《合同法》复习题及答案(精选6篇)
《合同法》复习题及答案 第1篇
合同法习题及答案(1)
1、王五对于李四发出的邀约于7月1日发出了承诺的信函,该信函李四于7月4日收到,7月5日才拆阅,则该承诺于(7.4)日生效。
2、张丹枫酒后对陈友谅戏言,如果陈再能喝下5斤70度白酒,张丹枫的5座城池则归陈所有。该戏言为邀约。(错)判断并说明理由
答:纯属戏言,不具有成立民事法律关系的意思。
3、甲乙为兄弟,甲借给乙人民币3万元,约定年息800元。问:甲乙的借款合同是(AC)A有偿合同B 无偿合同C 单务合同D双务合同
4、甲、乙订立一试用买卖合同,约定甲交付洗衣机给乙,乙试用2个月以决定是否购买,试用期从6月1日到7月31日。乙于7月29日将洗衣机卖给周某。问:甲乙的买卖合同有无成立,为什么?
答:成立。因为乙在试用期内处分洗衣机的行为视为他已经同意购买洗衣机。
5、东江江畔某县城,甲为一建筑公司,乙为一专事挖河沙的公司。9月5日,甲、乙签订一买卖河沙的合同。合同约定:(1)甲买乙河沙120车;(2)每车河沙价180元。问,合同能否成立?
答:能。类似本案约定不明的情况,可以补充协议的,合同成立有效。
(2)设例一中双方关于“车”的约定不明,甲主张是东风大卡车的车皮,乙则认为应当是本公司的农用四轮车的车皮。双方遂发生纠纷。据查,农用车车皮的河沙价格在145-165元之间,而东风大卡的价格则在270-320元之间,你认为“车”指什么车,依据什么解释原则? 答:农用车。目的解释。
6、张三与李四于见年3月8日订立房屋租赁合同,约定若明年张三出国定居,乙可搬进居住。问合同是否成立、生效?为什么?
答:成立,但不生效。因为约定的生效条件尚未成就。
7、设例6中合同约定,若甲父死亡,则甲将房屋租赁给乙居住。问这一合同是否成立、生效?请问“若甲父死亡”是期限还是条件?如何区分期限和条件?
答:是期限。期限一定会到来,而条件则具有或然性。
8、李谷向裁缝“天下第一剪”刘淇定做一件唐装,刘淇承揽后忙不过来,经李谷同意交由学徒钱真设计并制作。钱真无经验,加工成一类似麻袋状的旗袍。问:李谷能否请求钱真承担违约责任?为什么?
答:不能,因为依据合同的相对性原理,钱真不是合同当事人。
9、张飞在雨中见赵子龙坐骑飞奔,速度甚快。曰;吾能有此神驹,足矣!子龙闻听兄长如是说,便将自己的马赠与张飞。出外途中,雷电交加,马受惊狂奔,将行人安琪儿撞翻(之所以该马在雨中神速,是由于此马有易受惊吓的习性,子龙未告知张飞)。下列哪些选项是正确的?(B)
A应由赵子龙承担全部责任B应由张飞承担责任C应由赵子龙与张飞承担连带责任 D应由赵子龙承担主要责任,张飞也应承担一定的责任
合同法习题及答案(2).穆念慈卖鞋,5 元一双。杨康说,4 元卖吗?穆答:卖。杨说,来一双。后杨主张只是口头说说,该合同没效力。问下列哪一说法正确(AD)。
A .合同成立
B .合同未成立
C .口头合同不具备法律效力
D .口头合同有法律效力
请简述合同的形式。
答:书面形式,口头形式和其他形式..下列合同适用《合同法》(ABCD)。
A .政府采购合同
B .以悬赏广告为要约订立的合同
C .以招标、投标方式订立的合同
D .以拍卖方式订立的合同
请问招标公告及商业广告属于要约还是要约邀请?为什么?
答:原则上属于要约邀请。但如果数量及价格确定,或者含有 含有一经对方承诺即受拘束的意思,即可认定为要约。.甲公司 4 月 11 日 以信件方式向乙公司发出采购 100 吨钢材的要约,4 月 14 日 信件寄至乙。乙于 5 月 1 日 寄出承诺信件,5 月 8 日 信件寄至甲,时逢其董事长旷工,5 月 9 日 董事长知悉了该信内容,遂于 5 月 10 日 打电话告知乙收到承诺。该承诺何时生效?承诺期限从何时开始计算(B)?
A . 5 月 1 日4 月 11 日
B . 5 月 8 日4 月 11 日
C . 5 月 9 日4 月 14 日
D . 5 月 10 日4 月 14 日.要约发出以后,遇有下列情况之一时,即不发生效力,或消灭其效力:(ABC)。
A .要约被撤回B .要约被拒绝
C .要约的有效期限届满D .要约人丧失民事行为能力.甲农场于 7 月 2 日 向乙农场发出要约,要卖给乙农场一头种牛,甲农场要求乙农场 15 天内答复。甲农场的要约于 7 月 5 日 到达乙农场。7 月 3 日,甲农场又给乙农场去信,该种牛对本场意义重大,不能出售,请乙农场原谅,第二封信于 7 月 6 日 到达。乙农场 7 月 7 日 回信表示接受甲农场的一切条件,该回信 7 月 10 日 到达,甲农场拒绝交货,请根据已知条件,选择下列正确的选项(BC)。
A甲、乙之间的合同不成立,因为要约已被撤销
B甲、乙之间的合同成立,因为要约没有被撤销
C甲、乙之间的合同于 7 月 10 日 承诺到达时成立
D甲、乙之间的合同不成立,因此乙只能追究甲的履约责任,不能追究其违约责任请问要约和承诺何时生效?.甲向乙发出要约,乙的下列哪些行为不发生承诺的效力(AB)
A .附条件地接受要约
B .撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人
C .撤回承诺的通知因送达的原因后于承诺到达,要约人未及时将该情况通知承诺人
D .承诺被依法撤销. 甲、乙二人是好友,现年均为17岁,甲已经参加工作,乙还在高中读书。乙继承了巨额遗产,欲委托甲投资,遂与甲订立合同,约定乙出资5万元,委托甲投资,投资所得收益甲可取得40%。关于此合同的效力,正确的说法是:(BC)
A.甲、乙的父母均追认时,合同有效
B.乙的父母追认时,合同有效
C.甲可催告乙的父母在一个月内追认合同,如到期乙的父母未作表示,则合同无效
D.在乙的父母追认之前,甲有权撤销合同
BC.甲是完全民事行为能力人,乙不具备完全民事行为能力,乙的父母在催告期内未作表示,视为拒绝追认。同时因为甲乙是好友,所以甲应该知道乙不具备完全民事行为能力,所以不是善意第三人,不能行使撤销权。
请简述效力待定合同的种类。
经济法习题五(综合)
一、卖方发出要约:现有 M 型水上飞机一架,单价 5 000 美元,如同意购买,请将 5 000 美元汇入我银行账户,可以立即交货。买方答复:同意购买,已经将 5 000 美元汇至你开户的银行,交货后立即付款。卖方收到买方的答复后,却将飞机卖给他人。
问:卖方能否这样做 ? 为什么?
答:买方可以这样做。因为买方的“承诺”实际为新的要约,卖方要求先款后货,而买方则要求先货后款,对卖方得要约做出了实质性修改。因而,双方的合同并未成立。
二、努仁公司因为业务需要,急需一批电脑,公司董事章张某便将这事告诉了他的朋友孙某,孙某找到海王电脑公司,在公司不知情的情况下,以公司的名义与海王电脑公司订立了电脑买卖合同,合同金额为 80 万元,并约定于 7 月 20 日 交货。合同签订后的第三天,海王电脑公司向张某发出确认书要求努仁公司对该合同加以确认。董事长张某在确认书上表明同意孙某与公司签订的买卖合同但希望交货日期应改为 6 月 12日,并由海王电脑公司亲自送货上门。海王电脑公司收到确认书后,表示同意董事长张某的请求。6 月 11 日,努仁公司收到了海王电脑公司的同意书。6 月 10 日,海王电脑公司将该批电脑交付铁路部门运输,由于泥石流使 71 台电脑毁损,6 月 12 日,努仁公司仅仅收到 29 台电脑。之后,努仁公司以海王电脑违约为由拒绝付款,海王电脑公司以努仁公司不支付价款为由向法院起诉。根据以上案情回答下列问题:
(1)孙某与电脑公司订立的买卖电脑合同的效力如何?为什么?
(2)在努仁公司更改交货日期后,孙某与电脑公司订立的买卖合同的效力如何?为什么?(3)如何认定努仁公司更改交货日期的法律性质?为什么?
(4)努仁公司于 6 月 11 日收到海王电脑公司的同意书,会产生何种法律后果?为什么?(5)71 台电脑毁损、灭失的风险应该由谁承担?为什么?
答:(1)孙某与电脑公司之间的合同属于效力待定合同。因为孙某是无权代理人,所以,该合同只有经过努仁公司的追认才能有效。
(2)孙某与电脑公司订立的买卖电脑合同归于无效。因为努仁公司已经对合同的内容作出了实质性变更。
(3)努仁公司更改交货日期是对合同内容的实质性变更。因为交货日期的更改是合同内容的重大事项的变化,属于要约。
(4)努仁公司于 6 月 11 日 收到海王电脑公司的同意书,产生新的买卖合同成立的法律后果。
(5)遭遇泥石流而毁损的电脑的损失由海王电脑公司承担。因为合同约定海王电脑公司亲自送货上门,在没有送货之前,电脑的损失应由海王电脑公司承担。
三、甲、乙订立一试用买卖合同,约定甲交付洗衣机给乙,乙试用 2 个月以决定是否购买,试用期从 6 月 1 日 到 7 月 31 日。乙于 7 月 29 日将洗衣机卖给周某。
问:(1)甲乙的买卖合同有无成立,为什么?
(2)设甲交付洗衣机后,洗衣机因意外火灾被烧毁,谁来承担风险?
答:(1)甲乙得买卖合同已经成立。甲试用期未满即转卖洗衣机的行为,视为乙同意购买甲的洗衣机。
(2)A 在试用期间,发生风险,应由乙负担; B 试用期届满,乙表示买下,其后发生风险,应由乙负担; C 试用期届满,乙未作任何表示,其后发生风险,应由乙负担; D 试用期届满,乙表示不购买,甲未当即取回,其后发生风险,应归甲承担。
四、选择: 依据劳动法规定,下列正确的是()
A 每日工作时间不超过 8 小时,平均每周不超过 44 小时
B 劳动者每周至少休息 1 日,特殊情形例外
C 劳动者连续工作 4 年以上,方享受带薪年休假
D 用人单位因生产经营而延长工作时间的,应当与工会和劳动者协商,而且一般不得超过 1 小时、判断:保险合同成立后,除法律另有规定或者保险合同另有约定外,保险人不得解除保险合同。()、选择:不适用《劳动法》的主体包括()
A 进城的农民工 B 公务员及参照公务员管理的人员 C 军人 D 家庭保姆、甲乙两公司依法订立一份总货款为 20 万元的购销合同。合同约定违约金为货款总价的 5%。同时,甲向乙给付定金 9000 元。后乙违约,给甲公司造成损失 0.8 万元。甲公司可向乙公最高要求偿付:()
A 0.8 万元B 1 万元C 1.6 万元D 1.7 万元
五、惠州百花文化艺术传播公司邀请成龙赴惠演出。成龙乘坐张无忌驾驶的港惠运输有限公司(由张
三、李
四、王五出资设立)大巴出发。途中周星驰上车购票.入座后,为博邻座美女林忆莲红颜一笑,周表演绝活,结果全车人唯独无忌未笑。周大怒,忆莲说,你去挠他痒痒。无忌忍无可忍,纵身跳出车去。车失控后倾覆。成龙骨折,星驰轻伤,忆莲虽额部划伤仍躺在地上笑个不停。成龙由于骨折不能参加演出,委托好友金庸代其赶往惠州演出。星驰(惠州金山湖长大)受好友陈小春所托,来惠购买梅菜。因伤,直接返港。委托同车黑人芮斯 · 塔柯尔代为购买。结果,塔柯尔带回了 500 斤菜心。
车子严重损坏,在周迅所开的修车厂进行修理。车子修好后,无忌说:谢谢,等开两年车子没问题我会派人送钱过来。周迅吩咐工人拔了车钥匙。
问:(1)假如成龙只购买了车票,而未专门购买保险,其损失是否可以向保险公司求偿?
(2)忆莲和周星驰的损害运输公司是否需要赔偿?为什么?
(3)金庸是否可以代替成龙演出?为什么?
(4)车辆倾覆,谁之错?
(5)设公司所有资产不足以承担车辆倾覆给乘客造成的损失,张、李、王是否要承担责任?
六、王涛与李倩前往世纪婚纱影楼拍摄婚纱照,摄影师张三为其摄影,未约定照片版权贵谁所有。如事后就版权问题不能达成协议,请问版权归张
三、王李所有还是影楼所有?为什么?
七、股票溢价发行款能否作为股利分配?
公司股东会能否决定将公司的法定公积金全部转为公司资本 ?
《合同法》复习题及答案 第2篇
合同法复习题及答案(选择题、简答题、案例分析题)
一、单项选择题
1、章某与王某签订一份货物买卖合同,章某为卖方,住在甲市,王某为买方,住在乙市。双方对履行地点没有约定,且不能通过习惯、合同性质确定,双方又不能达成协议。依法()
A、交付货币应在甲市,交付货物应在乙市。
B、交付货物应在甲市,交付货币应在乙市。
C、交付货币和货物均在甲市
D、交付货币和交付货物均在乙市
2、合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明的,首选的措施是()
A、当事人就此补充协议
B、按照合同目的确定
C、按照国家标准确定
D、按照交易习惯确定
3、履行费用的负担不明确时,由哪一方承担?
A、由接受履行方承担
B、由履行义务方承担
C、由双方平均分摊
D、由双方按比例分摊
4、合同履行方式不明确,后来当事人也没有协商确定,应当如何履行?()
A、按照有利于债务人的方式
B、按照有利于债权人的方式
C、按照有利于合同目的的方式
D、按照有利于双方当事人的方式
5、张三和李四签订一西瓜买卖合同,双方约定:张三卖给李四1000公斤西瓜,单价为0.6元/公斤。双方就履行顺序未作约定。张三已向李四供应了500公斤西瓜,现向李四提出付款请求,则李四()。
A、不得主张同时履行抗辩权,须给付全部价款
B、就已给付的500公斤西瓜的价款不得主张同时履行抗辩,就未给付部分则可以行使同时履行抗辩权。
C、得就全部价款主张同时履行抗辩
D、得主张张三履行不完全从而解除合同
6、同时履行抗辩权的效力在于()
A、永久地阻止对方请求权的效力
B、暂时的阻止对方请求权的效力
C、消灭对方的实体请求权
D、消灭对方的诉权
7、甲与乙订立合同,双方约定:甲应于2000年9月1日向乙交付货物,乙则应于9月8日向甲支付货款。8月底,甲发现乙经营状况严重恶化,并有确切的证据可以证明,则在9月1日到来后,甲()
A、须按约定支付货物,但可以请求乙提供相应担保
B、须交付货物,但得仅先交付部分货物
C、须按约定交付货物,如乙不付款可追究其违约责任
D、有权拒绝交货,除非乙提供了相应担保
8、同时履行抗辩权和不安抗辩权的最大不同点是()
A、双方就同一双务合同有无约定履行的顺序
B、是否有难为给付的情况
C、是否有提供担保
D、可否请求对方当事人先为履行
9、下列哪个不是不安抗辩权的适用事由()
A、对方经
营状况严重恶化
B、听说对方商业信誉下降
C、转移财产、抽逃资金,以逃避债务
D、丧失履行债务能力
二、简述题
1、简述不安抗辩权的定义及成立要件。
2、简述合同履行的原则。
3、简述代位权和撤销权的含义及适用条件。
4、什么是先诉抗辩权? 保证人在什么情况下不得行使先诉抗辩权?
5、用什么财产做抵押需要办理抵押物登记? 抵押权的优先效力体现在哪些方面?
6、质押与抵押的主要区别是什么? 动产质押合同自何时起生效? 哪些权利可以用于质押?
7、担保法对留置权的适用范围有什么特别要求?
8、定金罚则的内容是什么? 担保法对定金的数额有什么要求?
三、案例分析题
1、甲和乙订立了买卖香蕉的合同,约定甲向乙批发香蕉1000公斤,每公斤1元,共计1000元货款,在本5月份交货付款,由甲将香蕉运至乙的冷藏库,运费由乙负担。到了4月,由于天气比往年都热,香蕉提前成熟。甲自家的冷藏库容纳不了全部香蕉,于是通知乙请求准备冷藏库,他要提前交货。乙回复说他的冷藏库暂时没有空地方,不愿意现在就接收香蕉。过几天甲看到香蕉部分腐烂,就租车将香蕉运至乙处。乙让甲查看乙的冷藏库,确实没有地方,双方都无法采取更好的措施,只有把香蕉放在外面。后香蕉大约损失了200公斤。甲要求乙负担部分损失,乙认为合同尚未到履行期限所以拒绝。
(1)本合同的履行期限是何时?
(2)你认为乙是否应当承担部分损失?请谈谈你的理由。
2、甲,某市百货公司;乙,某市羊毛衫厂。甲乙双方签订了一份购销合同,甲方为需方,乙方为 供方,合同约定了如下内容:品名(羊毛衫),单位,(件):牌号(申华)单价,(80元)款式,(女式105公分), 总金额,(16000元);颜色(黑色红色各半),定金(2000元)(甲支付);数量(200)
(一)产品质量与验收办法:以甲方保留的封存样品为准,提货时抽样检查,合格率应为95% 以上。
(二)交货期限、地点:1993,供方仓库。
(三)交货方式:需方一次性自提,运费需方自负。
(四)结算方式:甲方提货时及时向乙方支付现金,款货当面清结
需方单位(公章)供方,单位(公章)
银行帐号:„„ 银行帐号:„„
地址、电话:„„ 地址、电话:„„
根据案情,完成下列问题
按合同法的规定,指出上述合同中在内容和形式上的错误和欠缺。
3、甲公司因转产致使一台价值1000万元的精密机床闲置。该公司董事长王某与乙公司签订了一份机床转让合同。合同规定,精密机床作价950万元,甲公司于10月31日前交货,乙公司在收货后10天内付清款项。在交货日前,甲公司
发现乙公司经营状况恶化,通知乙公司中止交货并要求乙公司提供担保,乙公司予以拒绝。又过了一个月,甲公司发现乙公司的经营状况进一步恶化,于是提出解除合同。乙公司遂向法院起诉。法院查明:①甲公司股东会决议规定,对精密机床等重要资产的处置应经股东会特别决议;②甲公司的机床原由丙公司保管,保管期限至10月3日,保管费50万元。11月5日,甲公司将机床提走,并约定10天内付保管费,如果10天内不付保管费,丙公司可对该机床行使留置权。现丙公司要求对该机床行使留置权。
依据《合同法》和《担保法》回答下列问题:
(1)甲公司与乙公司之间转让机床的合同是否有效?为什么?
(2)甲公司中止履行的理由能否成立?为什么?
(3)甲公司能否解除合同?为什么?
(4)甲公司要求乙公司提供担保时,乙公司即予以提供了相应的担保,甲公司应负什么义务?
(5)设法院查明,乙公司实际上并不存在经营状况恶化的情形,则甲公司应负什么责任?
(6)丙公司是否享有留置权?为什么?
(7)丙公司能否行使留置权?为什么?
4、公民张某与种子公司订立买卖合同。双方约定,由种子公司于5月1日向张某提供小麦良种1000公斤,每公斤10元,种子公司将货物送到张某指定地点,张某当即交付全部款项。运费由种子公司负担。张某签订买卖合同后,多方筹集资金,4月1日,张某向王某借款5000元,张某与王某双方约定:王某于4月5日向张某出借现金5000元,借期6个月,期满后张某偿还本金、利息5500元。当日,张某与王某签订了书面质押合同,约定张某将其一台全兼容DVD机质押给王某作担保。4月6日,王某交给张某人民币5000元,张某称其弟因操办婚事,正使用DVD机,10天后再移交,王某答应。4月10日,张某又向李某借款5000元,也以同一台DVD机作了质押担保,约定到期不能还款,DVD机归李某所有,并当场将DVD机交给李某。5月1日,种子公司来函告知张某,现市价小麦良种已经上涨到每公斤15元。张某如果要货,需再相应增加款项。张某不允,双方协商未果。张某遂告至法庭。
9月份,王某在借款合同期将届满,要求张某迅速将那台DVD机交给他作为担保,张某如实相告,称那台DVD机已交给李某作了质押担保。并称,在借款期限即将届满时,他根本无钱偿还,并要求王某延长半年借款期限。王某不同意,找到李某,要求将那台DVD机交给他,被李某断然拒绝。王某于是于10月2日以张某、李某为被告诉至法院,要求张某立即承担违约责任,并要求李某交付DVD机,然后变卖以抵其借款5000元。法院查明,李某于9月15日将DVD机借
给朋友朱某,朱某使用时因操作不当,致DVD机损坏。
现问:
(1)张某与种子公司之间的纠纷应如何解决?
(2)张某与王某之间的质押担保合同是否成立?是否生效?为什么?
(3)李某占有张某的那台DVD机,是否合法?
(4)张某与李某之间的质押合同有无问题?
(5)DVD机损坏责任如何承担?
(6)法院对于王某10月2日的起诉,应如何处理?
参考答案
三、案例分析
3、参考答案
(1)有效。
(2)成立。这是先履行合同义务人行使不安抗辩权的行为。
(3)甲公司可以解除合同。因为不安抗辩权人在对方于合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,可以单方解除合同。
(4)甲公司应即恢复履行合同义务。
(5)甲公司应负迟延履行的违约责任。
(6)丙公司依法享有留置权。因为作为保管人,依保管合同依法享有该权利。
(7)丙公司不能行使留置权。因为留置权的行使以留置权人占有留置物为前提,现甲公司已经提走留置物,丙公司无法行使留置权。
解题思路:本题之设计相当精当,具有相当的难度。本题的7个设问中,可分为三个部分,第(1)问为第一部分,考查表见代理的效力;第(2)~(5)问为第二部分,全面、系统地考查不安抗辩权制度;第(6)~(7)问为第三部分,考查留置权的设定与行使。本题的难点在于第(1)、(5)、(7)问,应当予以重视。
[法理详解]
(1)依《合同法》第50条之规定,法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效,即合同依法有效成立。
本案中,作为相对人的乙公司并不知道甲公司董事长越权,构成表见代表行为,双方之间的合同故为有效。
(2)、(3)、(4)、(5)《合同法》第68条规定:“应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(一)经营状况严重恶化;
(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;
(三)丧失商业信誉;
(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。”
第69条规定:“当事人依照本法第68条的规定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保时,应当恢复履行。中止履行后,对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的,中止履行的一方可以解除合同。”
以上四问的答案,全都蕴含在第68、69条的规定中。其中,第(2)问的法律依据在第68条第1款;第(3)、(4)问的法律依据在第69条;第(5)问的法律依据在第68条第2款。
值得注意的是,不安抗辩权人在行使不安抗辩权时是存在法律风险的。对此,详析如下:
1.对方是否存在第68条所列的情形,应由不安抗辩权人负举证责任。
2.如果事后事实证明对方并不存在第68条所列情形之一,则已行使不安抗辩权的一方要负违约责任,往往至少要负迟延履行责任。
3.不安抗辩权人在行使不安抗辩权时,要尽以下义务:
(1)中止履行后,应及时通知对方;
(2)对方提供适当担保后,应即恢复履行;
(3)对方在合理期限内恢复履行能力后,原则上应恢复履行。以上三点,不安抗辩权人违反一点,均要负违约责任。
相应地,不安抗辩权人行使不安抗辩权也可分为两个阶段:
1.证明对方存在第68条所列情形之一的,可中止履行;
2.对方于合理期限内未恢复履行能力且未提供担保的,可解除合同。以上两个阶段的权利存在前后次序的逻辑关系,可见不安抗辩权人解除合同的权利是都有限制的,不能一经发现对方存在第68条所列情形之一,就径直解除合同。
(6)、(7)合同法第380条:“寄存人未按照约定支付保管费以及其他费用的,保管人对保管物享有留置权,但当事人另有约定的除外。”《担保法》第84条:“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权、债务人不履行债务的,债权人有留置权。
法律规定可以留置的其他合同,适用前款规定。
当事人可以在合同中约定不得留置的物。”依上引《合同法》第380条及《担保法》第84条之规定,寄存人未依约支付保管费的,保管人对保管物享有留置权。但是,留置权人行使留置权须以占有留置物为前提。本案中丙作为留置权人,在行使留置权之前留置物已被寄存人甲提走,所以丙不能行使留置权。
4、参考答案
(1)张某与种子公司的合同合法有效,种子公司应依约履行合同,否则承担违约责任。
(2)该合同成立,但未生效。因为动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效,本案中王某一直未占有质物。
(3)合法。李某依质押合同占有张某DVD机(质物),属合法占有。
(4)该合同中关于流质的约定部分无效。
(5)李某应向张某承担损害赔偿责任,而后可向朱某追偿,由朱某最终承担损害赔偿责任。
(6)本案可作以下处理:
①张某向王某承担借款合同的违约责任以及质押合同的过错赔偿责任。
②驳回王某对李某的诉讼请求。
解题思路:
本题重在考查动产质押制度。解开本题的关键在于,张某与王某之间的质押担保合同是否成立,是否生效。本题从不同角度考查了动产质押若干重
要知识点,对考生掌握动产质押制度的应试知识大有裨益。
[法理详解]
(1)张某与种子公司签订的合同合法有效,故双方应受合同约束。种子公司提出市价上涨而要求张某多支付价款,这一要求没有法律依据,双方应依照合同来履行义务。种子公司要求变更合同,又没有合法的理由与根据,张某有权拒绝。如果种子公司违约,则张某可要求其承担违约责任。
(2)依照《担保法》第64条第2款规定,质押担保合同自质押物移交于质权人占有时生效。本案中,张某与王某虽签订了质押合同,但张某一直没有向王某交付质押物,故他们的合同虽然已经成立,但是一直没有生效。
(3)李某占有张某的DVD机,属合法。依照有关法律规定,张某与李某签订合法借款合同,从合同即质押合同本身也合法有效,故李某占有张某移交的DVD机作为质押物合法。张某、王某之间的质押合同虽然成立,但没有发生效力,李某占有张某移交的DVD机也不损害王某的利益。
(4)《担保法》第66条规定:“出质人和质权人在合同中不得约定在债务履行期届满质权人未受清偿时,质物的所有权转移为质权人所有。”此即所谓“流质禁止”条款。本案中张某与李某关于到期还款,DVD机归李某所有的约定是无效的。但应注意,流质条款无效,不影响该质押合同其他条款的效力。
(5)《担保法解释》第93条规定:“质权人在质权存续期间,未经出质人同意,擅自使用、出租、处分质物,因此给出质人造成损失的,由质权人承担赔偿责任。”《担保法》第69条第1款也规定:“质权人负有妥善保管质物的义务。因保管不善致使质物灭失或者毁损的,质权人应当承担民事责任。”据此,李某应向张某承担损害赔偿责任,而后可依借用合同,向朱某追偿。
《劳动合同法》的经济意义及实践 第3篇
关键词:《劳动合同法》,经济意义,建筑行业,人力资源实践
一、《劳动合同法》的经济意义
《劳动合同法》颁布之初, 正值美国次贷风暴引发世界金融危机, 中国东南沿海众多出口企业受到严重波及甚至倒闭破产。在这种情况下, 国内不少学者矛头直指认为《劳动合同法》, 认为该法导致了员工成本上升、企业竞争力下降、产生破产后果, 是“恶法”。香港经济学教授张五常就认为“新劳动法是中国经济改革的致命伤”。
判别法律良恶应该看它对于经济发展的意义。所谓良法, 就是能“维护社会经济秩序, 促进社会主义市场经济的发展”的法律, 反之才是恶法。
不可否认, 《劳动合同法》关于合同期限、裁员补偿、工龄计算等方面的一些条款, 使得用人单位用人成本明显增加。而金融危机导致许多企业特别是制造业效益下降, 出现减产停产甚至破产, 用人单位被迫减薪裁员, 降低用人成本。《劳动合同法》要求企业增加用人成本与金融危机迫使企业降低用人成本的矛盾, 使得《劳动合同法》实施不久就面临挑战。
《劳动合同法》出台尽管会造成人力资源成本上升导致中国的出口受到影响, 但是, 《劳动合同法》将把被侵占的属于员工自己的劳动力价值还给员工, 十分有助于拉动内需, 提高消费水平, 可以使中国的三驾马车 (出口、投资、消费) 高速可持续的发展。中国不仅有世界上最多的劳动者, 同时也有世界上最多的消费者, 必然会逐渐转型到内需导向型的经济发展模式。健全企业社会保险, 对劳动者的付出给予更加公平稳定的回报, 会使他们的消费更积极、更大胆, 从而创造更多的需求和更大的市场, 这有助于打破消费不足-依赖出口-低价竞销-利润低下-劳动收入增长缓慢-消费不足的恶性循环, 更有助于社会的稳定。
二、《劳动合同法》在建筑企业的经济实践
建筑业作为劳动密集型行业, 用工形式多样, 工作特点突出。研究《劳动合同法》在建筑企业的适用和对人力资源管理的深度影响, 在法律层面和社会层面都有着重大的历史意义和现实意义。《劳动合同法》已实施三年, 是不是“恶法”就由实践来证明吧。
(一) 《劳动合同法》对建筑企业人力资源成本的影响
《劳动合同法》与《劳动法》相比, 除在劳动合同到期终止因为劳动者本人原因不续签合同而要求用人单位支付补偿金这一点外, 并没有提高劳动基准, 只是明确了试用期成本, 提高了违法责任, 企业直接增加的用工成本是非常有限的。对于建筑企业而言, 《劳动合同法》大幅提高的企业用工成本主要来自于“间接成本”和“违法成本”。
间接成本包括缴纳社会保险、支付加班工资, 相关劳动保护与劳动条件方面的达标投入成本。
社会保险作为劳动合同必备条款, 缴纳社会保险费用本来应该是用人单位必须付出的成本。由于此前建筑行业一般只为固定员工缴纳社会保险, 对于临时用工一般不缴纳, 《劳动合同法》导致企业为这类人员的社会保险支出增加, 增加了企业人力资源的保障成本。
由于国家现行保险制度的不配套, 对大多数农村户籍劳动力而言, 规范企业缴纳社会保险义务并没有使劳动者合法权益得到真正意义上的保护。如社会保险, 由于城乡之间、地区之间不能有效流转、对接, 导致农民工参保后又退保;又如失业保险金的支付也需要在当地劳动部门登记失业才能享受, 而登记失业目前也是针对本地户籍劳动力建立的一种制度, 农民工失去工作岗位能从失业保险制度中得到的救助非常有限。这一规定目前来看是超前的, 将农民工纳入城乡保障体系目前来看还有一定难度, 这也是《劳动合同法》被人诟病的原因之一, 但是随着城乡统筹、保险流转制度的完善, 这一制度必将发挥其应有的效用。
《劳动合同法》对于那些经常加班又未支付加班费的而言, 必须支付的加班费用成为其人工成本增加的一个重要方面, 支付加班工资增加使用成本。
这一问题, 对于建筑企业而言, 由于施工季节、工期等原因, 导致员工正常的双休日或法定节假日仍需工作;或者因工程项目的施工会产生环境污染, 如声音、灰尘、石渣等, 必须在不影响周边居民正常生活秩序的情况下施工, 导致员工不能按正常的工作时间工作;又如工程项目的施工可能需要其他企业事业单位或政府的配合, 导致工作时间不得由自己确定。由于工作时间的不固定, 其超时加班往往是“用人单位安排”, 必须支付的加班工资就是一个不可忽视的问题。
还有就是企业的“违法成本”, 违法成本的提高在于违法责任的加大。建筑行业存在的违法用工方式一般有:劳动合同签订率低;用人单位任意罚款;工作时间长且没有加班费;缺乏必需的职业培训;对安全疏于管理, 缺乏安全防护用品, 不执行安全守则;社会保险缺失, 工伤赔付艰难。《劳动合同法》的出台, 大大增加了违法用工企业的劳动力成本。如不订合同、应订而不订无固定期限劳动合同要支付两倍工资, 违法解除、终止劳动合同要支付赔偿金。
由于建筑行业是劳动密集型企业, 而且利润率较低, 所以《劳动合同法》的影响要大于其他经济体类型的企业。但需要注意的是, 目前国内建筑产品的生产成本中, 建筑材料的成本占到总成本的60%-70%, 人工费虽然是建筑安装工程费用的重要组成部分, 但其占建筑安装工程费用的比重仍然很低, 较发达国家可达50%以上的人工费比重水平仍然有很大的差距。所以尽管《劳动合同法》导致了人力成本的上升, 但对于合法用工的建筑施工企业来说, 影响不算太大。
(二) 《劳动合同法》对劳动者劳动价值的影响
《劳动合同法》规定了约定违约条款的范围仅限于两种情况, 并制定了违约金的赔偿计算标准。对违约金条款的限制有利于对处于弱势地位的劳动者的保护。在一定程度上限制了企业以往用违约金留人的方法。另外, 《劳动合同法》与《劳动法》相比, 增加了无须通知立即解除, 使劳动者解除劳动合同所受限制更少。
限制设定违约金条款, 特别是使建筑行业工程技术人员解除合同成本更低。保护了劳动者的自主择业权, 企业不得不对员工支付相对合理的报酬才能留住员工。以笔者所在单位为例, 集团本部2002年-2008年的工资增长幅度为15%, 实行《劳动合同法》以来, 为了防止人才流失, 近两年来, 员工工资增长幅度达到了25%。
(三) 《劳动合同法》对劳动者素质的影响
按照《劳动合同法》的规定, 用人单位解雇一个人的成本是非常高的。《劳动合同法》对解雇和终止劳动合同做了详细规定, 避免企业滥用权力随意解雇员工, 杜绝以往企业大量招人不满意再解雇的现象, 迫使企业招聘态度趋于谨慎, 对新招人员的挑选更加慎重、把握招聘质量更加严格, 员工必须提高自身技能本领, 增加自己的“核心竞争力”, 才容易找得到工作。
用人方面, 过去很多企业的绩效考核形式大于内容。《劳动合同法》的出台, 有助于推动企业认真实施绩效考核。其中规定, 企业在与员工解除劳动合同时必须对“不能胜任”、“给予培训或调整岗位”、“仍然不能胜任”进行三次举证。企业只有认真实施绩效考核, 才能准确结论哪些员工已经培训或调整岗位了还不能胜任工作需要辞退。企业解雇前必须先给员工提供培训机会, 也有助于员工提高个人素质。
《劳动合同法》引导用人单位与员工签订无固定期限劳动合同, 以期构建和谐的劳动关系。一般来说, 劳动者在同一单位连续工作的时间越长, 对该单位的贡献也越大。《劳动合同法》设计的无固定期限劳动合同新规则, 可以引导用人单位与劳动者建立较稳定长期的劳动关系, 保证劳动者职业稳定, 保证用人单位的用人规划预期和连续性, 是一项双赢的法律制度。终身为一个企业服务的日本劳动者, 归宿感和安定感更强, 更愿意提高专业技能, 这对用人单位是非常有利的。这里要指出的是, 《劳动合同法》并没有要求用人单位一使用劳动者就签订无固定期限劳动合同, 而是在使用了劳动者两次固定期限或在该单位连续工作了十年后等情形才存在签订无固定期限劳动合同的问题, 用人单位在相当长的使用期间内的自主权是非常大的。无固定期限合同并非是不可解除的, 从用人单位长远来看, 无固定期限劳动合同如果运用得当, 能给用人单位带来吸引人才、激励员工, 提升凝聚力等效力, 同时可以降低企业劳动成本, 提高生产效益, 增强企业的竞争力。
三、总结
综上所述, 从在建筑企业的实施实践上来看, 《劳动合同法》并没有过多增加守法企业的人力成本, 而促进了劳动者素质的提升, 促进了经济发展, 实现了劳资双赢。
劳资双方双赢主要表现就是劳动合同期限的延长。根据全国总工会2010年统计, 新签劳动合同平均期限延长。如广东省新签劳动合同期限3年左右的占60%以上;江苏省1年-3年期限劳动合同增加12.89%, 劳动合同期限在3年左右的占60%以上。
参考文献
[1]、中华人民共和国劳动合同法[Z].
[2]、徐伦.罗斯福的遗产[J].环球企业家, 2009 (5) .
课本中二句解释及习题答案的商榷 第4篇
关键词:what、 that、 one of+名词(复数)…+复数动词、the(only) one of+名词(复数)…+单数动词。
一、普通高中课程标准实验教科书(必修2)课本中第5页阅读和听力一文中有这样一句型:An opinion is what someone believes is true but has not been proved.
该句(人教出版社)必修2参考译文是:看法是人们相信是真实的但是未经证实。笔者查阅好多中学教材全解对该句的注释和人教出版社注释相同,都认为what引导的从句是表语从句,An opinion为主句的主语,is为系动词,what引导的从句是表语从句,在what引导的从句中含有由but连接的两个并列句,并解释what引导名词性从句时,what在从句中可以充当主语、宾语、表语等成分。例如:
What he said is true. 他说的是事实。
What made her upset is that she didn’t pass the exam.
她没有通过考试使她非常难过。
笔者认为该句型解释值得商榷。还得从that和what这两个词论起,that为从属连词引导名词性从句,不担任成分。例如:
She said(that)she would come. 她说她要来。(见《现代高级英汉双解辞典》第1141页)
The trouble is that we are short of money. 困难的是我们缺钱。(见《现代高级英汉双解辞典》第1141页)
The truth was that we never saw him.事实是我们从未见过他。(见《大英汉词典》第1558页)。
The reason was that he was afraid.原因是他害怕。(见《新标准中学生英语词汇用法全解》第1435页)。
She said she had bought a new car.她说她买了一辆新车。(见《外研社实用英汉词典》第1015页)。
What he says is not important. 他所说的话不重要。(见《现代高级英汉双解辞典》第1248页)
He is not what he used to be. 他已不是过去的他了。(见《外研社实用英汉词典》第1084页)
This is what I want to know. 这正是我们要知道的。(见《新标准中学生英语词汇用法全解》第1580页)。
根据以上例句笔者认为该句主语为An opinion,is为系动词,后面连接了一个省略从属连词that的表语从句,what引导的主语从句为表语从句的主语,what(相当于the thing that)在主语从句中充当believes的宾语,is true为表语从句的谓语(系表结构),but连接的两个并列句。假如把what视为表语从句的引导词,在从句中充当believes的宾语,那么is true作何解释?如该句没有is true,what从句当然为表语从句的引导词,what在表语从句中充当believes的宾语。或者假若is true是to be true也可视为表语从句引导词what的宾补(believe sth(to be)adj。
二、该书第4页Discovering useful structure练习4,(9小题):
It’s one of the few places which is known for its good food. (划线部分为该书参考书18页所给汉译英答案)。
笔者认为1. 在“one of+名复数名词+关系代词who/that/which”引导的从句结构中,关系代词who/that/which的先行词是靠近它的复数名词而不是one,因此,从句应该是复数形式。
2. 但是当one前有the only等修饰时,关系代词的先行词是one,而不是靠近它的复数名词,因此从句的动词应是单数形式。例如:
The Great Wall is one of the world_famous buildings that draw lots of visitors.
长城是吸引大批游客的世界著名建筑之一。
The Great Wall is the only one of the buildings on the earth that is seen from the moon. 长城是地球上唯一能从月球上看到的建筑物。
He is one of the boy students who are always ready to help others.
他是乐于助人的男同学之一。
He is the only one of the students who comes from the south.
他是惟一来自南方的学生。
【考例】 He is the only one of the students who_____a winner of scholarship for three years.(2002年上海市普通高等学校春季招生英语试题)
A.is B.are C.have beenD.has been答案:D
解析:当one前有the only,just the等修饰时,谓语动词与one保持一致,故答案为D。
【考例】I wonder whether the soldier is one ofthose who____abroad to keep peace.(南通上市高三第一次調研测试。)
A.has been sentB.have been sent
C.have sentD.has sent答案:B
解析:关系代词who指代的先行词是those,所以助动词用have,战士是被派送到国外维和的,所以用被动语态。
【考例】Oscar Gold Prize is the only one of the film prizes____offered to any Chinese actor or actress by far. 答案:D
A. which is notB. that have not beenC. that has not D. that has not been答案:D
解析:当one前有the only,just the等修饰时,谓语动词与one保持一致,故答案为D。
【考例】Oscar Gold Prize is one of the film prizes_______offered to any Chinese actor or actress so far.
A. which is notB. that have not beenC. that has not D. that has not been答案:B
解析:当先行词的one前无the only,just the等修饰时,of后面的复数名词是先行词,,从句的谓语动词用复数,故答案为B。
根据以上例句,笔者认为18页所给汉译英参考答案which is应为which are。以上两处看法 ,是否正确,敬请编辑及同行指正。
参考文献:
1.《大英汉词典》
2.《外研社实用英汉词典》
3.《现代高级英汉双解辞典》
《工程合同管理》复习题含答案 第5篇
一、单项选择题(只有一个正确答案)
【1】 定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的()。
A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C
【2】 债务链中,某乙是某甲的债务人,某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务,则()。
A: 某乙可以行使代位权,直接向某丙偿还债务
B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权
C: 某丙可以行使代位权,代**某甲向某乙主张债权
D: 某丙可以行使不安抗辩权
答案: C
【3】 根据FIDIC条件对索赔程序的规定,如果在整个工程全部竣工时,承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔,则应在()中列明。
A: 最终详细索赔报告
B: 竣工报表
C: 最终报表
D: 详细索赔报告
答案: B
【4】 某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥,但是,建材供应商却只向承包商乙履行,而没有向承包商丙履行,致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问,建材供应商应当向()承担违约责任。
A: 承包商乙、丙
B: 承包商乙
C: 承包商甲
D: 承包商丙
答案: C
【5】 FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
A: 应经业主批准后才能运出工地
B: 经监理工程师批准后才能运出工地
C: 可自行运出工地
D: 不能运出工地
答案: B
【6】 某合同双方约定违约金为2万元,但该合同被法院裁定为可撤销合同,合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失,法院判定双方都有错,但甲方是主要过错方,应承担80%的过错责任,则损失承担为()。
A: 甲方赔偿乙方1万元损失
B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失
C: 甲方赔偿乙方3万元损失
D: 甲方赔偿乙方4万元损失
答案: C
【7】 在招标文件规定的投标截止日期前,投标单位递交了投标文件和投标保证金,说明该()。
A: 承诺是法律行为
B: 承诺不能撤回
C: 要约是法律行为
D: 要约可以撤回
答案: C
【8】 电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在()内予以追认。
A: 10日
B: 15日
C: 一个月
D: 三个月
答案: C
【9】 对于《协议书》工期的填写不正确的是()。
A: 合同工期:三个月
B: 开工日期:**订合同后第45日
C: 竣工日期:**订合同后第365日
D: 开工日期:2003年4月24日
答案: A
【10】 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于()。
A: 承包人
B: 雇主
C: 国家
D: 挖掘人
答案: B
【11】 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下面说法正确的是()。
A: 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定
B: 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标
C: 如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标
D: 所有设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标
答案: B
【12】 施工合同文本中,不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有()。
A: **
B: 建设项目依据国家计划被取消
C: 战争
D: 协议条款内约定等级以上的地震
答案: B
【13】 根据《合同法》的有关规定,下列关于承诺的说法中,错误的是()。
A: 承诺可以撤销
B: 承诺须由受要约人向要约人作出
C: 承诺人必须在承诺期限内作出承诺
D: 承诺的内容应当与要约的内容完全一致
答案: A
【14】 下列说法正确的有()。
A: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务
B: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册
C: 《监理工程师岗位证书》终身有效
D: 《监理工程师--书》终身有效
答案: B
【15】 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A: 15 B: 20 C: 30 D: 10 答案: A
【16】 下列选项中构成承诺的是()。
A: 甲向乙发出要约,要求10天内给予答复,过期则视为承诺,但是乙却没有如期作出答复
B: 甲向乙发出要约,丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
C: 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品,该公司将甲指定的产品送货馒头,同时收取货款
D: 甲向乙发出要约,乙向丁表示完全同意要约的内容
答案: C
【17】 承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批,要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后,向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示,()。
A: 某甲不得接受
B: 某甲可以承认其效力,但必须及时通知某乙
C: 某甲必须接受
D: 如果某甲未对此作出回应,则表示某甲接受交易
答案: B
【18】 甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原**,现该公司分成了乙公司和丙公司,对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任,其中正确的是()。
A: 应当由甲公司承担清偿责任
B: 应当由乙公司承担清偿责任
C: 应当由丙公司承担清偿责任
D: 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任
答案: D
【19】 某集团公司的总公司由于工作失误,将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司,乙公司据此与施工单位丙**订了合同。该合同在执行过程中,总公司发现有错误,决定纠正错误,命令乙子公司停止执行合同,乙与丙**此遭受了损失。关于此例,下列表述中正确的是()。
A: 原合同无效,乙与丙应各自承担损失
B: 乙应赔偿丙的损失,再请求总公司负责处理
C: 甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责
D: 总公司应直接赔偿丙的损失
答案: B
【20】 下列选项中,()不属于不可抗力的范畴。
A: 政府法律修改
B: 火山爆发
C: 罢工
D: 盗窃
答案: D
二、多项选择题
【21】 张三欠李四人民币1000元,双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后,张三未能履约,关于相应的债权债务关系,下列说法错误的是()。
A: 张三向李四承担违约责任
B: 张三向王五承担违约责任
C: 张三和李四共同向王五承担违约责任
D: 李四向王五承担违约责任
答案: B C D
【22】 综合索赔的主要做法有()。
A: 带有综合性质的索赔可以单独列出条目
B: 索赔报告应编号
C: 每一项索赔应附单独的说明资料
D: 应有一份给现场工程师的致函
答案: A B C D
【23】 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由()。
A: 检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期
B: 发包人负责检查试验
C: 费用由发包人负责
D: 承包人负责检查试验
答案: A C D
【24】 下列情况下,()违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
A: 某中学为校长的私人借款作保证人
B: 某省地税局,为局长赵某贷款买房作保证人
C: 某中学校长为该校的借款作保证人
D: 某医院为院长的私人借款作保证人
答案: A B D
【25】 下列合同中,()属于可变更或可撤销的合同。
A: 小章与小刘的买卖合同,小章以为是赠与合同
B: 承包商某甲购买走私钢材的合同
C: 15岁的小明购买笔记本电脑的合同
D: 订立合同时显失公平的合同
答案: A D
【26】 下面属于自行招标应具备的条件有()。
A: 具有项目法人资格
B: 熟悉和掌握招标投标法及有关规定
C: 有从事同类工程建设项目招标的经验
D: 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员
答案: A B C
【27】 下面关于仲裁的说法正确的有()。
A: 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
B: 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁
C: 仲裁是一种法律制度
D: 仲裁与诉讼只可选其一
答案: A B C D
【28】 下列选项中,()属于我国《担保法》规定的担保形式。
A: 订金
B: 保证
C: 抵押
D: 质押
答案: B C D
【29】 对于下列对于责任的认定正确的有()
A: 工程师有权免除承包人的责任
B: 经过工程师的检查合格的工程,承包人无责
C: 雇主有权免除承包人的责任
D: 工程师对各种事项的同意,不减免承包人的责任
答案: C D
【30】 正大建筑公司与东方建材公司**订建筑材料买卖合同,双方当事人可以约定选择()作为合同纠纷的管辖法院。
A: 建筑材料买卖合同**订地人民法院
B: 东方建材公司住所地人民法院
C: 正大建筑公司住所地人民法院
D: 建筑材料买卖合同履行地人民法院
答案: A B C D
【31】 某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款,却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款,于是该建筑公司便对该设计院行使代位权,拿到了15万元工程款。就此情形,下列选项中正确的是()。
A: 建筑公司可以自己的名义行使代位权
B: 建筑公司必须向法院请求行使代位权
C: 建筑公司不能以自己的名义行使代位权
D: 建筑公司只能以自己的名义行使代位权
答案: B D
【32】 合同的内容由当事人约定,一般应包括的条款有()。
A: 履行期限
B: 违约责任
C: 价款或者报酬
D: 标的答案: A B C D
【33】 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式,与诉讼相比,仲裁具有()的特点。
A: 仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议;而诉讼则没有关于诉讼的协议
B: 在仲裁协议中,当事人可不选择仲裁委员会;在合同中,关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院
C: 对于仲裁,当事人必须选择仲裁委员会;而诉讼则实行法定管辖,当事人不能随意选择管辖法院
D: 当事人对仲裁庭的组成有权选定;诉讼中审判庭人员是由法院指定的答案: A C D
【34】 下列情况下,承包人有权延长工期的有()。
A: 由于雇主责任造成的干** B: 非承包人责任的其他特殊情况
C: 恶劣的气候条件
D: 额外或附加工程
答案: A B C D
【35】 施工合同履行过程中,发生()等情况,应给承包人顺延合同工期。
A: 设计变更
B: 承包人采购的材料供货商未能按时交货
C: 发包人延误移交施工现场
D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
答案: A C D
【36】 下列事项中,()属于邀约邀请的范畴。
A: 招标公告
B: 拍卖公告
C: 招股说明书
D: 寄送价目表
答案: A B C D
三、判断题
【37】 保证,是指保证人和债权人约定,当债务人按期不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。
A:正确:
B:错误
答案: 正确
【38】 合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。
A:正确:
B:错误
答案: 错误
【39】 甲乙两人**订一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。当合同的履行期限届至,甲**担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。此时,乙行使的权利是不安抗辩权。
A:正确:
B:错误
答案: 错误
【40】 合同解除包括约定解除和法定解除。
答案: 正确
【41】 当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。附解除条件的合同,自条件成就时失效。
答案: 正确
【42】 合同中免责条款,是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。
答案: 正确
【43】 甲公司运送一批建筑材料给乙公司,甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中,**刘某的过失发生交通事故,导致建筑材料受损。乙公司**未及时收到建筑材料而受到损失,则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。
答案: 正确
【44】 招标是要约,而发出中标通知书则是承诺。
答案: 错误
【45】 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
答案: 正确
【46】 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同,属于无效合同。
答案: 错误
【47】 甲公司欠银行的贷款,由于业务发展的原**,现将该公司分成了乙公司和丙公司,则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。
答案: 正确
【48】 无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
答案: 正确
四、简答题
【49】 合同生效的要件有哪些?
答案: 合同的生效要件是判断合同是否能够具备法律效力的标准,是合同生效的法定必备条件。合同生效应具备以下要件:
(1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;(2)合同当事人意思表示真实;
(3)合同不违反法律或者社会公共利益;
(4)具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。【50】 **订建筑工程一切险合同应提交的材料有哪些?
答案: 投保单;工程承包合同;承包金额明细表;工程设计文件;工程进度表;工程地质报告;施工平面图
【51】 根据《合同法》规定,承诺生效应符合的条件是哪些?
答案: 承诺必须由受要约人向要约人作出; 承诺的内容应当与要约的内容相一致; 受要约人应当在承诺期限内作出承诺;
【52】 《建设工程质量管理条例》对工程监理单位的质量责任和义务的规定有哪些?
答案:(1)工程监理单位不得转让工程监理业务
(2)工程监理单位应当依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工实施监理,并对施工质量承担监理责任
(3)工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
(4)监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等方式,对建设工程实施监理 【53】 建设工程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种?
答案:(1)合同已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。【54】 合同当事人履行合同时,应遵循哪些原则?
答案: 1)全面、适当履行的原则
即合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务,包括履行义务的主体、标的、数量、质量、价款或者报酬以及履行的方式、地点、期限等,都应当按照合同的约定全面履行。2)遵循诚实信用的原则
它贯穿于合同的订立、履行、变更、终止等全过程。**此,当事人在订立合同时,要讲诚实,要守信用,要善意,当事人双方要互相协作,合同才能圆满地履行。3)公平合理,促进合同履行的原则
合同当事人双方自订立合同时起,直到合同的履行、变更、转让以及发生争议时对纠纷的解决,都应当依据公平合理的原则,按照《合同法》的规定,根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务。
4)当事人一方不得擅自变更合同的原则
合同依法成立,即具有法律约束力,**此,合同当事人任何一方均不得擅自变更合同。
五、案例分析题
【55】 甲厂向乙施工单位去函表示:“本厂生产的W型电缆线一批,每米单价20元。如果贵单位需要,请与我厂联系。”乙单位回函:“我部门愿向贵厂订购W型电缆线10 000米,每米单价15元。”2个月后,乙单位收到甲厂发来的10 000米电缆线,但每米价格仍为20元,于是拒收。为此甲厂以乙单位违约为由起诉于法院。
根据上述案例,回答下列问题:(1)乙单位是否违约?(2)为什么?
答案:(1)乙单位不违约。
(2)**为合同还未成立。乙单位对甲厂的回函是一个附条件的新要约,**其对甲厂的要约作出了实质性变更,这一行为并不是承诺,而是一个新要约。《合同法》第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。......”乙单位的回函对甲厂电缆线的报价提出异议,属于实质性变更,故为新要约。**此,该合同没有成立,乙单位并不承担任何违约责任。
【56】 甲乙两公司**订钢材购买合同,合同约定:乙公司向甲公司提供钢材,总价款500万元。甲公司预支价款200万元。在甲公司即将支付预付款前,得知乙公司**经营不善,无法交付钢材,并有确切证据证明。于是,甲公司拒绝支付预付款,除非乙公司能提供一定的担保,乙公司拒绝提供担保。为此,双方发生纠纷并诉至法院。
根据上述案例,回答下列问题:
(1)甲公司拒绝支付预付款是否合法?
(2)甲公司的行为若合法,法律依据是什么?
(3)甲公司行使的是什么权利?若行使该权利必须具备什么条件? 答案:(1)甲公司拒绝支付预付款是合法的。(2)《合同法》第68条规定:“应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(一)经营状况严重恶化;
(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;
(三)丧失商业信誉;
(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。......”本案中甲公司作为先为给付的一方当事人,在对方于缔约后财产状况明显恶化,且未提供适当担保,可能危及其债权实现时,可以中止履行合同,保护权益不受损害。**此在发生纠纷时,法院应支持甲公司的主张。(3)甲公司行使的是不安抗辩权。不安抗辩权的适用条件是:
①须是同一双务合同所产生的两项债务,并且相互为对价给付。
②互为对价给付的双务合同规定有先后履行顺序,且应先履行债务的一方的履行期届至。
《合同法》复习题及答案 第6篇
一、单项选择题
1.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。
A.报价 B.能力
C.资历信誉
D.规模和经济实力
2.如果招标文件在发出后确需要变更和补充的 , 报经招标投标办事机构批准后 , 在投
标截止日期()天前通知所有投标单位。A.7 B.5
C.1O
D.15
3.当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后,招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时 , 应以()为准。A.招标文件中的规定
B.招标单位在会议上的口头解答
D.现场考察时招标单位的口头解答 C.发给技标单位的会议记录
4.中标通知书发出()天内 , 中标单位应与建设单位签订工程承包合同。
A.30 B.20
C.14
D.7 5.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察 D.是否公开开标 C.是否解答投标单位的质疑
6.下列情况标书有效的是()。
A.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴 B.投标书未密封 C.投标书逾期送达 D.投标单位未参加开标会议
7.评标过程中的可以书面要求投标人予以澄清其投标书 , 主要讨论()。
A.变更投标工期旬
B.变更投标报价
D.中标通知书的主要内容 C.投标书中含有的技术细节
8.工程设计招标的评标过程中 , 首要考虑的因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历 D.设计任务完成的进度 C.设计方案的优劣
9.当各投标单位的投标价都超过标底有效的范围且标底经审核无误时 , 应()。
A.采用标底的修正值作为衡量标准
C.由最接近标底的投标单位中标
B.另选一批施工单位重新组织招标 D.将项目暂缓组织建设 10.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一 , 其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人 C.上级行政主管部门
B.招标单位的董事会
D.省、市政府部门提供的专家名册
11.工程项目施王邀请招标时 , 按规定被邀请的投标者应当是()。
A.2 个 B.1 个
C.3 个以上(含 3 个)D.任意
12.招标投标法规定 , 应由()监督招标活动是否依法进行。
A.招标人的监事会 C.仲裁机构
B.招标代理机构 D.建设行政主管部门
13.工程项目招标时 , 经评标小组评议后 , 确定中标人的单位是()。
A.招投标管理部门
C.招标人
B.监理单位
D.合同管理部门
14.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。
A.参加开标会
C.决定中标人
B: 作为评标委员 D.检验投标书的密封
15.施工招标可采用项目的全部工程招标、持殊专业工程招标和()等。
A.单位工程招标 C.分项工程招标
B.单位工程的分部工程招标 D.分部工程与分项工程相结合招标
16.采用评标价法评标时应以()为最优投标书。
A.投标价最低
B.评标价最低
C.评标价最高
D.评标得分最低
17.根据《招标投标法》规定 , 自招标人确定中标人后,不得超过()应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.20天 B.30天
C.15天
D.60天
18.“评标价”是指()。
A.标底价格
B.中标的合同价格
C.投标书中标明的报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 19.采用单价合同承包方式时, 招标文件中应包括()。
A.工程量清单
B.资格调查表 C.工程综合说明
D.投标人名单
20.抢险救灾紧急主程应采用()方式选择实施单位。
A.公开招标
B.邀请招标、C.议标
D.直接委托
30.某中型化工厂施工图设计完成后进行设备安装招标, 此时宜采用()方式选择承包商。A.公开招标
B.邀请招标
C.议标 D.直接委托
31.对于未中标的单位, 招标单位应退还给它()。
A.参加投标的费用
C.投标保证金
B.购买投标文件的费用 D.参加投标人员的旅差费
32.根据《招标投标法》规定 , 开标应在()公开进行。
A.提交投标文件截止前 20 天
B.提交投标文件截止时间的同一时间
D.接到全体投标人的投标保证后 C.提交投标文件截止时间 10 天后
33.设计招标应采用()方式选择承包单位。
A.公开招标 B.设计方案竞选 C.邀请招标
D.议标
34.在评标过程中 , 将报价外的其他因素折算为货币价值 , 并将不加减到承包商的标价中 , 这是()评标。A.综合评分法
B.评标价法
C.专家评议法 D.A+B值评分法
35.对邀请招标来讲投标单位的资格审查在()时进行。
A.购买招标文件 C.签订合同
B.评标
D.递交投标文件
36.国家计委颁布的《建设工程项目招标范围和规模标准规定》中规定: 施工单项合同算价在()万元人民币以上 , 必须进行招标。A.50 B.10O
C.200
D.3 000
二、多项选择题
1.根据有关规定 , 建设项目招标前期应满足的要求()。
A.建设项目已经批准 B.有满足招标投标需要的技术资料 C.建设资金和主要设备的来源已经落实
D.建设用地已依法取得 , 并领取了建设规划许可证 E.施主现场的“三通一平”已经完成
2.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。
A.批准招标申请 B.审核招标文件 C.负责编制标底 D.参加开标会议 E.监督评标过程
3.施工招标时 , 下列情况中()属于废标。
A.投标书未密封
B.投标书逾期送达
D.投标书未按规定格式填写 C.投标人未按要求提供投标担保
E.投标单位提送标书后发觉有误 , 在截止日期前加补充函件的
4.投标单位有以下行为时 ,()招标单位可视其为严重违约行为而没收保证金。
A.通过资格预审后不投标 C.中标后拒绝签订合同
E.不参加现场考察
5.属于施工招标的招标文件主要内容的是()。
A.设计文件 B.工程量清单
C.施工方案
E.选用的主要施工机械
B.不参加开标会议 D.开标后要求撤回投标书
D.投标书的编制要求
6.我国建设工程施工招标的方式有()。
A.公开招标 B.邀请招标
D.议标 E.内部招标
C.定向议标
7.施工招标文件的主要内容包括().A.工程综合说明 C.项目说明书
B.必要的图纸和技术资料 D.合同条件
E.要求投标单位必须提出的优惠条件
8.施工招标构成对投标单位有约束力的招标文件 , 其组成内容包括()。
A.招标广告 B.合同条件
C.技术规范
D.工程量报价单 E.图纸和技术资料
9.招标文件应包括工程综合说明、工程设计文件及()。
A.投标须知 B.工程量清单
D.经审定加封的标底 C.招标邀请书
E.合同协议书
10.开标时, 投标书(),招标人应在公证员监督下 , 当场宣布为废标。
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C.未按规定格式填写
E.同标底吻合
【《合同法》复习题及答案】相关文章:
合同法试题及答案07-16
劳动合同法试题及答案03-02
劳动合同法试卷及答案03-02
劳动合同管理习题答案05-26
监理工程师合同管理真题及答案08-03
电大合同法期末复习题05-26
合同法课件案例答案05-14
合同法题库及其答案06-24
合同法试卷附答案一06-03
合同法答案按字母排序02-10