工程进度款拨付申请表（精选15篇）
工程进度款拨付申请表 第1篇
习水县箐口至关门山通村油（砼）路建设工程
进度款支付申请表
致：习水县林业局
截止2014年9月1日，我方已完成习水县箐口至关门山通村油（砼）路建设工程浆砌边沟、路肩墙、手摆片石底基层补强、加固路肩等子项，已完成工程款2603985.15元（工程量及工程款详附件），已付工程预付款105万元，第一期工程款80万元，按照合同约定，现应付工程款753985.15元。特此向贵单位申请拨付第二期工程进度款，保证工程进度。
施工单位：贵州省高原交通建筑有限公司 项目经理： 2014年9月13日
工程进度款拨付申请表 第2篇
工程名称： 工程总造价： 元
施工单位（盖章）：
本月完成工程量：
施工单位负责人（审核人）：
年 月 日
监理单位（盖章）：元 监理审核量： 监理单位审核人：年 月 日 建设单位（盖章）：建设单位审核量：建设单位审核人：年 月 日
2011年 1~2月工程进度报表
工程名称：
建设地点：
工程造价：621456.00元
建设单位：响岩镇政府
建设单位（盖章）：
本月工程款：
审核人（签字）：
****年**月**日
监理单位：
监理单位（盖章）：
本月工程款：
审核人（签字）
****年**月**日
施工单位：
施工单位（盖章）：
编制人：
工程进度款管理之我见 第3篇
关键词：工程进度款,管理,工程量
1前言
工程进度款是项目建设单位(业主)支付给施工单位、按工程承包合同有关条款规定的工程合格产品的价格,它是工程项目竣工结算前工程投资支付的最主要方式。工程进度付款的依据是监理工程师签署的工程量签单和产品质量检验合格证。一般情况下,确定了施工方案就基本确定了工程进度款的支付方案。在实际施工过程中,工程进度款是进行正常施工的保证,工程技术人员必须了解和掌握工程进度款的计算、调整及支付。下面根据多年的工程进度款管理经验,谈谈造成工程欠款的原因危害以及如何进行工程进度款的管理。
2工程进度款欠款的危害性
2.1造成工期拖延。工程进度款的支付制约着工程进度。由于工程进度款跟不上,施工企业在合法利益得不到保证的情况下,只能拖延工期甚至采取停工的手段迫使业主按合同规定支付工程进度款,这就造成施工不能正常进行,直接影响工程成本。
2.2造成施工单位缺少正常的运作资金,如果强迫施工单位垫资,不仅违反国家的法律法规,更严重的将直接导致企业破产。
2.3造成业主的信用程度下降,没有施工单位敢和这类业主合作,也直接影响了业主的投资效益,业主也丧失了权威性。
3造成工程欠款的原因
3.1施工单位的原因
在实际施工过程当中,由于某些施工单位负责人对工程质量不够重视,不按工序施工或每道工序施工结束后不按要求申请监理签字认可就进入下一道工序,造成许多工程量得不到监理的签字认可,更不能及时、有效地向业主上报计量,导致工程进度款不能及时到位。
3.2监理工程师方面的原因
监理工程师的职责是监督施工单位施工,确保工程按序保质进行,确保施工单位对工程计量的真实性。所以,在施工单位申报工程进度款时,必须先由监理工程师对其完成的工程质量和进度情况进行签字认可,然后才可向业主申报,否则,业主不予批复。这本是很正常的程序,但是,有些监理工程师为了一己私利,往往将业主赋予的权力看作是获取私利的工具,向施工单位吃拿卡要,施工单位稍有怠慢,监理就对工程质量挑刺,不给签字,从而造成工程进度款不能及时到位。
3.3业主方面的原因
①有些工程的业主是政府或集体单位,现实生活当中,有些项目的主管往往将手中的权利看作是谋取私利的工具,在工程发包或施工当中,当施工企业没有满足主管的不合理要求时,这些主管领导就以各种借口拖欠施工企业的工程进度款。②随着改革开放的深入,目前市场上出现了许多施工企业,尤其是近几年,许多私企如雨后春笋般地冒了出来,他们打着一些有资质企业的招牌出来投标,使市场竞争更加激烈。而这时,有些建设单位利用施工单位急于承揽工程的心理,在建设资金没有完全到位,甚至只有很少建设资金的情况下,就与施工单位签订了承包合同。而在合同实施过程中,建设单位由于筹不到足够的资金而不得不拖欠施工企业的工程进度款。
4加强工程进度款的审核和管理。
在项目工程建设中,拖欠挪用工程款的现象是普遍的,提出加强工程进度款的审核、管理、监督使用具有非常重要的现实意义,下面从宏观、微观来分析。
4.1国家相关部门应加强宏观审核准入管理
4.1.1国家有关部门应加强对监理单位的资质审查和日常管理,加大对违规行为的处罚力度。严格审查监理单位市场准入资质,让具备条件的监理单位进入市场运行,同时加强管理。监理工程师要有高度的责任心,严格地按照有关法律、法规公正地进行监理,杜绝一切不正之风。监理单位也要加强对现场监理工程师的监督和管理,坚决撤换不称职的监理人员。
4.1.2政府有关部门严格国家有关法律程序办事,加强对建设工程的管理。对建设资金不到位的工程不予办理工程开工手续,使那些有不良居心的业主无机可乘。
4.1.3加强对工程合同的管理,及时调解和化解矛盾。工程合同一经签署,就具有法律效力,双方就受合同的约束,应该自觉遵守。当双方由于对合同条文的不同理解而产生争执时,为了保证双方的利益,双方和有关主管部门应及时调解,化解矛盾,以利于工程的顺利进行。
4.1.4应该将信用制度引入建筑市场,建设主管部门对拖欠工程进度款的业主,对开发商的不良行为作记录,并给予一定的处罚,直至取消其资格。
4.2业主应加强对工程进度款审核支付
4.2.1业主应严格按照合同约定结合施工进度支付工程进度款。一般超过50万元的项目工程建设,都要通过招、投标来确定承包单位进行工程建设的。
目前我国建筑市场正在全面推行工程量清单招标。通过工程量清单招标,与中标人签订施工合同,在工程量清单报价基础上的中标价就成为合同价。
中标人投标文件上的工程量清单项目单价是我们拨付工程款的依据,作为业主就要严格按照合同约定结合施工进度支付工程款,根据承包人施工已完成项目工程量和相应单价计算可拨付的工程进度款。
4.2.2业主应自始自终做好工程款支付的审核工作。将工程款的管理工作贯穿工程建设的全过程,自始至终做好工程支付的审核工作,严格按合同办理,审核工程款支付的每一道程序,应会同有关部门的有关人员核实工程量,审核单价,审核累计款及扣款项目和加款项目。
4.2.3做好计算和复核工程量的工作。计算和复核工程量的工作在整个工程款结算过程中是特别重要的一道工序。尽管原作的工程量清单招标时已经完成了大量的计算任务,但由于设计深化、图纸修改、工程变更等原因会引起工程量的增减或重叠,有些项目有时会有重大的变化甚至推倒重来,所以不仅要对原计算进行复核,而且可能重新计算。
工程量的计算和复核应与原工程量计算口径相一致,对新增项目,可以直接按照国家和地方或承发包双方事先约定的工程量计算规则的规定办理。对承包人已完成工程量的核实确认,是业主支付工程款的前提。
4.3加强对工程进度款的管理
4.3.1施工企业应加强对工程项目的管理。施工企业在加强对工程管理人员管理的同时还应将所有在建工程建立工程台账,每个工程每月根据仓库和工地实际使用材料,按照与建设单位签定合同时商定的材料价格和计价方式作出中间结算,对照工程合同,及时了解工程的实际进度,以便向业主催收工程进度款。
4.3.2监理单位应加强对现场监理工程师的监督和管理,加强监理工程师工作责任心,提高监理工程师的素质,撤换不称职的监理人员。
4.3.3项目建设单位(业主)在工程管理上,应着重注意以下几个方面的问题:
(1)对已拨付工程款的使用加强监督,防止施工方挪作他用。在形象进度款的拨付中,应当优先保证对属于民工工资那部分款项的拨付。
(2)施工资料的管理,对工程造价的确定和工程质量的保证是非常重要的,如双方工程师的签证、工程设计变更联系单、双方的索赔通知、各种质检报告、各入场材料的合格证书各道工序的验收记录。
(3)对各道施工工序的验收。对各道施工工序的严格把关,是工程质量的根本保证,每一道工序只有通过了验收合格后,才能进行下一道工序的施工。施工方不经验收合格后擅自进行下一道工序施工的,应进行剥露,其后果由施工方承担。
(4)对施工途中的设计变更,要及时与施工方进行技术交底和图纸会审,核算工程量。
(5)工期的管理是工程能否如期完工的关键。施工方延误工期,在合同约定的日期内没能达到合同约定应达到的形象进度的,应向施工方提起索赔,并由施工方补偿延期损失。
5结语
通过在实际工程施工中采取以上措施,工程进度款的管理取得了较好的效果。随着我国法律法规的不断完善和政府有关部门严格按照国家有关法律程序办事,加强对建设工程的管理,工程进度款的管理将更加规范,更能有效促进工程建设的发展。
参考文献
工程进度款拨付申请表 第4篇
万宁香格里拉房地产开发有限公司：
老榕树度假村四区、五区消防工程已施工完毕，准备申请消防验
收。由于消防工程是在2007年签订的，工期过期，造成检测费增加，有两部份检测费增加，第一是消防设施及建筑电气检测费，第二是装
修材料检测费（从2011年起由消防总队发文执行）。消防设施及建筑
电气检测费为69550.00元（附后）。装修材料检测费，要样品四件，每件5000.00元，检测费2万元。这样检测费共计89550.00元。望
贵公司给予支付为盼。
以上申请望给予批复
海南豪隆消防工程有限公司
二O一一年八月二日
消防工程检测费用
一、建筑电气和消防设施检测费
1.建筑电气消防检测：5万㎡×0.8元/㎡=4万元
2.报警系统点数：1952×10=19520.00元
3.自动喷水灭火系统：1820×3=5460.00元
4.消火栓：72×20=1440.00元
5.送风口、排烟口：24×20=480.00元
6.气体灭火系统：250.00元
7.事故广播系统：400.00元
8.消防通风系统：250.00元
9.应急照明系统：250.00元
10.防火门双扇：50×20=1000.00元
11.防火门单扇：50×10=500.00元
合计：
二、装饰检测费
4件×5000元/件=20000.00元
检测费共计：
关于拨付第一期工程进度款的请示 第5篇
请 示
广东省东莞市地方税务局：
由*********有限公司承建*********工程。现我公司装修项目部已完成了该工程土（石）方工程、桩基础工程、砌筑工程，部分砖已定货等部份工程量，部份工程量待施，工程量合计：125000元（如附表）。按合同支付已做工程量的80%工程款，即为：125000元×80%=100000元。
（大写：壹拾万元整），请给予支付为盼！附件：《工程量清单》
*********
工程进度款申请 第6篇
班组，已完成工程量。
现申请已完成工程量的的工程进度款申请（人民币）：
申请班组：
项目管理人员：
谈建设工程进度款的控制与审核 第7篇
1 施工阶段投资控制的内容
施工阶段投资控制的内容包括以下几点:
1)组织对费用支出的审核。
应通过对项目的划分,将工程项目划分到分部分项工程,审查每个单项工程和分部分项工程的清单与单价,并按形象进度拟定拨款计划。
2)做好预付备料款的工作。
根据材料和结构构件所需的流动资金、预付备料款的给付方式、工程承包方式等做好预付备料款的工作。
3)做好工程价款的结算工作。
工程价款的结算是施工阶段投资控制的主要工作内容,它贯穿于施工的全过程。应实行监理签证制度,以确保投资资金既不超付又能满足施工进度的要求。
4)做好工程价款调整的控制工作。
在施工过程中常因工程变更及材料、劳动力、设备价格变动等因素影响到工程价款的增加,应按照相关规定和合同规定的方法来进行控制。
2 目前建设工程造价存在的问题和形成原因
1)全面成本管理的观念尚未形成。
目前,对于造价管理的理解往往只停留在预结算上,对工程造价的控制,主要侧重于事后核算,即对竣工决算进行审核,对其他阶段的控制显得薄弱。但事实上前期阶段的管理工作是很重要的。
2)设计管理制度不够完善,限额设计未得到全面推行。
据统计分析,设计阶段影响工程造价的可能性为40%～70%,施工阶段影响工程造价的可能性为5%～25%。
3)施工阶段设计变更随意性大。
工程项目应该经过可行性研究和投资额度的审批程序,其工程造价的控制应该按批准的投资额度。但很多建设单位急于项目的开工,又没有做好必要的准备,对投资额度的要求、建筑标准的把握、设计深度的审查、招标文件和承包合同的合理与完善程度没有严格把关,造成边施工边变更,对施工中的工程想改就改,有的项目一改再改,对更改的必要性和合理性缺乏监督,对更改造成的损失没有相应的责任制约。
3 做好工程进度款的控制与审核
3.1 正确计算工程预付款、起扣点,是正确支付进度款的依据
首先根据建筑、安装工程施工工期不同的特点和国家有关法规等,分别计算出建筑安装主要材料所占比重,建筑、安装工程预付款、起扣点、扣回费用等,在签订施工合同时在合同中予以明确,为支付工程进度款打下以合同为依据的良好基础。
3.2 编制资金使用计划,是正确支付进度款的基础
工程承包合同价款确定后,将建设项目投资目标按单项工程进行分解,并设立相应的投资控制点的方法。比如,土建工程就分别设立了主厂房、水泵房、配电室、主控室、设备基础、仓库等投资控制点,并根据施工组织设计和施工网络计划,编制了工程资金月使用计划,作为建筑方资金筹措计划的依据,这样既保证了月工程进度款按时支付,避免了施工单位的费用索赔,又减少了资金占有利息。
3.3 审核施工预算,是正确支付进度款的关键之一
施工预算和工程实际进度是支付工程月进度款的依据,但施工预算正确与否直接关系支付工程进度款的准确性,因此,审核施工预算显得尤其重要。每月可根据审核批准后的预算和工程实际进度审核施工单位的月进度申报量,以便正确支付工程进度款。
3.4 加强实物计量,严格经济签证,是正确支付工程进度款的重中之重
工程进度款就是当月实际完成的工程量,包括现场的实物计量及经济签证所发生的费用。当设计图纸与现场实际不符或现场出现不可预测因素引起的工程量变更时,它的正确与否,也直接关系到当月能否正确支付工程进度款。一旦现场管理人员对该部分工程量的真实数据掌握不足,就会给支付工程款带来麻烦,造成工程费用得不到有效控制的后果。这就要求驻地监理及甲方代表要有高度的责任感和使命感,做好施工现场记录,同时要经常到工地,做到“随做随签”,避免“一揽子”及日后签证。
3.5 掌握市场经济动态,及时调整预算价格,是进行投资控制的重要工作
施工合同一般为单价合同,掌握建安材料价格信息、及时进行材料预算价调整是工程投资控制的重要工作,也是正确支付工程进度款的重要工作。因此,要求施工单位进场的主要材料除向现场管理人员报送质量三证外,还要求报送预算价格,现场管理人员除掌握每月经济信息外,还要了解建材市场的实际情况,进行综合分析,并及时与施工单位协商,确定当月主要进场材料的价值。
4 结语
工程进度款的控制与审核是一项系统工程,是集管理、技术、质量、施工、经济、法规等知识技能相结合的工作,需要在事前、事中、事后进行全过程、全方位的动态管理,如果在这个过程中充分发挥激励和约束两种机制的功能,正确支付工程进度款,就能较理想地控制施工阶段合同价款的实现,同时使可能发生的新增工程费用得到正确有效的控制,以消除决算超预算、预算超概算的现象,从而达到对工程实际价格的有效控制,促使工程投资管理不断完善。
参考文献
[1]袁建新,迟晓明.施工图预算与工程造价控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[2]李建一.建筑工程施工质量、进度、费用控制与监督管理规范实用手册[M].合肥:文化音像出版社,2005.
[3]石振武.建设项目管理[M].北京:科学出版社,2005.
工程进度款申请报告 第8篇
致：榆林市榆神煤炭南郊热电有限公司
我单位承建的贵方电厂改造项目至2010年10月份完成工程量累计3250万元，依据招标文件规定进度款按当月完成工程量的70%拨付，已拨付进度款2260万元。自2010年10月份至今，贵单位停止拨款，至2011年12月份止，我单位累计完成工程总量为3950万元，至此累计工程进度款应拨付至3950万元×70%=2765万元，现贵方拖欠我方进度为2765万元-2260万元=505万元。由于我方拖欠部分民工工资，导致民工上访给我单位造成了不可挽回的社会不良影响，恳请贵单位尽快予以审核我方所报进度款申报表，下拨进度款以遏制民工继续上访势头。
谢谢！
榆林市福天建设工程有限公司
南郊热电厂项目部
2012年1月7日
工程进度款申请报告
致：榆林市榆神煤炭南郊热电有限公司
我单位承建的贵方电厂改造项目自2010年10月份至2011年12月份止，我单位累计完成工程总量为8265437.28元，至此累计工程进度款应拨付至8265437.28×70%=5785806.10元。由于我方拖欠部分民工工资，导致民工上访给我单位造成了不可挽回的社会不良影响，恳请贵单位尽快予以审核我方所报进度款申报表，下拨进度款以遏制民工继续上访势头。
谢谢！
榆林市福天建设工程有限公司
南郊热电厂项目部
工程进度款申请函 第9篇
致:四川省阿力克科技有限公司
四川元丰建设项目管理有限公司
由贵公司发包、我公司承建的四川省阿力克科技有限公司生产基地车间工程,(合同价7900000元),合同外、变更增加工程造价:2753034.33元(详见工程计价表),即工程竣工造价为:10653034.33元.根据合同补充条款第2条工程款拨付的约定,现该工程已全面竣工,工程款应支付到竣工造价的85%,即本次付款应付至10653034.33*85%=9055079元,扣除已支付6162250元,本次应支付2892829元.(大写:贰佰捌拾玖万贰仟捌佰贰拾玖元整)
特此函告 请核实支付为谢!
四川省科弘建设工程有限公司
工程进度款申请资料 第10篇
高标准农田建设项目
（十四包）
支付证书
山西展图建设工程有限公司
年 月 日
工程进度款审批表
工程项目 | 古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目 （14标） | 工程总预算金额 | 2028916.31 | 工程已付金额 | 608674.89 |
施工单位 | 山西展图建设工程有限公司 | ||||
工程进度 | 已完成总工程量的100%，投资额2028916.31元 | ||||
施工监理意见 | 总监意见 | ||||
分管领导意见 | |||||
局长意见 | |||||
本次拨付工程款金额 | 玖拾壹万叁仟元整（913000元） | ||||
备注 |
年 月 日
工程进度款支付申请表
编号：
项目名称 | 古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目 （十四包） |
致：郑州众诚建设咨询有限责任公司(项目监理机构) 我方承担的 古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目十四包 工程，现已完成 100%，根据项目施工进度及项目承包合同约定，已具备工程进度款付款条件，现申请支付进度款，金额为（大写）：玖拾壹万叁仟元整，（小写：¥913000元），请审核。 附件： 1、施工单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查说明； 3、工程量清单。 施工单位：山西展图建设工程有限公司（盖章） 项目经理（签字）： 年 月 日 |
情况说明：本表由项目监理机构审签后，建设单位、项目监理机构、施工单位各存一份
工程款支付证书
编号：
工程名称 | 古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目 （十四包） | |||
致：古县农业农村局(项目承担单位) 经审核山西展图建设工程有限公司（施工单位）的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共计（大写）：玖拾壹万叁仟元整，（小写：¥913000元），请按合同约定付款。 附件： 1、施工单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查说明； 3、工程量清单。 | ||||
合同额（元） | 申报数（元） | 核定数（元） | 应扣除（元） | 本期应付款（元） |
2028916.31 | 1521687.00 | 1521687.00 | 608674.89 | 913000 |
项目监理机构审查意见： 监理单位：（盖章） 总监理工程师：（签字） |
情况说明：本表由建设单位、项目监理机构、施工单位各存一份
古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目
（十四包）项目工程进度支付审查意见书
编号：
项目名称 | 古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目 （十四包） |
致：古县农业农村局（建设单位） 经审核山西展图建设工程有限公司（施工单位）的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共计（大写）：玖拾壹万叁仟元整，（小写：¥913000元），请按合同约定付款。 附件： 1、施工单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查说明； 3、工程量清单； | |
项目监理机构经审查，项目实施严格按照省批复后的设计方案进行实施，实施的灌溉、道路、土地翻耕等工程质量及工程合格，进度已达到支付工程进度款进度，同意支付进度款。 监理单位：郑州众诚建设咨询有限责任公司（盖章） 总监理工程师：（签字） 日 期： 年 月 日 |
注：本表项目建设单位、项目监理机构、施工单位各存一份。
工程进度款支付清单
项目名称：古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目（十四包）
致：郑州众诚建设咨询有限责任公司（监理单位） 根据施工合同我方已完成如下工程，请予以核实测验，你的计算结果，将作为本期申请该项工程进度款的依据。 施工单位：山西展图建设工程有限公司（盖章） 项目经理：（签字） 年 月 日 | |||||||
序号 | 工程内容 | 单位 | 单价 | 申报 工程量 | 总 价 | 核定 工程量 | 核定总价 |
见后附页 |
工程进度款支付清单附页 | |||||||
序号 | 工程内容 | 单位 | 单价 | 申报工程量 | 总价 | 核定工程量 | 核定总价 |
土地平整工程 | 964961.04 | ||||||
挖掘机挖土（一二类土） | 100m³ | 438.4 | 1688 | 740019.2 | 1688 | 740019.2 | |
推土机推土（推距20—30m) | 100m³ | 323.43 | 604.3 | 195448.74 | 654.3 | 195448.74 | |
田埂修筑 | m³ | 2640.46 | 11.17 | 29493.1 | 11.17 | 29493.1 | |
道路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
路床压实 | 1000㎡ | 1584.38 | 7.29 | 11550.13 | 8.69 | 11550.13 | |
砂砾石路基（厚度10cm) | 1000㎡ | 23910.47 | 5.74 | 137246.1 | 5.74 | 137246.1 | |
3m宽C20混凝土路面（厚度20cm) | 1000㎡ | 101545.61 | 5.74 | 582871.8 | 5.74 | 582871.8 | |
土壤改良工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
土地翻耕 | h㎡ | 1727.73 | 55.8307 | 118185.77 | 55.8307 | 118185.77 | |
增施有机肥 | kg | 173200 | 173200 | 173200 | 170000 | ||
增施硫酸亚铁 | kg | 0.93 | 34640 | 32215.2 | 34640 | 32215.2 | |
合计 | 2017030.04 | ||||||
合同总额2028916.31元 |
JL19附表1 工程进度付款审核汇总表 | ||||||
（监理[2021]付款审001号） | ||||||
合同名称：古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目（十四包） | ||||||
项目 | 截止上期末 累计完成额 （元） | 本期承包人 申请金额 （元） | 本期监理人 审核金额 （元） | 截止本期末 累计完成额 （元） | 备 注 | |
应支付金额 | 合同分类分项项目 | 1521687.00 | 1521687.00 | 1521687.00 | ||
合同措施项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
变更项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
计日工项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
索赔项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小 计 | 1521687.00 | 1521687.00 | 1521687.00 | |||
工程预付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
材料预付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
价格调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
延期付款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
应付款金额合计 | 1521687.00 | 1521687.00 | 1521687.00 | |||
扣除金额 | 工程预付款 | 608674.89 | 608674.89 | 608674.89 | ||
材料预付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小 计 | 608674.89 | 608674.89 | 608674.89 | |||
质量保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
违约赔偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其 它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
扣除金额合计 | 608674.89 | 608674.89 | 608674.89 | |||
本期工程进度付款总金额 | 913000 | 913000 | 913000 | |||
本期工程进度付款总金额： | 玖拾壹万叁仟整（小写913000元）。 | |||||
监 理 机 构： | 郑州众诚建设咨询有限责任公司 | |||||
总监理工程师： | ||||||
日 期： | 工程进度款拨付申请表 第11篇工程进度款指在工程施工期间建设单位按照工程完成情况分阶段或者分期间支付给施工单位的一种工程合同价款，包括已经完成工程价款、工程变更价款（俗称签证款）、索赔款以及已经采购但尚未形成工程一部分的材料价款（视合同的约定）。新版GF-1999-0201的《建设工程施工合同》通用条款第26条对工程进度款作了具体规定。主要内容是：对承包方已完工工程量计量结果确认后，发包方应向承包方支付进度款，在约定时间扣回预付款应同时结算，经确认的追加进度款和调整变更价款应同期支付。发包方未能按期支付进度款，可由承包双方协商并签订延期付款协议，此协议应明确延期付款的时间，并从工程计量确认后15天起支付利息。发包方不同意签订延期付款协议，承包方可停止施工，并追究发包方顺延工期和赔偿损失的违约责任。 二、工程进度款的结算难点 建设单位如何拖欠进度款的，施工单位结算进度款的难点在哪里？这得首先从支付过程谈起。工程进度款的支付方式主要有三种：一是按形象进度分阶段支付，比如按桩基施工完毕、施工至设计地平面、主体结构封顶、外装修完毕、全面竣工等阶段付款；二是按照已完工程量分期间支付，比如按当月已完工程量支付、按当季已完工程量支付等；三是按照阶段及期间混合支付。而现在在合同中约定预付款的情况已经很少，工程竣工后的结算款情况复杂，而进度款的确认和追索的主动权在承包人一方，增加了施工企业及时结算的难度。施工单位的竣工结算却往往面临这样尴尬的处境：一方面拖而不审、审而不决、旷日持久，另一方面因为建设项目转让、出售、项目公司的资金转移而难以执行。为什么会出现这种情况呢？施工单位进度款结算不力往往是其中重要的原因。工程施工合同约定大部分工程价款应以进度款的形式支付，但施工单位实际得到的进度款往往远远低于按照合同约定比例及竣工结算造价计算应得的进度款，也就是说本来应该在施工期间支付的进度款往往拖到了竣工结算后才支付。因此，从这个角度说，施工单位要预防和避免拖欠工程款的风险，就应该加强进度款的结算，在施工期间就得到全部应该得到的进度款。结合工程纠纷处理实践，建设单位拖欠进度款无非有以下四种情形： 第一种情形：无理由拖欠进度款。 【案例1】2004年8月，某施工单位与某开发商签订了某花园住宅的施工承包合同，合同造价为1748万元。双方合同约定按月支付当月已完工程量85%的进度款，竣工验收合格前支付工程总造价85%，余款验收合格、竣工结算后支付。2006年1月，工程全面完工进行了竣工验收，但直到2006年下半年仍迟迟未出具验收结论。开发商未仅支付了1205万元的进度款。对此, 施工单位多次催要无果后寻求法律帮助，经过分析认为:如果按常规起诉拖欠的工程款，需要进行漫长地审理、执行；为此, 以合同支付工程进度款的约定，对开发商尚拖欠280.8万元的进度款提起诉讼，要求开发商立即支付。法院经过审理，直接判决开发商先行支付上述进度款。 第二种情形：明确没钱支付进度款。 【案例2】某集团在苏州投资某大型商业设施，并由某承包商中标。该工程施工合同约定：合同价款为15000万元；进度款按月支付，当月完成的工程量经业主确认后28天内予以支付；如业主不能按约付款，承包商可以解除施工合同。签订合同后，承包商随即组织施工。1997年金融风暴席卷东南亚，至1998年初业主无力再向这项目注入资金。承包商按约经催告后仍未获得支付，即书面通知业主解除合同，不久提起了诉讼并最终获得了支付即损失补偿。 第三种情形：少审、漏审、多扣进度款。比如，业主故意不办理签证、少审进度款、多扣材料款。 【案例3】上海某商厦工程合同纠纷。《施工合同》约定，工程每月完成的工程量，经业主审定后在当月30日前按90%支付给施工单位。该工程经法院委托鉴定的竣工造价为2700万元，据此施工期间正常进度款应为2430万元。而实际施工期间，业主仅支付了1600万元，少支付了830万元。该少支付的进度款中，包括了业主多扣的330万元甲供材料价款，业主实际仅提供了154万元的甲供料，但其在进度款支付时却多扣了176万元。此外，少支付进度款还包括拖延签证价款、工程量少计价款等。 第四种情形：以不具备支付条件为由拒付。 【案例4】上海某别墅项目工程合同纠纷。《施工合同》约定：主体结构验收优良时，支付进度款到已完工程价款的75%。2002年4月24日，工程主体结构经监理单位主持、各方共同参加的情况下验收为优良；但建设单位却找出种种理由拒不确认验收结论。施工单位迫于工期压力，继续施工，直至竣工，仍未收到该笔进度款。 三、施工单位加强进度款结算的对策 在上述建设单位拖延支付施工单位进度款地四种情形中，第一种情形是恶意拖延支付进度款的情形，施工单位应及时拿起法律武器诉讼解决；第二种情形是拖延支付进度款的简单情形，施工单位提高合合同法律意识就可以应付；第三种情形是拖延支付进度款的正常形式，有一定的掩蔽性，施工单位需要提高合同管理水平才能应付；第四种情形是拖延支付进度款的复杂形式，施工单位需要提高并完善自身履约水平及合同管理水平才能应付。据此施工单位加强进度款结算可采取以下对策： 1、提高合同履约水平、勤于签证索赔工作。 施工单位提高合同履约水平，按照合同约定进度和质量进行施工，积极促使合同约定支付条件成就，是建设单位避免拖延支付进度款，特别是避免第四种情形的基础。同时，每笔进度款均可包括工程变更调整价款、签证款、索赔款等。施工单位应提高和强化及时签证、依约索赔的意识和自觉性，建立严格的文档记录和资料保管制度，按照合同约定程序及时组织证据材料、勤于向建设单位申报这些款项，促成这些款项及时纳入当期进度款之中，从而尽量减少第三种情形出现。 2、调整思路，敢于运用法律武器。 建设单位拖延支付进度款，往往导致施工单位资金紧张，进而影响工期和质量，成为建设单位拒不支付工程款的理由。施工单位如不采取措施，往往进入一处被动、处处挨打的状态。上述[案例3]、[案例4]中，施工单位在建设单位拖延支付及少支付进度款的情况下，一味谦让建设单位，没有采取任何必要措施，致使本该施工期间支付的进度款拖到竣工之后，最终虽不得已提起诉讼，但因资金不足导致工期拖延，处处步步被动之中。上述[案例2]中的承包商则不同，为合同价款1.25%的进度款拖欠，即果断解除合同，避免了损失的扩大。 3、合理行使先履行抗辩权，先付款后施工。 《合同法》第66条至第69条规定了双务合同的三大抗辩权，即同时履行抗辩权、后履行抗辩权、不安抗辩权，特别是后履行抗辩权对避免进度款拖延支付具有重要意义。“后履行抗辩权”指“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”。工程施工合同是典型的双务合同，施工单位进行工程施工、建设单位支付价款。可以认为，建设单位按约支付进度款是施工单位按约施工的前提。在建设单位拖延支付进度款，拒不验收前道工序时，特别是第四种情形下，施工单位可以停止工程施工、拒不进行后道工序施工。 4、行使优先受偿权，先付款后移交。 根据《合同法》第2 8 6条有关“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”之规定，建设单位拖延支付进度款及结算款时，施工单位享有建筑工程价款优先受偿权，优先受偿权优于抵押权和其他债权。合同约定竣工日期时，建设单位如拖欠进度款，施工单位可解除合同并申请将工程拍卖。 工程进度款支付申请 第12篇月 报 表 方泰建设集团有限公司 2013年1月 工程进度款支付申报表（2013年1月） 工程名称：郭溪街道农房改造集聚建设及温州市西向排洪工程瓯海段拆迁安置工程（塘下村） 施工单位：方泰建设集团有限公司编号：10 工程款支付申请表 工程名称：郭溪街道农房改造集聚建设及温州市西向排洪工程瓯海段拆迁安置工程（塘下村）编号：10 工程款支付证书 工程进度款申请文件 第13篇1、合同款项支付审批表盖公章原件一份； 2、付款申请书盖公章原件一份； 3、合同复印件一份； 工程进度款申请文件： 1、合同款项支付审批表盖公章原件一份； 2、付款申请书盖公章原件一份； 3、合同复印件一份； 4、工程量报审及工程报审原件各一份（监理用表）； 5、进度报总包审批原件一份； 6、其它相关文件（原件），如工程量清单等。 工程结算款申请文件： 1、合同款项支付审批表盖公章原件一份； 2、付款申请书盖公章原件一份； 3、合同复印件一份； 4、分部工程验收证明及签到表复印件各一份； 5、工程竣工结算造价表原件一份（结算完成后由我司下发）； 工程保修款申请文件： 1、合同款项支付审批表盖公章原件一份； 2、付款申请书盖公章原件一份； 3、合同复印件一份； 4、工程保修验收证明原件件二份； 5、分部工程验收证明及签到表复印件各一份； 工程进度款申请书 第14篇广州珠江电厂#1#2#3#4机组脱硝还原剂液氨改尿素项目工程，经贵电厂及项目监理部等各方的大力支持和我项目部人员上下齐心、共同努力，本工程#3#4机组与2013年4月16日顺利通过168h系统试运行，#1#2机组已具备168h系统试运行的条件，预计本月中旬即可全面完成。工程整体已进入移交和消缺阶段，然而从开工到现在，贵公司的工程进度款只拨付给我方合同总价的%（万元人民币），使得项目工程举步维艰，施工进度也受到了严重影响（通过我方协调和努力，工程项目已基本完成）。 特此申请尽快批复我方工程进度款万元人民币（合同总价的%），我方一定不辜负贵公司的期望，保质保量的完成工程任务。 福建龙净环保股份有限公司珠江电厂项目部 工程进度款申请书 第15篇致: 霸源镇政府 我方承担的霸源镇政府移民搬迁安置小区一期工程中18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼按照施工合同已完成： ㈠． 5层以下主体完成全部完成，部分六层砌体已完成 ㈡． 强电部份已完成5层以下预埋； ㈢． 给水完成5层以下预留； 预算完成总工程造价款约为1100万元人民币，我方现已完成工程进度的 %，鉴于进场至今为我单位全资垫付施工，主体即将完成，主体完成后主体施工劳务队要结算离场，我单位资金有限，为确保施工人员平稳撤离，特此请求第一笔工程进度款1100万元人民币，请霸源镇人民镇府相关部门领导根据实际情况协商解决，以解燃眉之急。请批示！ 申请方：陕西建元建筑有限公司（章） 监理审核意见： |