新版单位购房合同

新版单位购房合同（精选6篇）

新版单位购房合同 第1篇

合同编号:________

新版购房合同模板三篇

温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！

出卖人(以下简称甲方)：新版购房合同模板三篇

法定代表人：_________________联系电话：______________

注册地址：__________________邮政编码：______________

营业执照号码：___________________________________

开户行：__________________帐号：_________________

委托代理人(房地产经纪机构)：___________________________

法定代表人：_________________联系电话：______________

注册地址：__________________邮政编码：______________

营业执照号码：___________________________________

房地产经纪机构资格证书编号：____________________________

开户行：__________________帐号：_________________

买受人(以下简称乙方)：______________________________

国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：_________

地址：____________________邮政编码：______________

联系电话：_____________________________________

委托代理人：____________________________________

国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：_________

地址：____________________邮政编码：______________

联系电话：_____________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条商品房情况

该商品房销售许可证号：_____________________商品房座落：_______区、县________________路、道、街__________________________.设计用途_____，建筑结构_____，建筑层数为_____层.建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积_________平方米.商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二.商品房土地为：________.以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_______年，自____年____月____日至______年______月______日止.第二条商品房价款

商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为___________元(币种：___)，价款为_______元，计_____(大写).第三条商品房交付日期

商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付.甲方于_____年____月____日前，将商品房交付乙方.如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：

1、变更合同

2、解除合同

3、_____________________________.第四条乙方付款形式及付款时间

乙方按下列第种形式付款：

1、一次性付款.________________________________________________________________________________________________________________________________

2、分期付款.________________________________________________________________________________________________________________________________

3、其他方式.___________________________________________________________________________________________________________

第五条甲方逾期交付商品房的处理

除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在_____日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算.推荐合同范本

·北京购房合同·南京购房合同·__市购房合同

·__市购房合同·武汉购房合同·__市购房合同

如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第_______种约定，追究甲方违约责任：

1、合同继续履行.甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算.此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金.2、解除合同.甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算.此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金.乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任.3、_____________________________________________________________.第六条乙方逾期付款的处理

乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_______日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算.如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第_______种约定，追究乙方违约责任：

1、合同继续履行.乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算.此外，乙方还应每日按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金.2、解除合同.乙方应按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金.第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理

商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据.商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补.面积差异超过±3%的，双方约定如下：

第八条商品房质量及保修责任

甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任.在乙方正常情况下，甲方应按照《__市商品房住宅质量保证书》的规定履行保修责任.因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任.第九条商品房配套设施运行的约定

下列配套设施运行日期约定如下：

1、上水___________________________.2、下水___________________________.3、供电___________________________.4、燃气(气源种类)_____________________.5、暖气___________________________.6、_____________________________.上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在日内采取扑救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金.第十条商品房设计变更的约定

甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四).确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起_____日内与乙方协商.乙方同意变更的，双方订立补充合同.乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同.解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金.>

第十一条商品房交接

商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，提供《__市商品住宅质量保证书》和《__市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙.第十二条商品房产权登记

商品房竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记.初始登记完毕后，甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记.甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未协助乙方办理房屋所有权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担责任.第十三条物业管理

关于物业管理的服务内容和收费标准等，按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同.第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定

甲方保证在交付商品房时，无产权纠纷和债权债务纠纷.如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任.第十五条争议处理

本合同发生争议，甲乙双方应协商解决.协商不成时，按下列第____种方式处理：

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;

2、向人民法院提起诉讼.第十六条合同附件

本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见附件五).附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力.第十七条合同份数

本合同连同附件共______，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力.第十八条合同生效

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效.当事人另有约定的，按照其约定.甲方：

乙方：

年月日

年月日

委托代理人：

委托代理人：

年月日

年月日

附件一：商品房屋平面图

附：商品房方位图;分门分层平面图(1：100或1：200)，将该商品房圈红，加盖骑缝章.附件二：商品房抵押、租赁等情况

附件三：商品房质量和设备等情况

附件四：商品房房屋设计和环境布局情况

附件五：补充合同

合同登记备案栏

经办人：

年月日

出卖人(甲方)：

买受人(乙方)：

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守.第一条甲乙双方【未通过经纪机构居间介绍】【通过公司居间介绍(房地产执业经纪人：，经纪人执业证书号：】，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)，房地产具体状况如下：

(一)甲方依法取得的房地产权证号为：，(二)房地产座落：(部位：).房屋类型：;结构：;

(三)房屋建筑面积：平方米，另有地下附属面积平方米.该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】：平方米.(四)房屋平面图和房地产四至范围(附件一);

(五)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】;国有土地使用权以【出让】【划拨】【转让】方式获得.(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况见附件二.(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五.甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产.第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为(人民币)为元，(大写)：元整.乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件三)中约定明确.乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证.第三条甲方转让房地产时，土地使用权按下列第款办理.(一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从年月日起至年月日止.甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方.(二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金.(三)第四条甲、乙双方同意，甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接.乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验.查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】【】为房屋转移占有的标志.第五条甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属

设施【估值倍】【价值元】向乙方支付违约金.第六条甲、乙双方确认，在年月日之前，【甲乙双方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地产交易中心申请办理转让过户手续.上述房地产权利转移日期以【市】【区】【县】房地产登记处准予该房地产转移登记之日为准.甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积极给予协助.由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任.甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记.第七条上述房地产风险责任自该房地产【权利转移】【转移占有】之日起转移给乙方.第八条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费.在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，按本合同附件四约定支付.第九条乙方未按本合同约定期限付款的，甲乙双方同意按下列第款内容办理.(一)每预期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的%的违约金，合同继续履行.(二)乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的日内乙方未提出异议，合同即行解除.甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付.若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿.(三)第十条甲方未按本合同约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第款内容办理.(一)每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期已收款%的违约金，合同继续履行.(二)甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的日内甲方未提出异议，合同即行解除.甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，还应按已收款的%向乙方支付违约金.若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿.(三)第十一条经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份.本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准.第十二条本合同自【甲、乙双方签订】【公证处公证】之日起生效.第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规.甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，按下列第项解决.(一)提交上海仲裁委员会仲裁;

(二)向人民法院提起诉讼.第十四条本合同一式份，甲、乙双方各执份，、和【市】【区】【县】房地产交易中心各执一份.

新版单位购房合同 第2篇

住址：扬州市开发区

身份证号码：

联系电话：

立协议人： 汉族 年 月 日生 (以下简称乙方)

住址：扬州市开发区八里镇

身份证号码：

手机：

甲、乙双方系转让关系，甲方将位于扬州市开发区八里镇瓜东村大薛组户主石国森80平米拆迁安置计划有偿转让给乙方，经甲、乙双方协商一致，双方自愿达成以下80平米安置计划转让事项，为明确双方权利义务，特订立如下协议条款：

1、甲方愿意将坐落于扬州市开发区八里镇瓜东村大薛组户主石国森80平米拆迁安置计划及其附属车库计划有偿转让给乙方。

2、乙方已对甲方所转让的80平米安置计划作了充分了解，并愿意现金支付转让款。

3、甲、乙双方议定的80平米安置计划有偿转让总价款为壹拾伍万元人民币，转让价为每平方米1875元人民币，无论何时双方都按此价交易，不得涨、跌。房屋面积增加、减少、车库、楼层差价、阁楼款等，乙方按结算表实际结算价给付甲方，如有顶楼楼层差价补贴款归乙方享有。

4、在本协议签字生效时乙方一次性给予甲方转让款壹拾伍万人民币，拿钥匙时乙方向甲方结清房屋面积增加款、车库款、楼层差价款、或楼阁楼款。

5、安置计划房交付时间按拆迁安置办实际交房时间为准。

6、抓阄时由甲方出具委托书委托乙方自行抓阄。乙方所抓阄的户型归乙方，当乙方取得钥匙时，甲、乙双方应完善安置计划房转让协议。

7、甲方保证上述所转让的80平米安置计划权属清楚(属甲方所有)，甲方保证所转让的安置计划没有产权纠纷和债权债务纠纷，并保证转让给乙方的计划未进行抵押或转让，若发生与甲方有关的产权纠纷或债务债权，概有甲方清理并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失由甲方全部赔偿。

8、甲、乙双方签订本协议后，依法可以办理安置计划转让过户或更名手续时甲、乙双方必须办理过户或更名手续，在办理过户或更名手续时需交的全部税费乙方自愿全部承担，甲方必须主动无偿协助和配合乙方并提供相关资料，如法律、法规有禁止性规定无法过户或更名时与甲方无关。

9、如由于乙方的户口等因素或法律、法规的禁止性规定，不能办理过户或变更手续，一切与甲方无关，乙方自行解决。

10、违约责任：付款后，如果甲方毁约，甲方应在毁约之日起10日内退还给乙方全部转让款，并按当日市场转让价折算后补偿乙方且给付乙方相当于上述转让价50%的违约金。如果一方毁约，乙方应在毁约之日起10日内按当日市场转让价折算后补偿甲方且给付甲方相当于上述转让价款50%的违约金。

11、本协议签字前，甲、乙双方已对本协议进行了全面阅读和理解，双方对本协议条款含义理解一致。

12、本协议经甲、乙双方签字后生效。

13、本协议一式二份，立协议人双方各执一份。

甲方： 见证人：

乙方： 见证人：

新版单位购房合同 第3篇

一、建设工程施工合同审计的主要内容

一般来说, 施工合同的主要条款有施工范围、 合同工期、工程款支付、价格调整、合同价格形式价、违约及争议解决等。施工合同审计的重点就是做好这些主要条款的审查。

(一)施工单位主体资格及资质等级的审查

主体资格合法是签订合同的首要条件, 只有具备相应的主体资格,合同履行才有保障。 对主体资格进行审查,将不合格的施工单位排除在外,是做好施工合同审计的前提。审查主要从几个方面进行:一是审核施工单位的营业执照、组织机构代码证、资质证书等材料的经营期限是否失效,拟建的工程项目是否属于其经营范围内; 二是审查施工单位是否具备项目施工的资质等级, 看它是否达到承担项目的施工要求。除了要求施工单位提供营业执照、资质证书原件及复印件外, 还可登录国家住房和城乡建设部及全国企业信息信用公示系统对其提供信息的真伪进行查询。

(二)施工合同主要条款的审查

1.工程质量等级。 工程质量等级一般分为优良、合格两个等级。 从建设单位的角度来说, 质量标准等级不需要提高,否则就意味着增加工程造价。 为了在评标中获取高分,提高中标率, 一些施工单位往往在投标书中提高工程质量等级。 为此,建设单位可在编制招标文件中约定:如投标人擅自提高工程质量标准,由此引起的费用不予增加。

2.合同工期。 合同工期是双方索赔的重要内容,也是控制工期风险的重要环节。合同工期包含开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。 开竣工日期的起算时间必须在合同中明确约定,否则易引起纠纷。 99 版施工合同范本对于开工日期没有统一规定, 因而合同中对于实际开工日期的约定各不相同, 有的以施工许可证记载的开工日期作为起算时间;有的以施工单位实际进场时间为开工日期等。新施工合同范本第7.3.2 条款明确约定开工日期“以监理人开工通知载明的日期起算”,解决了双方长期争议的内容。

3.工程款支付。 在实际工作中,建设单位超比例支付工程预付款及进度款是比较常见的现象, 甚至有些工程在最终竣工结算审定后才发现已付工程进度款大于竣工结算总造价,超付的工程款项难以追回。审计人员在审核时应注意合同对于预付款和进度款支付比例约定是否合理。按照《建设工程结算价款暂行办法》的规定,工程预付款的比例在合同金额的10%—30%之间, 工程进度款支付比例在工程价款的60%—90%之间。 而实践中,这一比例一般为工程价款的85%较为合适。 审计人员还要重点审查施工单位实际完成的施工进度与合同约定是否一致,避免因预付款和进度款的支付时间、 支付比例不恰当给工程后期的施工及竣工结算审计的执行造成被动。

4.价格调整。 价格调整的主要方式有以下几种:(1)材料信息价的调整。 施工期间工程所在地造价主管部门发布的材料信息价相对于基准价(一般为项目投标当期信息价)上涨或下跌幅度超过合同约定范围的, 约定范围以内部分由施工单位承担或受益, 约定范围以外部分由建设单位承担或受益。 为避免结算时发生扯皮现象,双方应在合同中明确约定可调整价格的主要材料的名称、调整造价的计算方式。建议单独列项调整,并按施工单位投标让利系数进行下浮。造成工期延误的, 违约方须承担延误期间发生的材料价格上涨差额。 (2)设计变更等原因的调整。 因设计变更等原因引起的工程量增减,合同中已有相同项目的,按相同项目综合单价执行;合同中没有相同项目,但是有类似项目的,参考类似项目综合单价执行。 因工程量清单项目漏项、设计变更、签证等原因新增的项目,套用项目所在地现行定额及施工期间当地工程造价管理部门公布的材料信息价格计算,再乘以施工单位投标让利系数调整合同价款。 政策性人工、机械费、定额费率的调整按工程所在地造价管理部门发布的文件单独列项调整,再按施工单位投标让利系数进行下浮。

5.工程质量保修。 合同约定的质量保修期不能低于法定最低年限,低于法定最低保修期限,则该保修条款无效。工程的质量保修期应根据《建设工程质量管理条例》进行约定。 值得注意的是,新施工合同范本15.2 条增加了“缺陷责任期”,该条款极易与质量保修期产生混淆。 对建设单位来说,缺陷责任期必须将质保金退付,否则将承担违约责任。而对于施工单位来说,缺陷期满并不等于保修义务的消除。如果质保期长于缺陷责任期,缺陷责任期满后,还须承担工程的保修义务。

6.不可抗力、违约责任。 合同条款中应尽可能对这些自然灾害现象进行量化,如多少级以上的大风、地震、多少毫米以上的雨、雪造成的损失等才能视为不可抗力。对违约条款,主要是审查双方违约责任的约定是否对等,有无明显加重一方责任的条款。同一施工合同,既主张违约金又主张赔偿损失有可能得不到法院的支持。因此,如果能预先估计违约的损失,在合同专用条款中约定一定比例的违约金,则可免除争议发生后的举证问题。为避免日后争议扯皮,对违约责任条款, 如违约金等的具体计算方法等应尽可能详细约定,并具有可操作性。

二、建设工程施工合同审计中常出现的问题及对策

(一)合同签订内容与招标文件矛盾,甚至背离原合同主要条款

一些工程项目在招投标结束后, 没有按招标文件签订合同,使招投标结果流于形式。例如:改变合同价格形式,将原招标文件规定的固定单价合同变更为固定总价合同;缩短工程质量保修期及质量保证金预留比例; 提高工程预付款和进度款支付比例等。 更有甚者,在施工合同签证之后,又另外签订补充协议,对原合同条款如价格调整、竣工结算方式等做大幅度的修改,违背了原合同的主要条款,即所谓的“阴阳合同”。

审计对策:制订经济合同审核的内部控制制度。施工合同签订前,工程主管部门首先要审核把关,财务部门从资金角度对工程付款方式(主要是预付款及进度款的支付)进行审核,最后才送审计部门审核,涉及金额大的合同还须经法律顾问的审核,方可盖章确认。 严格按招标文件签订合同,不允许出现否定招标结果变相抬高工程造价的行为。

(二)合同措辞不严谨,主要条款约定不明确

有些合同只规定了工程价款, 没有规定结算及收费依据。 工程发生变更后,造价的增加如何调整不明确;一些施工合同用语不规范,描述不清晰,导致合同履行过程中产生纠纷。 例如:对工程价款调整的具体范围、内容和方法没有明确约定,简单填写“据实结算”“按实调整”等模糊性语言;对施工方违反合同应承担的违约责任未明确, 只是笼统地约定“承担违约责任”等。

审计对策:施工合同是工程结算的依据,合同主要条款不完善,用词不严谨,描述不清晰,在合同履行过程中容易产生纠纷。 因此,合同措辞必须严谨,主要条款如合同工期、价款支付、价格调整、违约责任等必须明确约定;专用条款用词应规范、清晰、准确,有关价格调整的条款不得使用“据实结算”“按实调整”等模糊性语言,避免产生不必要的纠纷。

(三)工程变更签证不规范

由于建设工程的特点, 几乎所有工程项目在施工过程中都会涉及到变更及签证。 一些施工单位利用建设单位管理上的疏忽及漏洞,通过签证对工程量进行大量变更,或签证单只记增加的工程量,而对减少的工程量不进行记录,甚至出现签证变更的工程量不实、签证价格比市场价虚高很多等问题。

审计对策:必须加强现场签证管理。 在合同条款中,明确约定变更签证的审批程序及有效签证的确定原则。 工程签证单须经建设单位、 施工单位及监理工程师三方的签字盖章方可作为结算的依据。 签证单须连续编号,载明日期、签证原因及事实经过,涉及到工程量变更的,还应附详细的工程量计算式,隐蔽工程还须附现场照片等。对签证单中的价格问题,须多方询价对比,增加金额大的变更还须经集体会议讨论决定。

三、对建设工程施工合同审计的一些思考

目前,建设单位对施工合同的审核大多数停留在事前审计阶段, 实际上工程在施工过程中仍然会出现不少违反合同约定的情况。 例如:拖欠工程进度款、拖延工期、未按设计图纸要求施工等。 因此, 对施工合同的审计应该延伸至事中、事后,并贯穿于工程建设全过程。合同跟踪审计的重点在于合同执行过程的监督,审计人员应注意把握好跟踪审计的度,不能超越自己的职责范围,越位参与工程项目的管理。因为一旦进入管理者的角色,审计监督职能就会弱化,审计的客观性、公正性也必然会受损,审计质量将大打折扣。 同时,审计人员应加强法律条文学习,利用合同解决施工过程中出现的问题,提高审计工作质量,防范审计风险。

摘要：本文结合新版《建设工程施工合同》范本,从施工合同审计的内容、施工合同常见的问题及对策等方面,对建设单位如何加强当事人权利义务、提高工程施工合同审计质量、防范工程造价结算审计风险等关键问题进行分析,为促进工程审计质量的提高做参考。

关键词：建设单位,施工合同,审计

参考文献

[1]薛红.关于竣工结算合同审查的几点思考[J].审计月刊,2014,(11).

[2]孟凡君.高校工程项目合同管理的问题及对策[J].技术与市场,2013,(12).

新版购房合同有何新意 第4篇

就目前而言，具备比较详尽和先进的购房合同示范性文本的就是上海和北京两个城市，而这两个城市也恰好都各自在不久前进行了2005版（2006年投入使用）的更新。

上海：契合形势的产物

上海“新版合同”中有不少远远超越旧版的条文，可谓给了购房者很大的支持，同时，也有非常多的开发商对这个合同文本“极为不满”。

“新版合同”在某种意义上说是个契合形势的产物，因为几乎所有的新增条款都与加强“维权力度”有关，这些条款如果放在卖方市场的2003、2004年推出，几乎会立刻变成一纸空文，而在经历了2005年一年的调整之后，在慢慢趋向买方市场的上海房产界，它有了一定的生存空间。

此外，这份合同较之以往显得更为透明、详尽。笔者在进行对比后发现，“新版合同”增加的篇幅大部分可算作对消费者的“提示性内容”，即这些内容、权利其实是法律法规早就明确赋予购房者的，但过去往往因为大部分普通购房者缺乏相应知识，又或者迫于房产开发商的强势地位根本没有体现在合同中。而“新版合同”则将不少消费者权利性内容以分门别类的方式详细列出，可以说，只要是具备中等文化水平，又肯花上半天一天事件详细通读合同，基本可以全面地了解到自己的主要权利内容。

但值得注意的是，上海新版合同中的一些“亮点”，比如购房者可以分7次向开发商缴纳房款等，具体能否执行还很难说。因为这个条款仅仅是个供选择的条款，也就是说，购房者要按照这个办法付款，须征得开发商同意，而在资金链普遍紧张的关头，会同意这个要求的开发商可说凤毛麟角，即使迫于销售压力，开发商也完全会选择在房价上做点让步而不答应这个要求。果真如此，政府的良好用心将成一纸空文。

北京：能源节约也写入合同

新的《北京市商品房预售合同》示范文本较之以前，有9处不同，直接触及近一段时期以来购房纠纷的“多发区”和“真空地带“，如对商品房交付的条件进行了细化，提供了多种方案供当事人选择；增加了市政基础设施和其他设施达到使用条件的提示等，并且前瞻性地提出了节能措施的约定。

某种意义上说，北京的新版合同几乎是一个“消协版”购房合同。

比如说，北京的合同示范文本第七条起侧重双方对房屋具体事项的约定，在原有条款的基础上，增加了对商品房质量、装饰、设备标准和节能措施的约定；并对房屋交接、设计变更进行单独约定。

此外，《北京市商品房预售合同》示范文本提示，开发企业建设商品房必须使用合格的建筑材料、构配件，房屋质量符合国家工程质量规范、标准和设计文件的要求。甚至写到开发商造房要考虑能源节约因素。

我们能够理解设计这个条款的良苦用心，但是这个条款具体实施的难度是显而易见的，何种式样的房子算“节能”？不节能的房子是不是可以少交钱给开发商？这些争议都急待解决。

新版合同各有千秋

总体而言，两份合同各有千秋，侧重不同的保护方向，都比原来的合同文本更能保护购房者。其中，北京的合同文本显然更注重对于自住业主的生活品质的保护，更体现热点纠纷的解决思路。而上海的合同文本显然更有2005年房地产业调整后的应对思路，对可能出现的金融风险有了提前化解的想法，也对未来的房产主流形态“全装修房”有了明确的约定，这种开拓思路值得赞赏。

在这里，笔者想提醒读者的是：所谓合同“示范文本”只是一个建议，最终签字前一切是可以变化的，只要能得到开发商的同意，完全可以增加附加条款，比如你在北京买装修房，完全可以向开发商提出把上海的相关内容约定进你的合同，在杭州买房也完全可以把上海、北京的合同精华条款拉进来，创造一份“完美合同”，在最大限度上保护自己的利益。

单位集资购房合同 第5篇

单位集资购房合同1

出售方(甲方)：_________________

买受方(乙方)：_________________

一、双方交易的房地产基本情况

二、乙方为表示对甲方所有的房地产之购买诚意，向甲方支付定金计人民币元整。

三、买房条件：_________________

3.1房价款：_________________人民币元整。

3.2房价款的支付方式：_________________

3.3其他：_________________

四、甲乙双方约定于年月日前签订正式《上海市房地产买卖合同》或类似合同。如果甲方未能履行本条所述事项的，应当双倍返还定金，如果乙方未能履行本条所述事项可，则已支付甲方的定金不予返还。

五、双方约定应当于签订房屋买卖合同后日内办理房屋买卖过户手续。

六、双方约定应当与过户后日内办理交房手续并应当办妥该房屋的维修基金、水电煤气以及有限电视的过户手续。

七、依据本协议，乙方应当支付给甲方的任何款项。若需通过转帐等方式支付的，甲方同意支付至以下账户：

_________________户名：_________________;开户银行：_________________;账号：_________________;八、甲、乙双方在本协议盖章处书写的联络地址即为本协议下任何书面通知的送达地址，

若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的，均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本协议给予书面通知。若任何一方联络地址变更的，应及时书面通知相对方。

九、本协议各方约定的其他事项：_________________。

十、本协议一式三份，经三方签章后即为生效，三方各执一份。

出卖方(甲方)：_________________

代理人(代表人)：_________________

证件号码：_________________

联络地址：_________________

日期：_________________

买卖方(乙方)：_________________

代理人(代表人)：_________________

证件号码：_________________

联络地址：_________________

日期：_________________

单位集资购房合同2

甲方：_________________

姓名：_________________

身份证号码：_________________

住址：_________________

联系电话：_________________

乙方：_________________

姓名：_________________

身份证号码：_________________

住址：_________________

联系电话：_________________

鉴于：_________________

1、甲方通过集资建设楼房，在拥有住房一套。

2、甲方愿意把其通过集资建房取得的房屋所有权转让于乙方。

3、甲方确认以其名义取得的本处集资房房屋产权完全属于乙方所有。

4、自签订本协议之日起至房屋产权过户至乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人，拥有对该房屋的所有权益。

为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于的`房屋产权特签订以下协议：_________________

第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定

1、甲方集资房屋坐落于，建筑面积76.9平方米。面积如有不符的，无论实际面积是大于还是少于76.9平方米，甲乙双方均同意接受，均不得以建筑面积大于或少于76.9平方米为由向对方主张任何权利。

2、自本协议签订之日起，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。

第二条、集资建房手续办理

甲方应按要求，及时办理各种手续，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

第三条、集资房屋交付、产权证的办理和取得

一)房屋交付

自本合同签订之日起，甲方即行将该房屋的所有权益交付予乙方。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

二)产权证的办理和取得

1、房屋具备办理房屋所有权证条件时甲方积极配合取得该房屋产权证书>，并在可以过户之日起3个月内，将本协议约定的第一条第一款集资房的房屋产权证、土地使用权证协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)

2、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时或永久无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。

第四条、集资房款

甲方以人民币的总价出让其集资房予乙方，乙方在本协议签订后，于20xx年月日，先向甲方支付购房款人民币，同时甲方将房屋及该房屋相关的手续、证件交给乙方。至甲方于20xx年10月1日将房屋实际交付给乙方时，乙方将余款人民币付给甲方。

第五条、除集资款外的费用承担

本协议履行中，甲方除收取因转让本套集资房的房款共外。不再向乙方收取任何额外的费用。

第六条、在本合同约定的房屋过户之前，由于乙方原因，需将房屋转让于第三方时，甲方必须应乙方要求，按本合同格式与第三方签订合同，不收取任何费用。

甲方：_________________乙方：_________________

证明人：_________________

第七条、违约责任

1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方支付的购房款外，还应向乙方支付承担与甲方所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方报酬款项数额相同的违约金>.甲方应当于乙方付清房款后12日内交付房屋给乙方，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过1个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币______万元。

2、协议签订后，乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过1个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方赔偿乙方经济损失人民币______万元。乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的报酬。

3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。任意一方以本合同无效为由提出解除合同的，须赔偿对方万元经济损失。

第八条、声明及保证

鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员、共有权人的同意，甲方及其家庭成员保证：_________________放弃所有不利于协议履行的主张和权利。且本次交易的集资房不存在任何债务关系。

第九条、协议的变更

本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出30天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条、争议的处理

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，提交漳州仲裁委员会仲裁或依法向涉案房屋所在地人民法院起诉。

第十一条、补充与附件

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

第十二条、协议的效力

1、本协议自双方签字之日起生效。

2、本协议共二页，一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

签订地点：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

证明人：_________________

单位集资房购房合同 第6篇

喀什市干部职工 购买集资（统建）房协议

购房职工姓名： 所 在 单 位：

喀什市干部职工购买集资（统建）房协议

为切实解决我市职工住房问题，确保住有所居，根据自治区和喀什地区有关规定及《喀什市集资建房管理规定》，我市统一建设职工集资房，为明确甲乙双方各自职责，现签订如下协议：

一、协议双方当事人： 售房单位(甲方)： 喀什市人民政府住房制度改革领导小组办公室 购房人(乙方)： 身 份 证 号 码： 联系电 话：

二、所购住房情况：

1.地点：甲方将其拥有独立产权的位于喀什市东城八号片区二期集资房小区 栋 单元 楼 室的集资（统建）住房出售给乙方。

2.所购住房基本情况：所购住房面积 ㎡，单价（均价）元/㎡，总房价（小写）元，（大写）元。

三、付款方式：（选择以下方式）

（1）一次性付款。职工一次性交清总房款，即： 元。（2）分期付款： 第一种情况:符合住房公积金支取条件的购房职工，首付 元房款，剩余 元房款支取住房公积金（支取购房职工夫妻双方上一年6月30日公积金余额）。

第二种情况:符合住房公积金贷款条件的购房职工，首付 元房款（不低于总房价的30%），剩余 元房款申请住房公积金贷款。

四、收款账户：

账户名称：喀什市人民政府住房制度改革领导小组办公室

开户银行：喀什市农村信用合作联社健康路信用社 银行账号：8604 0202 0120 1200 0003 96

五、购房人所在单位承诺：

1.申请住房公积金贷款的购房职工购房信息属实，以防止骗贷（骗取）住房公积金；若有虚假行为，单位愿承担相应的责任。

2.购房职工一旦选定购房面积、户型后原则上不得作变更和调整。申请住房贷款时按期房抵押方式办理抵押手续。

3.申请住房公积金贷款的职工，中途退房并要求退还房款时，事先通知地区住房公积金管理中心，并将购房时住房公积金贷款剩余本息结清。

4.申请住房公积金贷款的职工，因异地调动、开除等，须到公积金管理中心结清贷款余额本息后，再办理相关手续；因意外死亡，单位愿意协助住房公积金管理部门结清贷款余额本息。5.单位所提供的证明购房职工的收入状况和信誉情况真实有效。

6.如果购房职工归还贷款不正常，借款人（购房职工）所在单位接到地区住房公积金管理中心书面催还通知后，愿协助代扣工资归还其代款。

六、本协议未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。

七、本协议一式四份，具有同等效力。（房改办两份，单位和职工各一份，另需支取公积金的交公积金管理部门一份，申请公积金贷款的需交公积金管理部门两份）

甲方（公章）： 购房人所在单位（公章）： 购房人（签字）： 法人代表（签章）：法人代表（签章）： 年 月日篇二：集资房买卖合同范本 集资房买卖协议书 工作单位： 住址： 联系电话： 乙方： 身份证号码： 职业： 工作单位： 住址： 联系电话： 鉴于：

1、甲方单位现准备通过集资方式建设住楼，甲方根据其单位的规定，具有参于建房的资格。

2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。

3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单

位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。

5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所 有。6、自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人。

为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、甲方： 身份证号码： 职业：

协商一致的基础上就乙方取得位于 集资建住房的房屋产权特签订以下协议： 第一条 集资房屋的基本情况及产权实际人约定

1、房屋坐落于 清泉小区 第 栋层 号，房屋结构为室厅厨卫（原始结构），建筑面积为平方米，房屋用途为住宅。

2、房屋为甲方单位集资建设的房屋，甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得的房屋的产权。甲方须保证其有权处分该房屋，即甲方单位允许转卖、所有产权人一致同意处分，且该房屋上不存在 产权纠纷、抵押、债权债务及其他权利瑕疵。

3、自协议签订之日始，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权 人。

第二条 集资款项缴纳

1、甲方根据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建设

款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求及时缴纳于该单位;在缴纳每笔集资款项后，应在缴 纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。

2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资 款项，取得的交款凭证自行保存。

3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的

集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付 与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的 集资款项)。

第三条 集资建房手续办理

甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各 种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而 影响乙方取得该房屋的产权。

第四条 集资房屋交付、产权证的办理和取得

（一）房屋交付

若协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲

方应在其单位交房日即行将该房屋及其附带全部钥匙转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。（二)产权证的办理和取得

1、如果甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房

屋的产权，则甲方有义务，及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产 权予乙方名下的各种文件和资料。

2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应自能办理该房屋产权证之日起 60 日内办理完毕（法定税、费用由甲方承担）；办理到甲方名下后，甲方应自办理完毕之日起的 5 日内将房屋产权证书原件交由乙方。自乙方向甲方提出办理房屋产权 证过户请求之日起 30 日内甲方须无条件协助乙方转让过户至乙 方名下（该转让甲方不得收取任何费用，法定税、费由乙方承担）。

3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不 得就此主张任何异议。第五条 甲方转让报酬

因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签 订后 日内给付甲方相应转让报酬 元整(大写： 元整）。第六条 除集资款外的费用承担

本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的转让报酬 万元整(大写：元整）外，不再向乙方收取除集资款外 的任何费用。第七条 违约责任

（一）甲方违约责任

协议履行中，甲方有下列行为之一的，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和转让报酬款外，还应向乙方承担与甲方单位所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方转让报酬款项数额相同的违约金：

1、甲方擅自终止履行本协议的；

2、甲方违反本协议，将房屋卖与他人的；

3、甲方违反本协议，未经乙方同意在房屋上设立其它权利的；

4、其它导致乙方无法取得房屋产权的违约行为。

（二）乙方违约责任

协议签订后，乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的转让报酬。

第八条 声明及保证

1、鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。

2、该房屋如因继承等导致产权变化时，新的产权人承担甲方全部责任。第九条 协议的变更

本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出 15 天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第十条 争议的处理

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，则依法向人民法院起诉。第十一条 补充与附件

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。第十二条 文本及效力

1、本协议自双方签字之日起生效。

2、本协议一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。（本协议共五页，以下无正文。）

甲方(签字)： 乙方（签字）： 年月 日年月日 签订地点： 签订地点：篇三：集资房购房协议

【房产协议书范文】集资建房协议书范文 作者：佚名 来源：中顾法律网 点击数：

我来说两句(0)复制链接 大 中 小更新时间：2010-12-15 20:08:36 免费法律咨询 [提要]本文介绍了集资建房协议书范文，《关于加强我省集资合作建房治理的暂行办法》，为明确集资合作建房单位和职工双方的权利和义务，特签订本协议，供双方共同遵守。并提供专业律师进行免费法律咨询...根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》和《关于加强我省集资合作建房治理的暂行办法》，为明确集资合作建房单位和职工双方的权利和义务，特签订本协议，供双方共同遵守。

第一条为解决职工的住房问题，根据乙方申请，甲方同意乙方参加集资合作建房。该套住房位于市路街(院)巷号栋层号，户型为房厅，住宅总建筑面积㎡m%26sup2;，住宅户内建筑面积m%26sup2;(其中享受面积m%26sup2;，超标面积m%26sup2;)，公用面积m%26sup2。装修情况：

第二条经省、市房改办核定，该套住房建设成本总造价为元，乙方集资额为拾万、仟佰拾元(￥元)。其中：每平方米建筑面积元;乙方控制面积出资额为元;超标准面积在

20m%26sup2;以内m%26sup2;按房改市场价元/m%26sup2;计元，20m%26sup2;以上m%26sup2;按房改市场价加价30%计元，共计元;公用部分出资额为元。甲方资助额为拾万仟佰拾元(￥元)乙方控制面积出资额占建筑安装成本的比重为%;乙方拥有该套住房%的产权，甲方拥有该套住房%的产权。

第三条甲方负责向房产治理部门办理房屋产权登记手续，为乙方领取集资建房《房屋所有权证》。办理产权登记手续所需缴纳的费用，由甲乙双方按规定各自承担。

第四条住房保修期为竣工验收之日起十二个月内，如因乙方人为损坏房屋，维修费由乙方自行负责，保修期后乙方住宅户内建筑面积范围内所发生的养护维修费用，一律由乙方自理。房屋公共部位及公用设施的正常养护由用户共同分摊;自房屋竣工交付使用之日起十二个月内如经技术鉴定确认是非人为因素损坏的，由建房单位负责修复。

第五条乙方参加集资合作兴建的住房，除本协议中有限制上市交易的约定以及法律、法规规定不得上市交易的情形外，在取得房屋所有权证后可依法上市交易。乙方按建筑安装成本全额集资拥有全部产权的，可依法进行房屋买卖、产权交换和租赁。拥有部分产权的，经甲方书面同意，可依法进行房屋买卖和租赁;按现行房改政策规定补足建筑安装成本费取得全部产权后，也可依法进行房屋产权交换。乙方参加集资合作兴建的住房上市交易后，乙方不得再按房改政策购买公有住房和经济适用住房或享受政府其他住房资助。第六条住房产权年限与土地使用年限相等，届满时按政府有关规定办理。第七条其他约定事项： l、2、3、4、第八条本协议未尽事宜按政府房改有关政策处理。第九条本协议经甲乙双方签章后生效。