同价款:面积按投影面积计算(楼的周长乘以高)每平方米
一十五元人民币。
2、工程价款支付方式:
①工人进入施工现场施工两天后,付3000元的生活费。
每栋楼完成工程的一半时付 %给乙方。
②工程完成后付清余下工程款。
③此工程款结束不含发票,如需要乙方提供发票,甲方付相应的税款。
九、其他约定:
1、如因甲方原因造成乙方停工,甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。
2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方,造成的工期延误及其他损失甲方负责,并承担由此给乙方造成的经济损失。
3、如因乙方原因造成的工期延误,由此造成的损失有乙方负责。
4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。
十、争议处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至法院仲裁解决。
十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约,须向对方支付违约金2000元,以补对方损失。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):
或授权代理人(盖章): 或授权代理人(盖章):
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日