第一篇:劳务承包合同范本
劳务承包合同(劳务队)
劳 务 承 包 合 同
甲方:西部华旗建筑工程股份有限公司第六项目部 乙方:
根据国家《经济合同法》和《建筑安装合同承包条例》有关规定,本着互相协作、互惠互利、平等自愿的原则,经双方友好协商,甲方愿将承建的西安市胡家庙家和小区1#、2#楼工程劳务分包给乙方施工;为明确双方各自责任,议定如下条款、共同遵守。
第一条
工程名称、地点及规模
1.工程名称:西安市胡家庙城中村改造1#、2#楼; 2.工程地点:西安市新城区胡家庙2村;
3.工程规模:两栋26层塔楼(剪力墙结构)及裙房、地下室等建筑,总建筑面积约50000平方米:其中地下室约5889平方米,两层裙房约4606平方米。
第二条
承包方式
劳务大包承包,包括下述“第五条 材料机具配备”中乙方自备的施工用辅材费和工具、小型机械设备的使用费等。
第三条
工程承包范围
图纸范围类的所有钢筋、模板、混凝土、架子、文明工地防护等工程。
第四条
工程承包内容
1.钢筋工程:包括进场内材料装卸车、看管、堆放、加工制作、绑扎安装、各种接头的焊接及机械连接、支撑定位筋的焊接、预埋插筋(含建筑插筋)的制作安装、保护层支设、废料分类归堆等全部内容。
2.模板工程:包括用料进出场装、卸车及倒运归码,进场钢模除锈刷油、木模制作,模板和支架安装、刷隔离剂,砼浇注中模板看护及拆卸后清理刷
- 13.混凝土工程:甲方供应商品砼、养护用的塑料薄膜、麻袋片和草袋,并提供砼泵、泵管、接头配件及砼布料杆。乙方自备其余辅材(如砼表面改善剂等)和砼振捣设备及机具,并负责机具的日常保养及维修。
4.脚手架和文明工地建设:除乙方自备铁丝、圆钉和手头工具外,其它材料(如架管、配件、架板、安全网、油漆及稀释剂等)由甲方供应。
第六条
质量、安全和文明工地标准
1.结构质量为:合格,(国家现行质量规范标准)并达到甲方要求的清水混凝土标准。
2.杜绝机械设备及人员安全事故发生。
3.文明施工达到省级文明工地标准,保证通过省级文明工地验收。
第七条
工程结算及支付
1.工程量计算:
(1)地下室按建筑面积的1.8倍计算(含桩头修补); (2)±0.000以上按正常建筑面积计算。 2.工程款结算:
(1)主体结构:按上述办法计算的建筑面积
元/㎡标准结算; 以上结算标准包含了前述“第四条 工程承包内容”和“第五条 材料机具配备”中自备辅材及机械设备、工具的全部费用。 3.工程款支付:
(1)10层以下按施工人数每人每月支付400元生活费;
(2)10层封顶按完成总量支付结算额的70%,以后每月5号前上报上月完成工程量,甲方确认后在十日内支付70%,结构主体封顶后支付到80%, (3)完成合同约定工程内容、经监理部门和甲方验收达到合同约定标准后支付到85%,
- 3(7)负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。 (8)负责结构优质主体和文明工地的申报和验收组织工作。
2.乙方责任
(1)爱护甲方提供的办公、生活房屋和水、电设施;严格控制水电用量;并安排门卫负责进场材料的看管工作,丢失、损坏或出现事故乙方自理。 (2)负责甲方供到场物资设备的装卸、搬运和整齐堆放;协助完成大型设备的基础施工。
(3)保证自备机具、材料的按时足量到场;负责施工区二级配电箱至三级箱的电缆铺设和三级箱安装,以及三级箱至设备的自备电缆供应。 (4)负责施工区地面供水点至楼层供水点的管路铺设,各供应点至用水作业面所需的塑料管(或胶管)自备。
(5)负责施工区及乙方生活区(垃圾自行处理)的环境卫生和安全保卫工作;对现场所有机械设备和水、电设施的安全使用负责。
(6)负责结构构件的现场定位(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项的落实措施,并对施工过程中的质量、安全意外事故及事故处理负全责。
(7)负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵章守纪、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。
(8)严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。
第十条
其他相关约定
1.领用甲方所供有材料、机具,乙方需专人在甲方库管员处办理出库手续,并负责现场管理。构成建安工程实体的材料(如钢材、水泥)办理出库领用手续,辅助材料(如模板和脚手架材料等)和小型机具办理借用手续。
- 5用;进场后按本人身份证登记造册报甲方。
10.乙方承包的工程保证不转包,并确保工程进度和质量达标。若转包或因质量、进度问题业主、监理严重不满意,甲方有权终止合同,另选队伍进场,乙方愿承担由此造成的一切损失及相关费用。
11.施工过程中,商品砼进场,乙方立即组织浇注;若因乙方行动迟缓,造成整车砼报废,乙方愿承担由此造成的一切经济损失。
12.合同约定的承包范围内一律不再出现零工;若合同约定外发生借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按50元办理用工签证。
第十一条
乙方达到合同要求,总工期每提前或延误一天奖罚5000元人民币。
第十二条
本合同甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式六份,甲方四份、乙方两份,具有同等法律效力(正文完)。
甲
方(盖章):
乙
方(盖章):
代表人(签章):
代表人(签章):
2010年
月
日
2010年
月
日
第二篇:劳务承包合同范本
劳务合同范本简易篇一:
甲方(单位):
乙方(劳动者)姓名_____________性别: 民族:________ 文化程度:
居民身份证号码:________ ___ _ 联系电话_______ _
家庭住址 :
一、双方在签订本合同前,应认真阅读本合同。甲乙双方的情况应如实填写,本合同一经签订,即具有法律效力,双方必须严格履行。
二、签订劳动合同,甲方应加盖单位公章;法定代表人(负责人)或委托代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字。
三、本合同中的空栏,由双方协商确定后填写,并不得违反法律、法规和相关规定;
四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的,应经劳动保障部门批准。
五、本合同的未尽事宜,可另行签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同一并履行。
六、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,并不得擅自涂改。
七、本合同签订后,甲、乙双方各执一份备查。
为建立劳动关系,明确权利义务,根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方遵循诚实信用原则,经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守执行。
第一条 劳动合同期限
(一)劳动合同期
本合同期限采用下列方式。
1、有固定期限:本合同期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、无固定期限:本合同期限自年月日开始履行,至法定条件出现时终止履行。
(二)试用期
双方同意按以下第种方式确定试用期(试用期包含在劳动合同期内):
1、试用期从自 年 月 日起至 年 月 日止。
第二条 工作内容
1、甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在 生产(工作)岗位,并为乙方提供必要的生产(工作)条件。
2、乙方应按照甲方对本岗位生产(工作)任务和责任制的要求,完成规定的数量、质量指标。
第三条 劳动保护、劳动条件和职业培训
1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,并对乙方进行安全卫生教育,杜绝违章操作和违章指挥。
2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,必须告知乙方所从事的工作(生产)岗位,存在职业危害因素的名称、可能产生的职业病危害及后果按国家规定定期安排从事职业危害工作的乙方进行健康检查。
3、实行对女工和未成年工的特殊保护和女职工在孕期、产期、哺乳期间,甲方按国家规定为其提供劳动保护。
4、甲方应根据需要对乙方进行必要的职业培训或为乙方接受职业培训提供必要的条件。
第四条 劳动纪律
1、甲方应当依法制定和健全内部规章制度和劳动纪律,依法对乙方进行规范和管理。
2、乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度,服从甲方的管理。
第五条 工作时间和休息、休假
1、甲方安排乙方实行第项工作制。
(1)、标准工作制:甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可
以延长工作 时间,一般每日不得超过一小时。因特殊需要延长工作时间的,在
保障乙方身体健康的条件下,延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。
(2)、综合计算工时工作制。
(3)、不定时工作制。
2、甲方按规定给予乙方享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期。
第六条 劳动报酬
1、甲方按照本市最低工资结合本单位工资制度支付乙方工资报酬。
具体标准工资为 元/月。,乙方试用期工资为 元/月。
2.甲方每月 日支付乙方(当月/上月)工资。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
3、甲方安排乙方加班加点工作,应按国家规定的标准安排补休或支付加班加点工资。加班加点工资的发放时间为。
第七条 保险福利
1、甲方必须依照国家和地方有关规定,参加社会保险,按时足额缴纳和代扣代缴乙方的社会保险费(包括养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。
2、甲方可以根据本企业的具体情况,依法制定内部职工福利待遇实施细则。乙方有权依此享受甲方规定的福利待遇。
第八条 合同的变更
具有下列情形之一的,双方可以变更本合同:
1、双方协商同意的;
2、由于不可抗力或合同订立时依据的其他客观情况发生重大变化致使本合同无法履行的。本项所称重大变化主要指甲方调整生产项目,机构调整、撤并等。
第九条 合同的终止
具有下列情形之一,本合同应即终止:
1、本合同期限届满;
2、乙方达到法定退休条件的;
3、法律法规规定的其他终止情形
第三篇:劳务施工承包合同范本
附件1:
劳务施工承包合同范本
编号:()号
劳务发包人:(以下简称甲方) 劳务承包人:(以下简称乙方)
为了加快甲方工程的进度,解决甲方的劳力不足,甲方根据本工程的实际情况,决定在甲方的严格质量控制和直接施工管理、技术管理下,将位于-------------工程的------施工劳务发包给乙方,经
甲乙双方自愿协商达成如下协议:
第一条劳务施工地点及劳务施工时间
第二条劳务工程量及包干劳务费用
1.劳务工程量(不超过设计量):
2.劳务费单价及总价(单价包死):
第三条劳务施工所用材料
1.材料的采购:(如由乙方代购应由甲方授权,由乙方到甲方领款)
2.材料的验收:
第四条劳务施工质量
1.乙方必须服从甲方技术管理、指导和监督,严格按施工图纸和说明书要求及甲方通过认证的ISO9002标准组织施工,甲方根据国家行业施工规范和工程质量检验评定标准及与业主的合同的约定进行现场指导和组织验收。
2.凡因乙方原因造成的劳务工程质量不符合要求,乙方必须在甲方规定的期限内返工,其费用由乙方承担;若返工后仍达不到规定要求的,由乙方承担甲方相应损失。
3.对多次发生质量问题或发生严重质量问题的乙方,甲方有权予以清退。
第五条安全生产
1.乙方必须认真贯彻执行甲方提出的安全要求,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2.乙方必须为自己雇请的从事危险作业的劳务人员办理意外伤害保险,支付保险费。
3.劳务施工中所需劳保用品由乙方自行解决(劳务价款包含劳保因素)。
4.在施工过程中,乙方因违反消防条例和其它法规造成的火灾事故和其它事故,由乙方负责。
第六条施工机具
1.甲方负责提供-----------。
2.乙方负责自备-----------。
3.对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,若有丢失损坏,乙方负责按相应价值赔偿。
第七条特别约定
1.由甲方原因造成的劳务工程延期的,本合同工期顺延。
2.因业主原因而造成的劳务工程窝工、结算资金不能及时到位,造成对乙方不能结算劳务款的,甲方不承担责任。但在双方的努力下,如从业主处得到赔偿,则按损失大小及出力大小,由甲方实事求是地分割。
3.劳务工程变更需增减工作量的,根据业主的批复,经甲乙双方现场实际测量,并由甲方项目经理、计量工程师及总工会签,确定增减的工作量。
4.由于甲、乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,使本合同不能继续履行或不能完全履行,乙方应妥善做好劳务工程和已购材料及设备的保护和移交工作,按甲方要求,将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方按合同规定支付已完劳务工程价款。
5.因不可抗力造成的损失,双方应共同向业主提出,根据实际补偿额,由甲方确定对乙方的相应补偿数额。
6.本劳务工程的全部技术、质量、经济风险均由甲方承担,乙方只承担工作量,并按约定单价直接核算劳务款,乙方不享有该劳务工程的任何间接费及其他费。
第八条现场及生活管理
1.甲方指定---------为甲方现场施工技术负责人,指定----------为现场施工管理
负责人。乙方指定------------为乙方现场施工负责人。如发生人员变更,必须在变
更后及时通知对方。只有双方负责人(经法定代表人授权)在各种文书上签字有效。
2.乙方应严格遵守甲方现场各项管理制度,若有违反及不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
3.甲方在住宿、医疗、卫生等方面尽可能向乙方提供方便,其费用由乙方承担,其中医疗、卫生等费用由乙方按日付清。
第九条劳务工程款结算
本劳务工程不考虑预付款,按月办理劳务计价。在劳务施工进行中,按当月完成的验收合格工作量预结(幅度不得超过已完工作量的80%),劳务量完工后,经甲、乙双方共同验收合格予以结算。但乙方应留劳务量总价款的5%作为劳务信誉保证金,待甲方与业主全部结算后付给乙方。
第十条违约责任
1.签订本合同后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。
2.乙方所承担的劳务工作项目,不得转让他人或变相转让他人,否则,甲方有权终止本合同,并对乙方进行清退,造成甲方经济损失的,乙方应予赔偿。
3.乙方必须按本合同规定按期保质完成劳务工作任务。否则,每逾期一天
按乙方承担劳务总价款3‰付给甲方违约金。但最多不超过劳务总价款的50%。
4.甲乙双方不得无故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,应按乙方承担劳务总价款3‰偿付给对方逾期付款违约金。但最多不超过总价款的50%。(乙方必须及时清欠当地外欠款,如不及时清欠,甲方将予以扣留部分款项)
5.乙方在劳务施工中,与甲方关系属于劳务承包关系,乙方对外以自己的名义(自然人或法人)享有权利承担义务,乙方不得以甲方下属的名义对外进行民事经济活动,否则,乙方应承担由此而引起的法律后果。
6.乙方如以具有建筑资质的法人企业承担本劳务工程量,必须保证自己提供的“三证”真实可信,否则将承担违约责任、刑事责任等法律后果。 第十一条担保
双方同意-------------单位为乙方劳务施工提供履约担保(可以
用财产抵押、履约保证金、银行履约担保的方式)。
第十二条争议的解决
本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,选择以下第-----------种方式解决。
1.向北京市仲裁委员会申请仲裁。
2.向北京铁路运输法院起诉。
3.向北京市密云县人民法院起诉。
第十三条合同生效
1.本合同自双方盖章、签字之日起生效,至劳务工程全部完工并结算完毕后失效。
2.本合同一式六份,甲乙双方、担保单位各二份。
3.本合同未尽事宜,甲、乙双方需另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十四条合同附件
1.乙方营业执照(复印件)6.授权委托书
2.乙方资质证书(复印件)7.工作量统计表
3.乙方资信证明(复印件)8.劳务人员统计表
4.担保证明9.劳务承包人身份证明
5.施工安全许可证10.进场机械设备一览表
甲方:(章)乙方:(章)
法定代表人法定代表人
(或委托代理人)(或委托代理人)
地址:地址:
电话:电话:
担保人:(章)
法定代表人:
签字日期:年月日
第四篇:建筑劳务承包合同范本
篇一:建筑工程劳务承包合同书
建筑工程劳务承包合同书
发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:工程概况
1.1工程名称:
工程地点:结构类型:框剪结构
合同工期:按总包方的要求确定。
第二款:承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对
拉杆并堆放到指定地点。
协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
第三款:承包价款
本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积
第四款:质量要求
乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:工程工期
乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:安全施工
乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
轻伤事件元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:文明施工
乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款:甲方责任
指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
按合同的约定向乙方支付工程款。
负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:乙方责任
指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工
对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:付款方式
工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。
工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表: 身份证号码:
乙方:
乙方代表: 身份证号码:
年 月 日
篇二:XX版建筑企业劳务分包合同示范文本
合同编号:
建设工程施工劳务分包合同
XX版
工程名称:
甲 方:
乙方:
甲方(总承包人):
乙方 (劳务分包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工劳务作业分包事项,协商一致,订立本合同,双方共同遵照执行。
1、工程概况
工程名称:工程地点:结构类型:建筑面积及层数:
2、劳务作业分包项目
分包项目内容:
3、履约担保
乙方须向甲方提供合同价款 %(总计 元)的履约保证金。分包工程验收合格、 结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明(附“作业队工资发放表”(表样4))后7日内,甲方将履约保证金无息返还乙方。履约保证金采取以下第( )种方式: 以现金方式在合同签订前缴纳;
从甲方应付乙方在合同签订前完成转账手续;
以乙方自有资产作为履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附件一:抵押担保合同);
第三方 以其自有财产为乙方提供连带履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附件一:
抵押担保合同)。
不管采取何种形式提供履约保证金,乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订日内签订《保证合同》(详见附件二)。
在本合同约定日期内未办理抵押登记手续或未签订上述《保证合同》的,甲方有权解除合同,乙方已进场施工的,按实结算后乙方在规定期限内退场;未进场的,乙方所发生的各项费用由其自行承担。
因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题,给甲方造成损失的,由乙方对甲方的损失承担赔偿责任,履约保证金不予返还;若履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失,以乙方保修金补足。导致合同无法继续履行的,甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。
4、合同价款与支付
合同价款:综合单价为元/平方米,此单价包含《分包综合单价明细表》中所有内容。
分包综合单价明细表
注:表中计量单位为建筑面积。建筑面积按现行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-XX)计算(其中、条不执行),结算时按实调整。单价包含附加人员(须列明详细内容)的费用且已考虑物价波动、天气灾害、停水、停电等各种风险因素,此单价一次性包死,不
再计取其他费用。
金额(大写): 元(人民币) ¥: 合同价款调整:
当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的,其价款调整方法如下:
合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。 工程量确认
需现场确认的工程量,经甲方项目部施工员(或材料员)、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。
乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间: 合同价款支付
合同价款的中间支付:次月10日前,甲方按审定后的乙方完成的上月工作量支付,其中人工工资支付%,材料费、小型机械设备、管理费和其他费用支付%。
竣工结算:分包结算经甲方审核签章后生效。工程完工、结算审
定后付至结算总价的%(含100%的人工费),留%做保修金,保修期满后一次性付清。
乙方收款时,按甲方要求开具与经济内容相符的发票;若因乙方开具假发票等引发的一切损失由乙方负责。
5、施工工期
自 年 月 日起,至 年 月 日止。 工期延误
对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误,经甲方项目经理确认,工期相应顺延。
非上述原因造成未按合同工期交工的,施工工期每延误一天,按合同价款的 %扣减乙方的结算价款。
工期提前
施工工期按合同约定期限每提前一天,按合同价款的 %奖励。
6、质量与检验
执行国家建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-XX)。本项分包工程具体执行质量验收规范(名称、编号):,工程质量经有关部门核验,达到标准。达不到约定标准的,乙方除修复到约定标准外,另按合同价款的%扣减乙方的结算价款。
分包工程具备验收条件后,由乙方书面提出验收报告,双方确定验收时间进行验收。
工程验收时,对甲方提出的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由于自身原因增加的费用。
7、职业健康安全与环境管理
篇三:建设工程施工劳务分包合同示范文本--GF-XX-0214
附件二
GF-XX-0214
建设工程施工劳务分包合同
(示范文本)
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局
XX年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、 劳务分包人资质情况
资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称: 工程地点: 分包范围:
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期: 年月日结束工作日期:年 月日总日历工作天数为: 天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1) (2)
7、总(分)包合同
工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。
9、项目经理
工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: , 职称: 。
劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: ,职称: 。
10、工程承包人义务
、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料;
(4)在年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
;
(5)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;
(6)在年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: ,其交验要求与保护责任为: ;
、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
第五篇:劳务承包合同
发包方: 承包方:
根据《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑工程质量管理条例》、《重庆市建筑工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲方将重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房工程的主体劳务工作分包给乙方,双方本着平等互利和自愿的原则,经友好协商订立本合同:
第一条:工程地点:重庆两江新区水土高新区工业园 第二条:工程名称及工程概况:
1、工程名称:重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房
2、建筑面积:约4万M2
3、结构形式:框架结构 第三条:乙方承包范围:
包括土建施工图纸范围内的全部主体工程(垫层以上的所有主体工程,不含各类穿墙、梁、板的套管预留预埋工作);以及主体的质量、进度、安全、文明施工等所涉及的相关工作内容和工作措施。
3.1、主体工程范围:
1、模板工程;
2、砼工程;
3、钢筋工程(不含丝接套筒);
4、砌体工程(含二次结构植筋);
5、室内外抹灰、外墙贴纸皮砖(不含
1 钢丝网及钢板网材料);
6、楼地面工程(一层清光地坪,
2、
3、4层不做清光地坪);
7、屋面工程(除防水外含屋面防水保护层及刚性层工程);
8、修疤、补洞、建筑垃圾的清理、清运及场内外转运工作;
9、室内外各种脚手架、防护架棚、外架的施工(全封闭外架、防护架棚、卸料平台、临边防护、含油漆、挡板及色带、绳卡、钢丝绳)及安全防护工程;
10、设备(塔吊、搅拌机、圆盘锯、手提电锯、弯屈机、断钢机、对焊机、手推车)、周材及辅材(钢管、扣件、安全网、竹跳、穿墙管及丝杆);
11、承包范围内所有材料进出场上下车、转运、吊运、堆码、保管、成品保护、施工用电[三级配电箱、插线板及碘钨灯、设备用电(含镝灯、臂灯;照明除外)]。
3.2 基础承包范围:垫层以下由甲方计价计量给乙方。砼:10元/M3;钢筋:700元/吨;模板(含周材):60元/M2,按接触面积计算。
3.3 安全文明施工范围:
1、包括施工方案及规范规定的进出口安全通道、施工通道、钢筋房及各类临边、临洞口防护和架立工程。
2、乙方负责所有进场材料堆码整齐;二次或式次转运;负责所有材料、设施、设备的安全、负责所有工程成品、半成品保护等。
3、乙方人员在进入施工现场时应向项目经理书面备案,且男性民工年龄应低于60岁,女性民工年龄应低于50岁。
4、不包括:水电安装工程,防水工程,各类门、窗,外墙用面砖,外墙涂料,环境景观绿化工程。
5、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按
2 安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。累计产生医药费3万元以内由乙方自行负责;3万元以外保险赔付后,依法分清责任各负其责。
第四条
承包方式及价款:
1、承包方式:本合同垫层以上采用劳务、周转材料、辅材费等按建筑面积乘以综合包干单价的方式,建筑面积计算执行,以施工图的建筑面积为准。(本项目若有所续工程,甲方不得另行安排劳务队伍。若甲方另行安排其它劳务队伍进场施工,甲方属违约,支付乙方违约金100万元整。)
2、承包单位:综合包干单价为:300元/M2。 第五条
付款方式
单栋封顶后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,单栋砌体完工后15个工作日内甲方支持付给乙方
元/M2,室内外抹灰完工后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,基本完工甲方付足乙方97%,余下3%在综合验收后3个月内全部付清。
第六条
合同履约保证金
1、签订本合同前,由乙方向甲方支付主体合同履约保证金80万元整(大写:捌拾万元整)。
2、合同履约保证金的返还:单栋封顶退还保证金比例。 第七条
质量保修范围及日期:
1、室内地坪空鼓、开裂、起砂;
2、内外墙及顶棚抹灰等脱落,墙面起砂起碱脱皮;
3、外墙板漏水、外墙窗缝漏水;
4、钢筋、砼、砖石砌体结构及其他承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;
5、因乙方原因造成的其他质量问题;
6、工程最低保修期限为:1年;工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
第八条
合同担保:
乙方法定代表人或委托代理人自愿作为乙方的保证人,为乙方在本合同项下的全部债务承担连带责任保证。保证期间为该合同签订之日起该合同履行完毕后壹年内止。工程质量按重庆市质量验收规范合格标准。
第九条
合同生效与争议解决方式:
1、合同生效条件;
1.1 乙方按本合同第六条约定向甲方足额缴纳了履约保证金。 1.2 双方签字盖章。
1.3 合同履行中如有争议,双方协商解决,协商不成可向甲方建筑公司所在地人民法院起诉。
1.4 本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
1.5 本合同壹式肆份,甲方执两份,乙方执两份,具有同等法
4 律效力。
第十条
违约责任
1、若因甲方责任未能按合同约定向乙方支付款项,每延期一天,甲方应按1000元/天累计加计算后向乙方支付违约金。
2、若乙方未按合同约定限时完成相应工作,每逾期一天,按1000元/天累计向甲方支付违约金。
3、若乙方出现下列情况或严重损害甲方利益的情形,乙方必须赔偿甲方损失。
3.1 乙方自身原因每出现一次施工场内员工(含民工)闹事,乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
3.2 因乙方自身原因造成员工(含民工)阻断交通及其他严重扰乱公共秩序的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
3.3 因乙方与任意第三方发生纠纷,将甲方牵涉到民事诉讼、仲裁或劳动争议中的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
若因甲方原因导致工程停工3天以上(含3天)甲方应向乙方支付一切费用。
注:乙方应听从甲方管理人员的安排、管理。
5
甲方:
乙方:
身份证号:
身份证号:
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话:
年
月
日
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话: 开户银行及帐号:
年
月6
日