2010年一级建造师《工程经济》真题及答案

2024-08-27

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案（精选4篇）

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案第1篇

1、题目：某施工企业年初香向银行;答案：6.05

2、题目：某人连续5年;

答案：112.74

3、题目：年利率8%;

答案：4.04%

4、题目：对于完全由投资者;

答案：投资机会成本

5、题目：可用于评价项目财务;

答案：财务净现值

6、题目：某项目财务资金流量表;

答案：5.33

7、题目：某工业项目建设投资额8250万;

答案5.22%：

8、题目：施工图预算审查时;

答案：分组计算审查法

9、题目：杜邦财务分析;

答案：净资产收益率

10、题目：采用预算单价法;

答案：不可以，应根据分项工程预算单价

11、题目：根据我国企业会计准则;答案：营业收入-营业成本

12、题目：根据企业会计准则;

答案：间接费用

13、题目：某设备4年前的原始;

答案8500：

14、题目：企业应收款项增加;

答案：流动资金减少

15、题目：政府投资项目;

答案：审批制

16、题目：施工定额;

答案：工序

17、题目：现金管理暂行条例;答案：企业支付3000元

18、题目：折旧额;

答案：7275

19、题目：企业会计准则;

答案：将外币折算为人民币

20、题目：施工图预算;答案：预算定额

21、题目：建设工程量清单计价规范;答案：完成后净值

22、题目：不能可靠地估计合同成本;答案：能够收回的23、题目：表格;

答案：丙

24、题目：反映企业;

答案：收入减费用等于利润

25、题目：60%;

答案：生产能力指数法

26、题目：会计要素;

答案：应付再捐

27、题目：借贷记账;答案：

28、题目：;答案：

29、题目：;答案：

30、题目：到一定深度;

答案：概算定额法

31、题目：寿命周期;

答案：使用成本

32、题目：直接工程费76000元;答案：39.23

33、题目：职工缴纳危险;

答案：规费

34、题目：进行保护发生的费用;答案：措施费

35、题目：教育费附加;

答案：应纳营业税额

36、题目：经济寿命;

答案：继续使用在经济上不合理

37、题目：某施工企业租赁一台施工机械;答案：3720.38、题目：企业的流动资产;

答案：预付账款

39、题目：设计概算是;

答案：竣工交付使用

40、题目：施工企业成本核算;

答案：

41、题目：在项目财务评价中;

答案：利息支出

42、题目：某建设项目投资数额较大;答案：查询核实法

43、题目：某工艺设备原方案;答案：37.5%

44、题目：捐赠50万;

答案：营业外收入

45、题目：直接工程费200万

答案：258

46、题目：工器具购置费600万;答案：1800

47、题目：取得工程预付款;

答案：短期借款

48、题目：挖土机的机械台;

答案：0.40

49、题目：财务报表列报;

答案：项目的性质和金额

50、题目：在我国;

答案：项目决策

51、题目：工程量清单作为招标文件;答案：招标人

52、题目：财务计划现金流量表;

答案：财务生存能力

53、题目：平衡点;

答案：80%

54、题目：GB50500-2008;

答案：工程造价咨询人

55、题目：1000万购入;

答案：无形资产

56、题目：项目静态投资;

答案：基本预备费

57、题目：国际工程投标报价中;

答案：计入投标人业主决定

58、题目：最终报价;

答案：宏观上把握

59、题目：建设期利息;

答案：54.72 60、题目：商业银行;

答案：法定准备率

61、题目：对承租人来说;

答案：第一种、资金不足、享受税费

62、题目：企业分配利润;

答案：普通股、转作资本的普通股、优先股

63、题目：敏感因素;

答案：临界点、敏感度系数

64、题目：估算设备工器具;答案：交货地点、设备出厂价格、供销部门、采购与仓库

65、题目：建标206号文;

答案：人工费、材料费、机械使用费

66、题目：必须消耗;

答案：准备工作时间、施工工艺、清理工具时间

67、题目：安装工程材料费;答案：原价、运杂费、采购、运输损耗

68、题目：工程量清单;答案：工程索赔、编制招标、支付工程、办理竣工

69、题目：综合单价;

答案：管理费、利润、一定范围

70、题目：;答案：

71、题目：;答案：

72、题目：财务盈利能力;答案：内部收益率、净现值、净现值率、动态投资

73、题目：把握现金流量;答案：大小、流入流出、发生的时点

74、题目： >建筑工程概算编制方法;答案：定额法、指标法、类似工程预算法

75、题目：反映财务状况的要素;答案：所有者权益、资产、负债

76、题目：应当机润财务费用;答案：短期借款、应付票据、汇兑损失

77、题目：施工企业其他业务收入;答案：产品销售、固定盈收入、材料销售、出租收入

78、题目：无形磨损;答案：技术进步、生产价值降低

79、题目：建设项目投资;答案：勘察费、监理费、建设单位管理费

80、题目：公司型合资;答案：根据股东协议认购、利益都是间接的、合资公司是与发起人

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案第2篇

2010年一级建造师《机电工程》考试真题及答案

一、单选题

1．定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是（）。

A．流速

B．流量

C．黏度

D．压力

正确答案：C

2．当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（A．定子铁芯

B．定子绕组

C．转子绕组

D．笼形绕组

正确答案：B

3．高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量

B．水准测量、电磁波测量

C．电磁波测量、三边测量

D．三边测量、水准测量

正确答案：B

4．有强烈振动的重型机械设备宜采用（）地脚螺栓。

A．粘接

B．固定

C．胀锚

D．活动

正确答案：D

5．安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。）中产生。

http://

A．抵消过大的安装累计误差

B．抵消设备运转时产生的作用力影响

C．抵消摩擦面间油膜的影响

D．抵消零部件磨损的影响

正确答案：A

6．根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个

B．1个

C．2个

D．3个

正确答案：A

7．自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。

A．断路

B．静电

C．屏蔽

D．接地

正确答案：B

8．金属表面预处理等级为Sa21/2级的除锈方式是（）。

A．手工除锈

B．喷射除锈

C．火焰除锈

D．化学除锈

正确答案：B

9．大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）。

A．拼砌法

B．充填法

C．捆扎法

D．粘贴法

http://

正确答案：C

10．立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是（）。

A．先焊环缝，再焊纵缝

B．先焊纵缝上段，后焊纵缝下段

C．先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧

D．先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧

正确答案：C $pager$

11．焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。

A．余高、凹陷、裂纹、错口

B．余高、错口、凹陷、焊瘤

C．错口、气孔、裂纹、焊瘤

D．余高、焊瘤、夹渣、咬边

正确答案：B

12．发生火灾时，干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒（）。

A．水

B．泡沫

C．干粉

D．气体

正确答案：D

13．空调设备进行自动监控的目的是（）。

A．实施超限调整

B．防止设备损坏

C．节约能源

D．设备自动处理

正确答案：C

14．焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和（）。

http://

A．气体流量计

B．液体流量计

C．有功功率表

D．无功功率表

正确答案：A

15．用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。

A．兆欧表

B．液体流量计

C．样板

D．万用表

正确答案：D

16．施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）。

A．对地绝缘值

B．接地电流值

C．对地放电值

D．接地电阻值

正确答案：D

17．根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由（）单位负责。

A．施工

B．建设

C．设备制造

D．设计

正确答案：B

18．管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应（）。

A．便于检修

B．紧贴墙壁

C．靠近楼板

D．紧贴管架

正确答案：A

http://

19．根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应（）。

A．在热处理前进行一次

B．在热处理后进行一次

C．在焊后及热处理后各进行一次

D．在热处理后及压力试验后各进行一次

正确答案：C

20．根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用（）。

A．冷镀锌制品

B．烤蓝制品

C．热镀锌制品

D．黑铁制品

正确答案：C $pager$

二、多选题

21．根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有（）。

A．动配合 B．间隙配合 C．静配合 D．过盈配合 E．过渡配合正确答案：BDE

22．碳质量分数含量小于2%的黑色金属有（）。

A．生铁

B．低碳钢

C．中碳钢

D．高碳钢

http://

E．重金属

正确答案：BCD

23．划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A．设备中心线

B．设备布置图

C．土建单位提供的标高线

D．工艺系统原理图

E．有关建筑物的边缘线

正确答案：BCE

24．成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A．再全面复测一次

B．拧紧地脚螺栓

C．做好安装记录

D．将设备擦拭干净

E．检查柜内照明

正确答案：ACD

25．管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（符合设计要求。

A．周长偏差

B．标高

C．中心线

D．直线度

E．管口方位

正确答案：BCE

26．空调工程的风管应与（）连接。

A．出风口

B．风阀

C．风机盘管

D．热泵机组

E．冷水机组）应

http://

正确答案：ABC

27．电气工程接地材料的现场检查验收的内容有（）。

A．质量符合国家标准

B．产品合格证

C．外包装无明显的机械损伤

D．型号符合设计规定

D．数量符合订货合同

正确答案：BCDE

28．吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范

B．合同条款

C．被吊装设备的设计文件

D．施工组织设计

E．工程进度计划

正确答案：ACD

29．特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是（）。

A．具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力

B．拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人

C．具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段

D．拥有健全的质量管理制度和责任制度

E．通过ISO9000质量体系认证

正确答案：BCD

30．在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）。

A．黏土结合耐火浇注料

B．水泥耐火浇注料

C．水玻璃耐火浇注料

D．耐火泥浆

E．耐火喷涂料

正确答案：BDE

http://

$pager$

三、案例分析题

（一）背景资料

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资质，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中，发生了以下事件：

事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。

事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。

事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。

问题

1．氨制冷站施工前应履行何种手续？

2．安装公司对容器补焊处理是否合法？说明理由。

3．事件1吊装作业前还应进行什么工作？应提供哪些资料？

4．项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当？说明理由。

http://

5．项目部所编制的应急预案缺少哪些内容？

正确答案：

1．（本小题2分）

手续：将拟安装的压力容器、压力管道安装情况书面告知（1分）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门（1分）。参见教材P323。

2．（本小题3分）

安装公司对补焊处理不合法（1分），理由：因为安装公司不具备压力容器的制造或现场组焊资质（2分）。

3．（本小题5分）

出租单位将起重机现场安装完毕后应组织验收（2分）。

应提供的资料：产品合格证（1分）、备案证明（1分）、吊车司机上岗证（1分）等。参见教材P277。

4．（本小题5分）

试运转不可行（1分），因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道（2分）强度试验后，还要进行泄露性试验（2分）。

5．（本小题5分）

缺少的内容包括：项目部应急工作的组织及相应职责（1分）；发生事故时应采取的有效措施（1分）；应急避险的******程序（撤离逃生路线）（2分）；相关人员的应急培训程序（1分）。

（二）背景资料

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。

http://

为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。

此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。

在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。

问题

1．安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少？并列出具体费用项目。

2．安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？

3．泵系统试运行前应具备的条件有哪些？

4．业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。

参考答案：

1．（本小题5分）

施工单位实际应得到的补偿款为：赶工费12万元（1分），灌浆料增加费4万元（1分），解体机泵增加费6万元（1分）；扣减罚款0.5万元（1分）。

6+4+12-0.5=21.5（万元）（1分）

2．（本小题5分）

属于形状精度检查的有：轴颈的圆柱度（1分），联轴节处轴的几何尺寸（1分）。

http://

属于位置精度检查的有：机械密封处的轴向跳动（1分），叶轮口环的径向跳动（1分）和轴向跳动（1分）。

3．（本小题7分）

试运行前应具备的条件有：

（1）设备及附属装置，管理系统施工完毕，记录及资料齐全，符合要求（1分）。

（2）试车需要的能源、介质、润滑油脂，检测仪器等符合要求（1分）。

（3）试车方案已经批准（1分）。

（4）试运行组织已建立，分工明确（1分）。

（5）参见试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法，试运行步骤（1分）。

（6）设备及周围环境应处理干净（1分）。

（7）消防道路畅通，消防设施的配置符合要求（1分）。

4．（本小题3分）

建设单位对施工单位的处罚是合理的（1分）。

监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的质量责任（2分）。

$pager$

（三）背景资料

某施工单位承接一高层建筑的泛光照明工程。建筑高度为180m，有3个透空段，建筑结构已完工，外幕墙正在施工。泛光照明由LED灯（55W）和金卤灯（400W）组成。LED灯（连支架重100kg）安装在幕墙上，金卤灯安装在透空段平台上，由控制模块（256路）进行场景控制。施工单位依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明的施工方案，施工进度计划见表1（细实线），劳动力计划见表2．

方案中LED灯具的安装，选用吊篮施工，吊篮尺寸为6000×450×1180mm，牵引电动机功率为1.5KW×2，提升速度为9.6m/min，载重630kg（载人2名）。按进度计划，共租赁4台吊篮。

http://

因工程变化，建筑幕墙4月底竣工，LED灯具的安装不能按原进度计划实施，施工单位对LED灯和金卤灯的安装计划进行了调整，见表1（粗实线）。调整后的LED灯安装需租赁6台吊篮，作业人员增加到24人，施工单位又编制了临时用电施工组织设计。

http://

问题

1.吊篮施工方案中应制订哪些安全技术措施和主要的应急预案？

2.泛光照明施工进度计划的编制应考虑哪些因素？

3.绘出进度计划调整后的劳动力计划，并说明应如何控制劳动力成本。

4.计划调整后，为什么要编制临时用电施工组织设计？

参考答案

1．（本小题5分）

应制订高处作业安全技术措施（1分），施工机械安全技术措施（1分），施工用电安全技术措施（1分），高处作业时吊篮发生故障的应急预案（2分）。

2．（本小题6分）

应考虑幕墙竣工时间对LED灯的安装限制和影响（2分），LED灯和金卤灯安装在施工中可以平衡调剂（2分），施工人员和施工机械在工地连续均衡施工（2分）。

3．（本小题6分）

调整劳动力计划（3分）

劳动力成本控制：减少作业人员进出场时间（1分），严格劳动定额管理（1分），提高作业人员技术素质（1分）。

4（本小题3分）

因为租赁吊篮（1.5KW×2）6台（1分），临时用电设备大于5台（2分），所以要编制临时用电施工组织设计。参见教材P319。

（四）背景资料

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工

http://

程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。

项目部组建后立即着手下列工作：

（1）根据工程内容安排各专业的施工顺序。

（2）根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。

（3）制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟采用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。

（4）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。

（5）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。

问题

1．安排本工程的施工顺序。

2．本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些？

3．通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。

4．纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。

5．煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？为什么？应采取哪些解决措施？

http://

正确答案：

1．（本小题7分）

球磨机安装（1分）→其他辅机安装（1分）→煤粉仓制作安装（1分）→非标管道制作安装（1分）→电气及自动化仪表安装（1分）→保温（1分）→无负荷调试（1分）

2．（本小题6分）

火灾（1分）??******?（1分）、大型设备吊装事故（1分）、毒害气体中毒（1分）、高处坠落（1分）、触电（1分）。

3．（本小题4分）

考虑动载荷系数的计算载荷=50t×1.1=55t（2分），计算载荷55t大于吊车吊装能力52t（1分），故方案不可行（1分）。参见教材P133．

4．（本小题4分）

（1）每组垫铁总数不得超过5块（1分）；（2）最薄的一块垫铁应放在中间（1分）；（3）垫铁之间应点焊牢固（1分）；（4）垫铁不得与设备底座点焊（1分）。参见教材P51．

5．（本小题9分）

仓内人员易发生有毒气体中毒（1分），因为焊接时产生有毒有害气体（1分），且仓内空间有限、通风不良（1分）。

仓内人员易发生触电事故（1分），因为金属容器内36V电压过高（1分）。

措施：（1）仓内应采取自然甚至强制通风（1分）；（2）设畅通的临时出入口（1分）；（3）设置监护人员（1分）；（4）更换行灯，使电压不超过12V（1分）。参见教材P267案例。

$pager$

（五）背景资料

某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招

http://

标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。

施工过程中发生了以下事件：

事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。

事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。

事件3：由于锅炉房蒸气出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天。

事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。

事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。

问题

1．该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。

2．事件1～事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。

3．纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。

4．安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？

http://

5．计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。

参考答案：

1．（本小题3分）

工期目标应为277天（1分）

理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准（2分）。

2．（本小题8分）

事件1可以提出索赔。

理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失（2分）。

事件2不可以提出索赔。

理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任（2分）。

事件3可以提出索赔。

理由：是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔（2分）。

事件4不可以提出索赔。

理由：虽是建设单位建议由B制造单位供货，但是安装公司与B制造单位签订的合同（2分）。

3．（本小题4分）

锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验（2分），锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后，必须进行最终的调整（1分），调整检验合格后，应做标记（1分）。

4．（本小题6分）

重点考虑的问题是：

（1）考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量（1分）；

（2）交货期、支付及支付条件，执行合同信誉（1分）；

（3）编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容（1分）；

（4）派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作（1分）；

（5）明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容（2分）。

http://

5．（本小题9分）

建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。（1分）

按事件分别计算：

（1）事件1延期付款利息：8000×25%×10%×30=60（万元）（1分）

工期赔偿费用：0.5×5=2.5（万元）（1分）

（2）事件2罚款：0.5×4=2（万元）（1分）

（3）事件3返工费：2（万元）（1分）

工期赔偿费：0.5×（2+5）=3.5（万元）（1分）

（4）事件4罚款：0.5×2=1（万元）（1分）

故：安装公司应得到补偿费用：60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）（来源：123建造师网（http://）

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案第3篇

《建设工程法规及相关知识》

1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会

D．国务院发展和改革委员会

答案：B

2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（年。

A．1

B．2

C．4

D．20

答案：B

3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门

B．．省、自治区、直辖市人民政府

C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

答案：A

4．民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任

C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

答案：A

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）

A．委托代理人

B．法定代理人

C．指定代理人

D．职务代理人

答案：A）

C．和解协议具有强制执行的效力

D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

答案：C

10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）

A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

B．招标人从几名中标人中确定中标人

C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

D．招标人预先内定中标人

答案：B

11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

A．总分包之间的合同纠纷

B．继承纠纷

C．劳动合同纠纷

D．对罚款不服发生的纠纷

答案：A

12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）

A．安全生产许可证条例

B．建筑企业资质管理规定

C．安全生产法

D．工程建设项目施工招标办法

答案：A

13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10

B．7

C．3

D．15

答案：D

14．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）

A．分包单位只对总承包单位负责

B．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

答案：B

15．据《税税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日（）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

A．30

B．45

C．15

D．60

答案：A

16．据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）

A．国务院负责安全生产监督管理的部门

B．国务院铁路、交通、水利等有关部门

C．国务院

D．国务院建设行政主管部门

答案：A

17．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日

A．合同备案

B．中标通知发出

C．评标委员提交评标报告

D．发包人确定中标人

答案：B

18．根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）

A．施工合同中约定采用推荐性标准

B．工程施工图纸

C．法律法规

D．监理合同

答案：D

19．关于法院采取诉讼财产保全与拆前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）

A．申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B．申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C．申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D．申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

答案：D

20．2008年4月1日，家公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A．2010年1月1

B．2011年1月1

C．2009年4月1

D．2010年4月1

答案：A

21．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，赶工奖罚协议（）合同。

A．可变更可撤销

B．附期限

C．附条件

D．显失公平

答案：C

22．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A．质押权

B．抵消权

C．抵押权

D．留置权

答案：D

23．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对施工单位的请求人民法院的做法是（）

A．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

B．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付

D．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持

答案：A

24．工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）

A．暂停施工，并及时报告建设单位

B．暂停施工，并及时报告有关主管部门

C．整改，并及时报告建设单位

D．整改，并及时报告有关主管部门

答案：A

25．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）

A．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

B．禁止在具有火灾、爆炸危险地场所使用明火

C．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地消防机构批准

D．禁止携带火种进入生产、储存一眼易爆危险物品的场所

答案：C

26．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。

A．中标日期

B．投标文件截止日

C．投标有效期

D．招标文件发出日

答案：C

27．施工单位招聘临时工得最低年龄为（）岁

A．20

B．16

C．18

D．14

答案：B

28．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行而消灭，提取物扣除提存费用后归国家所有。

A．3

B．4

C．5

D．2

答案：C

29．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A．分包单位

B．建设单位

C．总承包单位和分包单位按一定比例共同

D．总承包单位

答案：D

30．下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）

A．补充保险

B．劳动条件

C．福利待遇

D．试用期

答案：B

31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A．法院审理行政诉讼案件不适用调解

B．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

C．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

D．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

答案：A

32．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（）为准进行质量验收。

A．施工图纸

B．施工合同

C．技术规范

D．监理通知

答案：A

33．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A．医疗

B．厂房

C．教育

D．住宅

答案：B

34．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A．证人有义务出庭作证

B．证人在庭审时应当旁听

C．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

D．证人只提交书面证词无需出庭作证

答案：A

35．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成不成协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。

A．履行义务一方所在地

B．材料所在地

C．合同签订地

D．订立合同同时履行地

答案：D

36．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）

A．保险人

B．受益人

C．被保险人

D．投保人

答案：D

37．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。

A．政府主管部门

B．人民法院

C．仲裁委员会

D．公安机关

答案：B

38．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的

D．联合体牵头

答案：C

39．家公司欠某供应商500万元贷款，先家公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A．应当由甲公司承担全部债务

B．乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C．应当由乙丙公司承担连带债务

D．应当由乙公司承担全部债务

答案：C

C．施工行为地

D．被告住所地

答案：C

44．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。

A．建设单位

B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

答案：A

45．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A．投标保证金不得采用银行保函形式

B．投标保证金最高不得超过50万

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

答案：D

46．根据《合同法》关于代位权行使的说法，正确的是（）。

A．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人自己负担行使代位权的必要费用

D．债权人可选择以自己名义或债务人的名义起诉次债务人

答案：A

47．停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。

A．施工单位

B．建设单位

C．城建档案馆

D．当地质监部门

答案：B

48．某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）、A．可以认定投标文件有效

B．征得评标文员会同意后可以认定投标文件有效

C．应当认定投标文件无效

D．征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效

答案：C

49．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A．16

B．12

C．10

D．4

答案：B

50．施工单位向电梯生产公司订购两部A．型电梯，丙要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A．要约邀请

B．承诺

C．新要约

D．部分承诺

答案：C

51．按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税

B．企业所得税

C．营业税

D．个人所得税

答案：C

52．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。

A．安全管理部门责任人

B．技术负责人

C．法定代表人

D．项目负责人

答案：C

53．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为（）万元。

A．4

B．10

C．20

D．40

答案：B

54．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A．配套兼职安全生产管理人员

B．配套专职安全生产管理人员

C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

答案：D

55．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》该合同属于（）合同。

A．承揽

B．委托

C．信托

D．施工承包

答案：A

56．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A．企业主要负责人

B．项目技术员

C．项目经理

D．项目安全生产管理人员

答案：B

57．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．6

B．2

C．4

D．3

答案：D

58．某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A．相关管线产权部门

B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

答案：D

59．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的被容的是（）。

A．工程项目的安全、质量

B．工程项目的规划、勘察、涉及、施工等环节

C．工程项目采用的材料、设备

D．工程项目技术人员的劳动合同

答案：D

60．某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B．法院可以直接判决减少部分罚款金额

C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

答案：B

61．下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A．个人捐的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B．使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

C．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

D．上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同

答案：B

62．划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A．县级以上

B．中央

C．省级以上

D．镇级以上

答案：A

63．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。

A．正在建造的船舶、航空器

B．交通运输工具

C．生产设备、原材料

D．正在建造的建筑物

答案：D

64．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B．应由甲仲裁委员会进行仲裁

C．只能向有管辖权的人民法院起诉

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

答案：C

65．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B．水泥厂的答复文件达到施工单位时

C．施工单位发出订购水泥的要约时

D．水泥厂发生答复文件时

答案：B

66．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A．建设单位统一组织

B．监理单位统一组织

C．总承包单位统一组织

D．总承包单位和分包单位各自

答案：C

67．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。

A．省级建设行政部门

B．国务院

C．住房和城乡建设部

D．国家安全生产监督管理行政主管部门

答案：B

68．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A．可变更可撤销

B．效力待定

C．无效

D．有效

答案：D

69．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。

A．败诉方

B．金融机构

C．执法法院

D．胜诉方

答案：D

70．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为（）合同。

A．无效

B．可变更可撤销

C．有效

D．效力待定

答案：A

71．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。

A．因使用不当造成的质量问题

B．质量监督机构没有发现的质量问题

C．第三方造成的质量问题

D．监理单位没有发现的质量问题

E．不可抗力造成的质量问题

答案：ACE

72．根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有（）。

A．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应自己的施工单位的合同

B．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

C．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

D．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

E．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

答案：ADE

73根据担保法律，正确的有（）。

A．抵押人将以登记的抵押物出卖给受让人的，无权不发生转移

B．除受让人代位清偿债务以外，抵押人为通知抵押权人转让抵押物的，发生转移

C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押相应的担保

D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

答案：ABCE

74．根据《消防法》，关于消防设计的的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。

A．喜爱房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用

D．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

E．消防器材的经销人员必须持证上岗

答案：ABBD

75．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。

A．作为当事人一方的公民死亡

B．由于不可抗力致使合同不能履行

C．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

D．法院代表人变更

E．当事人一方发生合并、分立

答案：BC

76．关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B．中标的联合体各方应当就中标项目向投标人承担连带责任

C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与投标人签订合同

E．由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

答案：ABCD

77．根据《合同法》，要约失效的情形有（）。

A．受要约的人拒绝要约的通知到达要约人

B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知

D．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

E．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

答案：ABCE

78．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事，下列公司人员中可同时担任监事的由（）。

A．公司股东

B．公司总经理

C．公司董事长

D．公司职工代表

E．公司财务经理

答案：AD

79．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。

A．双方当事人给予同一双务合同为互负债务

B．债务履行有先后顺序

C．债务履行不分先后

D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

答案：ABE

80．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B．交付不动产的，在不动产所在地履行

C．履行义务一方有权选择履行地点

D．其他标的，在履行义务一方所在地履行

E．接受履行方有权选择履行地点

答案：ABD

81．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。

A．发生在订立合同过程中

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C．在订立合同时显失公平

D．受害方的信赖利益遭受损失

E．合同被确认无效

答案：ABD

82．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签订结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（）。

A．建设单位也不同意鉴定结论

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C．鉴定程序严重违法

D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

答案：BCDE

83．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。

A．同时招标

B．同时竣工

C．同时设计

D．同时施工

E．同时投产停用

答案：CDE

84．某机械设备租赁公司拟在施工线程安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）。

A．编制安装方案

B．出具自检合格证明

C．具有起重设备安装工程专业承包资质

D．自行验收

E．派出本单位专业技术人员现场监督

答案：ABCE

85．有关物权的说法，正确的有（）。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

C．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

D．两个抵押权可以同时存在于同一不动产上

E．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

答案：ACD

86．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。

A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

B．施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏

C．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

D．施工单位违约造成供货商重大损失

E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

答案：ABC

87．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。

A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位

B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

E．分包单位将其承包的建设工程再分包

答案：BCDE

88．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人，在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。

A．任意撤销权

B．担保权

C．抗辩权

D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

答案：BCD

89．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。

A．律师代理意见

B．施工单位偷录的谈判录音

C．工程设计图纸

D．工程质量鉴定报告

E．报告法定代表人的陈述

答案：CDE

90．根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

A．地方性法规与地方政府规章

B．部门规章

C．部门规章与地方性法规

D．同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定

E．地方政府规整与部门规章

答案：BE

91．关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B．承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日

C．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工验收日期

答案：ABDE

95．关于招标代理机构的说法，正确的有（）。

A．招标代理机构是社会中介组织

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的招标

C．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E．由评标委员会制定招标代理机构

答案：ACD

96．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有（）。

A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B．建设工程项目由几个单位承包的各承包单位形成的文件由股则主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位课将汇总、手机的档案直接向建设单位移交

答案：ACD

97．工程施工合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。

A．继续履行合同

B．支付逾期利息

C．降低工程质量标准

D．提高合同价款

E．提高支付所有工程款

答案：AB

98．关于建设工程施工合同教材一般条款的说法，正确的有（）。

A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准

B．履行地点为项目所在地

C．违约责任是当事人违反合同义务的责任

D．合同标的是财产

E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

答案：ABCE

99．劳动争议仲裁委员会的组成成员有（）。

A．工会代表

B．律师

C．同级人民法院代表

D．企业方面代表

E．劳动行政部门代表

答案：ADE

100．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的由（）。

A．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

B．在保险合同承揽前，被保险人发生伤害

C．被保险人在施工现场外发生伤害

D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案第4篇

2010全国一级建造师执业资格考试试卷

一、单项选择题（共20题，每题一分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）A.伸缩缝

B.沉降缝

C.防震缝

D.温度缝

2．如图所示，3．下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）A．框架

B.剪力墙

C.框架—剪力墙

D.筒体

4．大跨度混凝土拱式结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）A．抗剪性能

B.抗弯性能

C.抗拉性能

D.抗压性能 5．关于建筑物体型系数和耗热量的关系，正确的是（）A.体型系数越大，耗热量比值越大 B.体型系数越大，耗热量比值越小 C..体型系数越小，耗热量比值越大

D.耗热量比值与体型系数无关

6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）A.火山灰水泥

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥 7．节能型卫生坐便器的用水量最小不大于（）L A.3

B.5

C.6

D.8 8.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）A．过氯乙烯

B.苯—丙乳胶漆

C.乙—丙乳胶漆

D.丙烯酸酯

9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。A.拉伸 B.大气稳定C.温度稳定 D.柔韧 10.根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995），纸面石膏板属于（）建筑材料。

A.不燃性

B.难燃性

C.可燃性

D.易燃性

11.建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。

A.基础底板上

B.地下室外墙上

C.首层外墙上

D.基坑边坡上 12.关于基坑支护施工的说法，正确的是（）

A.锚杆支护工程应遵守循环分段开挖，分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式 B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成

D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应能及时支护 13.结构厚度不大而面积或长度的混凝土建筑宜采用（）A.全面分层

B.分段分层

C.斜面分层

D.截面分层 14.关于加气混凝土砌块工程施工的做法，正确的是（）

A.砌筑时必须设置皮杆数，拉水平线

B.上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm长2@6拉结钢筋 C.水平灰缝的宽度宜为20mm；竖向灰缝宽度宜为15mm D．砌块墙的T字交界处应使纵墙砌块隔皮露端面，并坐中于横墙砌块

15.建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。A.200

B.250

C.300

D.350

学天教育网

16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达（）h。A.0.5~1.0

B.0.5~1.5

C.0.5~2.0

D.1.5~3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是（）

A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装 B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接 C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施 D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

18.当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是（）A.先张拉楼面梁，后张拉楼板 B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉 C.板中无粘结筋可按顺序张拉

D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉 19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合（）的规定 A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合

B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用搁置法安装 C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装

D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口。20.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用（）连接。

A.铆接

B.螺栓

C.双面焊

D.单面焊

二、多项选择题（共10题，每题2分.每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.关于非抗震柱设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有（）A.柱的震害轻于梁 B.柱顶的震害轻于柱底 C.角柱的震害重于内柱 D.短柱的震害重于一般柱

E.填充墙处是震害发生的严重部位之一

22.关于在混凝土中渗入减水剂所引起的作用的说法，正确的是（）A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性 B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C.若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥 D.混凝土的耐久性得到显著改善 E.混凝土的安全性得到显著改善

23.沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在（）等缺点。A.抗拉强度和延伸率低

B.温度稳定性较差

C.低温易流淌

D.高温易脆裂 E.耐老化性较差

24.工程造价等于不含税工程造价加上（）。

A.增值税

B.营业税

C.城市建设维护税

D.教育费附加

E.利润 25.关于抹灰工程的施工做法，正确的有（）

A.对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收

B.抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d C.设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角 D.水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护

学天教育网

E.当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施

26.关于涂饰工程基层处理的说法，正确的有（）

A.新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆 B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂 C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

D.金属基层表面进行静电处理

E.混凝土基层含水率在8%~10%间时涂刷溶剂型涂料 27.关于玻璃幕墙玻璃板块制作的说法，正确的有（）A．注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺

B.室内注胶时温度控制在15~30℃之间，相对湿度为30%~50% C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 D.加工好的玻璃板块随机抽取1%进行剥离试验

E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7~10d的室内养护 28.造成挖方边坡大面积塌方的原因的可能有（）A．基坑（槽）开挖坡度不够

B.土方施工机械配置不合理 C.未采取有效的降排水措施

D.边坡顶部堆载过大

E．开挖次序、方法不当

29.关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施的说法。正确的有（）A.按与搭设相同的顺序上下同时进行 B.先拆除上不杆件，最后松开连墙件 C.分段拆除架体高差达3步

D.及时取出、放下已松开连接的杆件

E．遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业

30.施工现场平面管理的依据应包括（）对施工现场的管理要求

A.政府主管部门

B.建设单位

C.上级公司

D,施工平面图

E.行业协会

三、案例分析题

学天教育网

【案例一答案】

1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月

②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：

bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2

学天教育网

n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)

③.计算工期：

T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)

④.绘制流水施工进度表（见后面）

H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月

学天教育网

【案例二】参考答案

1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)

①供水管线防护工程；

②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程

③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程

④核心筒大模板工程

⑤水平砼构件模板支撑系统工程

[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。

2、事件二孔洞修补做法(实务教材P224)：①孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后接批准后方案进行处理；②可先将孔洞处不密实的混凝土造掉，凿成斜形，用清水冲刷干净；③保持湿润72h；④用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实；⑤认真养护。

学天教育网

3、事件三不妥之处：不应由不具备焊工上岗证的管道安装工单独完成施焊工作；焊接前没有对作业环境作了解；施焊时下方没有设置防护措施；不应随意堆放易燃材料。

4、事件四还有隐蔽记录(实务教材P224)：预埋件或后置埋件，构件连接节点，防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵，隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定，单元式幕墙的封口节点。

【案例三】参考答案

1、事件一中不妥之处有：

①地下连续墙分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批。理由：根据建筑法分包应依据合同约定进行合同未约定的应经建设单位同意。

②总包单位与分包单位签订分包合同中约定安全事故责任全部由分包单位承担。理由：根据建设工程安全管理条例规定，总包单位与分包单位应对分包工程安全承担连带责任

2、(实务教材P224)（1）除地质勘测报告外，基坑支护结构形式选型依据有土质情况、基坑深度、周边环境

(实务教材P231)（2）、本工程深基坑开挖专项施工方案补充的内容有：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等等。

3、(实务教材P293)施工现场应在以下位置设置安全警示标志：现场入口处、起重机械设备处、临时用电设施处、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯口、孔洞口、隧道口、基

学天教育网

坑边沿、爆破物、有害气体和液体存放处（至少列出五项）。（实质上多数是:四口、临边处）

4、(实务教材P155)(1)板材组装顺序为:当有洞口时，应以门洞口处向两侧依次进行，档无洞口时，应从一端向另外一端安装。

(2)板材安装节点：①接缝处理：所用接缝材料品种和接缝方法应符合设计要求；设计无要求时板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带，阴阳角处粘贴200mm宽，并用石膏腻子抹平，总厚度应控制在3mm内。②防腐处理：接触砖、石、砼的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。③踢脚处理：木踢板覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙。

【案例四】参考答案

1、事件一索赔成立。理由是地震属于不可抗力事件；工期顺延；现场围墙费用属于安全文明施工费，只按摊销费索赔；地下一层填充墙费用索赔成立。

2、(实务教材P183)还应出具生产厂家资质证明；进入现场的每一批60t钢材必须封样送检复试；检测钢材的物理机械性能（有时还需做化学性能分析）是否满足标准要求。

3、不合理。理由：（目前安全文明施工费预付没有相关文件规定，只能按惯例回答）

当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。

学天教育网

本工程已完工程时间进度6.5个月，占合同时间比例为59.1%，至少安全文明施工费累计预付到120×59.1%=70.1万元。

4、可获优先受偿1670-70-90=1510万元。（不包括违约金、利息等损失，主要是因为承包人因发包人违约所造成的包括违约金、利息等损失，即损害赔偿请求权，这部分款项并不属于直接的工程价款本身，可能更具有一般债权的性质，因此不应列入该批复工程价款的范围而受到优先受偿权的保护。）

优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起计算。

5、制造成本法进行成本核算：(实务教材P183、项目管理P69)

施工直接成本=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元；

施工间接成本=现场管理费=332.17-220.4=111.77万元(不含总部管理费、利润、规费、税金)