配套电力工程施工合同

配套电力工程施工合同（精选8篇）

配套电力工程施工合同 第1篇

××有限公司

合同编号：

项目

供电工程

施

工

合同

发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：

二〇一三年×月

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

甲乙双方就项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：项目供电工程

2、建设地点：

3、建设规模：本期开发总建筑面积约平方米，其中住宅/公建方米，地下车库平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。

第二条：承包内容及范围

甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。

1、临时用电工程

临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购臵安装及其附属设备低压计量箱等的购臵安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。

2、正式用电工程

正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。具体详见设计图中的全部内容。

3、本工程相关的用电手续的办理。

第三条：技术要求

1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。

2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。

3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。

第四条：合同工期

1、临时用电工程：工期个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。

2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。

第五条：合同价款

1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建/平方米，地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币￥元（大写：）。

实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。

2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。

3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准，根据辽宁省及沈阳市发改委的文件（辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号）规定，经营性用房（即公建）供电容量配臵按40w/㎡，如增加供电容量，则按照超基本配臵的同比例增加收费标准。若项目中有超容部分，待沈阳供电公司图纸设计后，甲乙双方再行协商。

4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件，故

此综合单价仍按现有标准核准执行。甲乙双方经协商一致同意，最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定，执行多退少补原则。

第六条：付款方式

1、根据沈阳供电公司规定，配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积×80元/㎡×20%，地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。甲乙双方经协商，约定按如下条款支付工程款。

2、合同签订后，甲方支付乙方工程款人民币￥（大写：）作为预付款，缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。

3、临时电源施工竣工，甲方建筑主体封顶，甲方支付乙方工程款人民币￥元（大写：）。

4、完成正式用电工程施工后，甲方支付乙方工程款人民币￥写：），乙方负责完成外线验收及送电工作。

5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方；乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。

6、甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理及竣工供电，向供电公司缴纳配套费等事宜。若因乙方原因，上述工作不能顺利进行，影响甲方正式用电，乙方承担一切损失和责任。

7、若因甲方现场不具备施工条件（现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回填、未按规定时间指定现场±0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网线路走廊占地挖掘手续办理等原因），使项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不能顺利进行，造成工期延误，影响正式用电使用，甲方承担一切损失和责任。

第七条：甲方工作

1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料，并派专人配合乙方工作。

2、甲方负责缴纳临时用电接电费，该费用由供电公司用电营业窗口收取，不在本合同价款范围内。

3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表，该费用由供电公司计量处收取，不在本合同价款范围内。

4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。

5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。

6、甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。

7、甲方负责办理与工程有关的证件：黄证（建设用地规划许可证）、绿证（建设工程规划许可证）、开工许可证、批件（道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等），并及时提供给乙方。

8、甲方负责提供±0的施工场地，无超高的建筑余土及建筑垃圾，保证场地平整无障碍物，甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方（如遇不可抗力，甲乙双方认可后施工和送电时间顺延）。

9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地，甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。

10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。

11、按工程合同约定付款方式付款。

第七条：乙方工作

1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。

2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计，并按设计要求进行施工。

3、乙方负责购臵工程所使用设备、器材、线缆等材料，并保证所有材料均为合格产品，符合相关国家标准、电力管理部门要求。

4、乙方必须服从甲方的现场管理，做好施工现场安全和文明施工工作，保证对施工现场交通和噪音的要求，做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护，做好施工过程中的成品保护工作。

5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时，乙方积极配合解决。

第八条：工程质量及安全

1、工程质量等级：达到沈阳供电公司验收的标准。

2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。

3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规，保证施工质量和安全。

4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工，若出现安全事故及人身伤亡，则由乙方承担责任及相关费用。

第九条：施工与设计变更

1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。

2、设计变更必须由设计单位出具，并征得甲方认可后方可实施，所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。

第十条：工程竣工验收

1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。

2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。

3、工程验收合格供电后，乙方无条件将工程移交，即10日内移交施工现场，15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。

第十一条：其他变更

合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条：违约责任

1、在合同执行期内，双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行合同，否则由违约方承担责任。

2、合同签署后,如甲方不按约定支付工程款，造成工期延误，甲方应支付违约金

元，如乙方不履行合同义务，支付违约金元。

第十三条：合同的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、合同解除后，甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件，支付所发生的费用。第十四条：其他

1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

2、如发生经济纠纷，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3、本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行失效。

4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效应。

以下空白

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

住所地：住所地：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

联系电话：联系电话：

本合同于：2013年月日签订于长春市

配套电力工程施工合同 第2篇

一、工程概况

二、编制依据

三、现场管理机构设置及人员配备

四、施工条件及工具、原辅材料准备

五、质量保证措施

六、施工进度

七、施工工艺流程

一、工程概况

1、工程简介

工程建设地点

2、开发单位

3、工程内容

本工程为地热电缆电采暖系统安装与调试工程。该系统是用电能直接转化为热能的新型供暖系统。主要由圣春高质量发热电缆及配套的温控器组成。

二、编制依据

采暖通风与空气调节设计规范（GB50019---2003）地面辐射供暖技术规程（JGJ142---2004）

三、现场管理机构设置及人员配备

1、施工组织机构 项目经理 技术经理 生产经理 电气工长 电气质检员 技术员 资料员 安全员 库管员 温控器安装组 电热缆铺设组 钢丝网铺设组 铝箔纸铺设组 聚苯板铺设组

四、施工条件及工具、原辅材料准备

1、施工条件

（1）开工前，所提供的楼层室内所有湿作业均已完成，并适当干燥。

（2）电缆的电源配电箱安装就位，温控器86暗盒及86盒的穿线管安装到位，室内其它电气配管均已完成。

（3）地面上没有裸露的钢筋、铁丝、砖块及其它尖锐物，建筑垃圾清理干净，平整度达到国家有关标准要求。

（4）室内标高满足要求。

（5）室内预埋的水管已经安装到位并且通过监理的验收。（6）工作面必须办理交接，当工作面达到上述要求后，交接双方（总包及我司项目部）必须签字认可后方能进行地热电缆的施工。

2、工具准备

（1）数字式万用表 UT53 测量电缆直流电阻（2）兆欧表 ZC-7 500V 测量电缆绝缘电阻（3）盒尺 5米 用于测量电缆间距（4）电工常用工具 温控器接线（5）通用装修工具 辅材的剪切等

（6）记录表格、笔 填写施工记录

3、主要原辅材料的技术性能、规格、型号、保存措施 地面辐射供暖系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件，规格、型号及性能技术指标符合国家现行有关技术标准的规定。进场时应做检查验收，并经专业监理工程师核查确认。按设计选型准备以下主要施工材料发热电缆、温控器、挤塑板、金属丝网、铝箔纸。

五、质量保证措施

1、为了保证本地板采暖系统施工保质、安全、顺利按时完成，我们将指定具有丰富的电采暖施工现场管理经验的人，担任现场项目经理，全面负责协调、组织现场施工管理。并挑选专业施工及管理人员，组成项目组，承担施工任务。施工人员必须经过严格的技术培训和实践合格后才能进入现场。

2、施工中严格按照行业标准、北京市有关标准及甲方要求进行施工，同时严格遵照圣春智能地面电采暖系统施工要求进行施工。

3、主要原材料应有合格证、检验报告、建委备案证（建委没有要求的除外），进场前材料员应进行严格检验，不符合要求的材料严禁进入现场。原材料的报验要严格按照监理及业主的要求进行报验。合格的原材料进场后要妥善保管。

4、认真做好地热电缆安装工作的技术交底，和安全技术交底，由项目经理与技术负责人共同参与进行：

（1）开工前，技术负责人要将工程概况、施工方法、铺装苯板、铺装铝箔、铁丝网及绑扎电缆的技术要求和施工人员进行技术交底。

（2）、项目经理和安全员在作业之前要向施工人员将安全技术措施等情况，向施工工长进行详细安全技术交底，并向全体职工进行交底。

（3）、如果在作业现场有两个以上施工队或工种配合施工时，项目经理、工长要按工程进度定期或不定期地向有关班组进行交叉作业的安全书面交底。

（4）、班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境的安全交底，工程量大、技术复杂、连续几天从事一项工作的要进行书面交底。

（5）、各级书面的交底，要有交接时间、交接内容、交接人签字，交底书要按单位工程归放在一起，以便备查。

5、施工中质检员要经常组织质量抽查，发现问题及时进行整改，各施工班组做好预检、自检、互检、交接检。通过质检员检验认可后，由总包质检员预约监理到现场对隐检工程进行验收，验收后如实填写隐检记录，如施工不符合要求，应及时进行整改，并做好整改记录。

6、对关键质量问题加强控制，定期进行质量分析，分析利弊找出质量缺陷，重点控制采取有效措施解决。

六、施工进度

我公司按照有关合同条款的要求，及时组织人员和材料机具进场施工，管理人员将按要求时间进入现场，做好原材料报验、工人进场的手续、查验工作面并与总包进行沟通，工人开始进场，具体时间待于总包进行详细沟通后并且视天气情况而定。

施工进度计划待管理人员进场后与各总包进行讨论，视工作面的交接情况而进行调整。

七、施工工艺流程

1、在验收合格的地板上，下沉区域平铺1cm保温板（具体情况根据现场情况再定），其它区域铺设2cm保温板，保温板之间不应有缝隙。

2、当地面面积超过30平方米或进深超过6米时应按不大6米间距设置膨胀带，膨胀带宽度不应小于8mm。

3、在保温板上平铺铝箔纸，两片铝箔纸的搭接处至少2cm。

4、在铝箔纸上铺设金属丝网，两片金属丝网用绑扎带进行连接。

5、在金属丝网上按图纸要求铺设安装发热电缆和传感器。首先测量发热电缆的直流电阻和绝缘电阻，合格后进行铺装。电缆间距满足设计要求，并采用绑扎带进行固定。传感器安装在PVC管内，管子的直径应足够大，如果管子要弯曲，应用弯管器进行弯管，以便满足今后更换传感器，管子安装在电缆环之间，管子的端头应用胶带封死，防止混凝土进入管内。

6、质检员测量发热电缆的直流电阻和绝缘电阻，作好记录。如果不合格，查找原因，如果是电缆被损坏，应立即进行更换。

7、地热电缆安装施工完成质检员自检合格后，由质检员预约监理和总包质检员，由电气监理和总包质检员进行隐蔽前的验收，验收合格签字后方可隐蔽。

8、然后由精装进行砼填充层的施工。

9、砼填充层完成两天后对电缆进行直流电阻及绝缘电阻的测试，如果各参数合格，将86暗盒用保护盖进行封堵。

10、在精装施工完毕后，开始安装温控器。安装之前首先检测发热电缆的直流电阻和绝缘电阻，并作好记录，合格后方能安装温控器，如果不合格，使用探测仪对电缆进行探测，找出破损点，并按丹佛斯（DEVI）的有关技术要求将破损点进行修补，检测合格后再进行温控器的安装。

电力工程外网配套施工技术初探 第3篇

电力工程外网配套施工项目主要包括给排水、强弱电、燃气管线的敷设,属于一项对多种类型的管线进行规划、布局、敷设的系统性综合工程。而各类管线通道一般由多条线路组成,且深度、坡度、线距等相关施工技术要求并不相同。因此,在电力工程外网配套施工过程中,应保证在工期内结束主体工程的施工,这样才能避免施工管理过程中出现更多的施工问题。

1 电力工程外网配套施工中常见问题及其产生原因

1.1 配电网自身结构问题

由于配电网络线路穿过的地理条件通常相对复杂,用电网络的设计结构达不到标准,在系统中就会产生对应的故障,若不及时予以切除,则整个供电系统网络的稳定性将得不到保证。当前,主要采用以架空线路为核心的混合式配电网络结构,而配电网络的供电以放射形式为主。近些年来,随着我国农网改造工作的持续展开,整个配电网络的供电可靠性得到了极大提高,但由于配电线路用户较多,且负荷较大,故障发生率仍居高不下。

1.2缺乏科学的施工规划,造成先期施工管线被后期管线施工破坏

这主要是因为施工单位施工过程中的线位概念不够强,在施工过程中遇到障碍时为了省事而采用违规施工的方式,导致“串线、骑线”等问题,给先期施工的管线造成了破坏。另外,在施工过程中由于机械设备使用不当,尤其是在管线密集区域进行人工开挖时,也容易对已敷设线路造成破坏。

1.3 其他非故障停电问题

在部分经济发达的区域,因为工程施工而导致的停电次数占到了所有停电次数的50%以上,因此,在电力工程外网配套施工中,必须对该问题予以重视。工程施工导致非故障停电的原因有:

(1)实际工程施工与设计方案之间存在明显的差异,而部分管线位置则被占用。首先是由于在设计之前出现勘察不实、分析不周等问题,导致实际管网与规划相差较大;其次,当线缆管网在设计之后若出现变动,则需要及时进行分析,否则易出现串线、挤线等情况;再次,线缆敷设过程中各种管线错综复杂,导致理论设计与实际施工中存在较大的差距;最后,当对建筑物地下情况不明确时,容易出现管线位置偏差等问题。

(2)出现管线沉降等故障损害。当将管线放置在回填土壤上时,容易出现线缆拉裂、错位等问题,尤其是排水管道通常需要穿越回填土,而即使土地夯实之后也难以保证土壤夯实程度。另外,因为排水管线一般是塑料材质,多年后容易出现较大的沉降,因此极有可能出现管线被破坏的问题。

2 解决电力工程外网配套施工相关技术问题的管理措施

2.1 提高配电网络的可靠性管理水平

为了提高配电网络的可靠性,首先应该将网络的可靠性管理工作作为网络管理的重要内容,建立一整套高效的管理体系。首先应该建立起对应的配电网络可靠性管理部门,同时成立专门的领导小组,对网络中的对应可靠性管理工作予以明确,通过细化管理的方式提高网络可靠性管理工作的水平。其次,通过定期会议磋商的方式针对可靠性管理中存在的主要问题予以总结,提出具有针对性的网络可靠性管理措施。再次,应该根据实际运行情况形成对应的网络管理计划,为后续的网络管理工作提供依据和参考。最后,应该选择具备专业技能的网络管理专业人员进行可靠性管理,并对其强化专业培训,使其重视各个环节、方面的沟通与联系。

2.2 形成科学有序的施工组织模式

在统一指挥和统一协调的基本原则基础上,考虑到外网配套设施的施工涉及项目相对较多,且与主体部分施工关系密切,因此专业设施施工必须服从建设单位整体部署,在监理统一指挥与协调的前提下形成合理的管理体系。另外,应该设计一个合理的施工方案,制定对应的施工顺序,并根据具体的施工现场做好对应的施工预案。

2.3 采取科学、合理的施工技术

因为外网配套施工过程中涉及的专业较多,而且各个施工项目之间的技术差别较大,再加上施工周期较短,这就要求必须采取对应的技术措施来确保项目施工质量。通常,在施工过程中应坚持以下原则:(1)有压管线让无压管线。排水通常是依靠重力无压进行的,因此一般对排水坡度具有一定的要求,在设置坡度的过程中必须满足排水管道的需求。(2)逐层深入。因为各个管线的使用功能、敷设技术要求等不同,而且在敷设过程中需要考虑建筑物的排列方向、地基埋深以及建筑施工的先后等因素,因此一般要求管线与建筑物距离尽量远、埋深尽量深,而且要避免施工过程中受到破坏、干扰。

2.4 提高施工管理水平

由于外网配套施工工作一般设置在主体工程的结束阶段,且在施工过程中常伴随有主体工程的施工,这时,施工的场地被主体施工场所占用,而各种外网配套施工工程通常多个项目同时进行,因此存在着在同一平面多项目立体交叉施工的情况,这给施工管理带来了一定的难度。从具体的工程实践来看,主要应通过施工技术交底的方式来达到合理管理的目的。在技术交底的过程中,施工人员要对自己的施工内容和程序有所了解,严禁没有进行技术交底的工程进行施工。在施工操作之前,各级技术管理人员都应该参与到技术交底工作中,在全员参与的基础上发表自己的意见,并对交底内容有一个详细的了解,在结合自身情况的基础上,适当对其进行完善和补充,必要时甚至可以上报进行修改,从而确保技术交底的内容更加完善、合理。

3 电力工程外网配套施工管线敷设的注意事项

外网配套工程管线的敷设主要采用直埋敷设、浅槽敷设、穿管敷设和隧道敷设等形式。直埋敷设具有敷设速度快、投资成本低、施工简单的特点,因而应用广泛。下面以直埋敷设为例,介绍在人行道、绿化带以及其他建筑物边缘地带敷设管线时需注意的问题:

(1)对管线进行直埋敷设时,应保证其与地表之间的距离,且检查敷设沟槽的底部有没有硬质杂物。通常需要在沟槽底部敷设一定厚度的软细砂土,且在敷设完成之后应再在其上覆盖一层松软的细砂土。另外,在管线敷设至沟槽深度的一半之后,要设置一层带有警示作用的地下管线敷设标识,然后通过分层夯实的方式回填土壤。在完成最后的回填之后,则应该在直线上每隔一段距离的管线接头、拐弯、进入建筑物入口、交叉等处设置明显的标志,从而避免外力对管线造成破坏。

(2)当管线必须穿过道路时,应该将其置于一定强度的保护管中。传统采用铸铁管,而近些年来则广泛使用涂塑钢管,对于部分交通压力不大的道路则可以采用PE管予以代替。对于没有防腐蚀涂层的金属管道,通常需在其外表涂上一层防腐漆。

4 结语

随着当前电力基础工程建设项目日趋增加,建设任务日益繁重,而外网配套施工作为电力工程施工的重要构成部分,在施工过程中提高管理水平,进而保障施工技术质量,对整个电力工程的正常投运具有重要意义。

参考文献

[1]彭洪志.探讨10 kV电力工程外网配套施工技术管理[J].科技创业家,2011(7)

[2]廖文环.10 kV电力工程外网配套施工技术管理初探[J].价值工程,2010(30)

配套电力工程施工合同 第4篇

【关键词】电力工程;外网配套施工技术;问题;管理对策

随着我国电力事业的发展，电力工程的规模与数量逐渐增多，同时也对电力工程外网配套施工提出了更高的技术要求，需要引起相关电力工程施工人员的关注。现阶段，我国基础设施建设不断深入，加强对电力工程外网配套施工相关技术的研究具有十分现实的意义。

1.电力工程外网配套施工相关技术问题

1.1 施工设计与实际存在偏差

导致设计与施工实际偏差的原因主要包括以下几点：

（1）电力工程外网配套施工前，施工设计人员没有对施工现场进行细致的勘查，并且没有对施工环境、施工特点等全面的考虑，从而使得设计人员设计施工方案过程中，相关设计信息与实际存在偏差。

（2）电力工程外网配套施工量相对较大，并且施工种类繁多，由于一些施工技术条件限制，设计理论线位无法通过，不得不改变设计，造成设计与实际偏差。

（3）施工人员对施工场地中地下建筑物的结构的了解不够全面，工程设计人员如果忽视了地下建筑物的存在，在施工中就会与地下建筑物发生矛盾冲突。

（4）在确定单体管线设计方案后，常常会因为一些特殊原因导致设计必须改动，如果施工人员没有重视设计变化，就会导致施工过程中出现串线、挤线等问题。

1.2 缺乏完善的施工现场管理，管线线位被临时设施占用

电力工程外网配套施工过程中，一些线路走线方向，会导致施工现场临时设备以及其他施工设施占用管线线位，导致施工中主体施工与管线施工之间发生冲突，不仅影响施工的质量，还会影响整个工程施工进度。

管线项目是外网配套施工中重要的项目之一，对工程整体的进度、成本等都具有很大的影响，由于桩灌梁、基础护壁等设施的影响，很多施工技术与管理工作无法落到实处，技术措施很难發挥真正的作用。

1.3 管线沉降问题严重

现阶段，受到施工技术影响，电力外网配套施工中相关管线安装往往直接在回填土基础上设施。这种方式虽然在一定程度上提高了施工的速度，但是在施工后期，容易发生管线沉降与错位等问题，严重影响工程施工的质量。即使采用对回填土加固、分层夯实等措施，也很难摆正回填土结构的稳定性。另外，施工过程中，排水管线多以塑料为主，在一定程度上避免了管线锈蚀等问题，但会受到温度变化而产生变形与沉降，这种问题必须进行返修，不仅影响工程质量，还会增加工程施工的成本。

2.加强电力工程外网配套施工管理对策

针对上诉问题，需要加强对电力工程外网配套施工的管理工作，采取有效地技术措施，具体对策包括以下几个方面：

2.1 强化管理，提高电力供应稳定性

强化管理，提高电力供应的稳定性是保证整个配网系统运行安全与稳定的前提，具体的强化措施体现在以下几个方面：

（1）建立完善的管理机制，专门对配网供电可靠性进行管理。由经验丰富、技术熟练的工作人员共同组成领导小组，细分工作任务，明确责任，将工作任务责任落实到个人，确保任务分配的科学合理性，提高工作人员的积极性。

（2）根据工程施工进度，定期召开会议，对工程施工管理工作进行阶段性总结，对取得的成绩给予肯定，并对工作中的问题进行原因分析，避免问题重复发生。

（3）定期收集与整理配网运行的数据，并根据外网配套施工具体情况，制定周密的施工规划，为配网施工管理提供有力的依据。

2.2 构建合理的电力工程外网配套施工组织

电力工程外网配套施工交叉性很强，技术性施工相对繁杂。在施工现场，常常存在多个专业的施工，存在施工场地被其他专业所占等限制问题。这些问题严重影响施工进度与质量，并且还容易引起不必要的施工事故。这就需要做好施工组织工作，具体表现在以下两个方面：

（1）坚持统一协调的原则，施工组织部门应该根据施工具体情况，协调指挥各个专业的施工，保证施工现场井然有序的进行。

（2）制定科学的施工方案，尽可能减少施工冲突事件。对施工现场可能出现的问题进行预测，并事先做好防范措施。

2.3 强化电力工程外网配套施工技术应用

针对目前电力工程外网配套施工存在的技术问题，需要采取相应的技术措施，确保工程施工的质量。

（1）在施工阶段，需要坚持有压让无压的原则，优先设置排水管线。

（2）电力工程外网配套施工过程中，应该综合考虑建筑自身的影响因素，合理设置施工顺序以及埋设深度等，做好施工前期管线管理工作。

（3）在管线比较密集的地方和一些重要的交通部位要采取相应的措施进行处理，在施工的过程中，最好采取集中施工的方法。

（4）要确保管网处在回填土的下面，否则要采取相应的措施进行处理。

3.总结

电力工程外网配套施工是输变电工程施工最后一个环节，也是对整个工程质量有重大影响的环节。在电网中，外网向上连接蛛网，向下直接与电力用户相连，具有连接电网的作用，确保外网配套施工质量能够提高整个电网的运行安全稳定性，对提高电网经济效益具有很大的意义。目前电力工程外网配套施工相关技术存在一定的问题，影响电网运行的稳定与经济性，需要加强施工管理，采取有效的针对性技术措施，确保外网配套工程的质量。

参考文献

[1]徐楚欣.电力工程外网配套施工技术初探[J].工艺与技术，2012，35（8）：124-125.

[2]向伟，展华.浅谈电力工程外网配套施工技术管理[J].科技创新与应用，2013，36（15）：362-363.

[3]谢建军.试析10kv电力工程外网配套施工技术与管理[J].中国信息化，2013，25（11）：89-90.

配套工程承包合同 第5篇

乙方：

由甲方投资安装消防工程，自动喷淋系统，需增加一套增压设备，由一台消防泵、水箱、控制箱集组成。经甲乙双方协商一致同意由乙方负责承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、 工程概况

1、 工程地点 。

2、工程内容：给甲方投资建筑的消防喷淋系统增加压力，喷淋官网压力不少于4公斤。

二、 工程造价

工程造价按包工价为不含税价人民币 元整。

三、 付款方式

1、合同签订后，甲方先付工程款

2、工程结束后一次付清工程余款

四、工程日期

乙方在付到甲方的工程预付款后，十天内把材料进入甲方单位，考虑期间是春节本工程定于20_年2月底前结束交付给甲方使用。

五、 附则

本合同如有未尽事宜，经双方共同协商可加签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。

六、 文本和生效

本合同一式俩份，甲乙双方各持壹份，本合同自双方盖章签字后生效。

甲方： 乙方：

住宅小区配套工程施工合同 第6篇

合同编号：

施 工 合 同

************配套 市政工程施工合同

************有限公司（以下简称甲方）

传真：

乙方：（以下简称乙方）地址：

电话： 传真：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本道路、给排水及电气工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：***************配套市政工程 工程地点：

二、工程承包范围：

************的道路、给排水及电气等工程内容，以及甲方指定的其他工程。

三、合同工期：

开工日期：20**年** 月 ** 日 竣工日期：****年 ** 月 ** 日 合同工期总日历天数：** 天

各阶段工期以甲方进度计划表为准，乙方必须按照甲方下发的工作计划要求，保质保量按期完成全部工作内容，若因乙方原因而延误工期的每延误一天乙方应向甲方支付相当于合同总价0.5%的赔偿，此项款项从工程款中扣除；如果乙方不能按合同约定日期将工程交付甲方，则视为逾期违约，逾期五天后仍不能交付则甲方有权终止合同，乙方赔偿由此造成的一切损失。如遇人力不可 抗拒等的因素和甲方设计更改，工期相应顺延。

四、质量标准：

工程质量标准：合格，满足设计要求，符合国家现行验收标准并接受甲方代表的监督。

工程质量责任：乙方负责其分包范围内的一切质量责任，保修期内出现乙方质量责任事故由乙方承担全部损失。

工程所用材料设备须按甲方同意的设计方案所列品牌、规格、数量且提供完整的合格证书及检测报告等资料；在施工中发生质量问题，应及时报告甲方代表，并将处理结果报告甲方备案；工程竣工后，乙方负责对工程保修，保修时间自正式移交甲方之日起算，保修期为一年。保修期满，乙方负责维修，按相关规定收取材料费。

五、合同价款及付款方式：

1、合同价款：本合同价款暂定为人民币******元（大写*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分），结算时执行合同附录清单单价，工程量按实际工程量计算。合同附录清单单价为包干单价，结算时不作任何调整，除甲方设计更改和书面同意外。

2、付款方式：无预付款，每月工程进度款按实际完成工程量价款的70%支付，施工完毕验收合格后支付至实际完成工程量价款的70%，乙方提交相关资料并经甲方审计部门审计完后7日内支付至结算造价的95%，剩余5%质保金当一年保修期满后一次性无息付清全部尾款。

3、工程完工验收合格后,办理结算手续时乙方须提供付款资料（付款资料包括：乙方的付款报告、结算全部金额的发票、经甲方审核认定的工程结算造价书等）。

六、双方责任

1、甲方责任：

（1）、提供施工的必须条件：用电、用水指定接入点。

（2）、提供相关图纸和技术文件供乙方进行方案设计和相关人员联系方式。（3）、组织相关人员对工程进行预检和完工正式验收，并按合同约定支付工程款。

（4）、如甲方需变动设计方案，应提前通知乙方；因变动设计方案所产生的追加费用，甲乙双方协商确认，由甲方（须有施工、设计、预算人员的有效签字）、乙方、监理签定现场签证作为结算依据。

2、乙方责任

（1）、严格按照国家颁发的建筑安装工程规范规定和地方相关标准进行施工，并接受甲方代表的监督。

（2）、乙方应遵守国家、山东省、东营市主管部门颁发的安全生产规定，遵守甲方和乙方的各项现场安全文明规定，遵守甲方的相关规章制度，并对施工中发生的安全事故承担全部责任。并做到现场文明施工、举止礼貌、工完场清。在施工现场中发生由乙方引起的消防、人身事故、治安事件均由乙方承担责任并负责产生的费用。

（3）、乙方自行解决施工食宿问题。

（4）、乙方根据甲方提供的相关技术文件及现场施工情况，编制竣工图一式六份，并经过甲方审核签字认可后方可进行施工。

（4）、工程质量不符合规定，乙方负责立即无偿修理或返工及造成的全部费用。（5）、协助甲方办理本工程的验收工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证。

（6）、乙方自行负责解决货物的现场保管、防火、防盗。

（7）、乙方在本工程承包范围内出现重大事故造成媒体、电视、报纸等对甲方公司的不利报道时，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额2万元/次。

（8）乙方应提供支付给农民工工资的相关证明资料。

七、争议处理方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决；当协商不成时，向签约当地人民法院提请诉讼。

八、其他事项

1、本合同在履行期问，如遇地震等不可抗拒因素所造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。如遇不可抗力因素，应及时向甲方说明详细情况，并在14天内向甲方提供当地有关部门出据的证明材料，乙方不承担因此而产生的延迟责任。

2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

3、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

4、乙方提供竣工资料的约定：由乙方无偿提供四套甲方确认的完整竣工验收资料（其中至少1套为原件），含电子版。

5、材料由乙方进行供应并安装施工；甲方有权随时调整乙方的供货范围。乙方采购的材料、价格、产地、质量等级、提供时间和运至地点须经甲方确认； 所有乙供材料均为优等品（如本工程的电线必须从海南威特、深圳中亚达或广东电缆这三个优等品牌中进行选购，管材必须从雄塑、联塑或金德这三个品牌中进行选购。）。

6、乙方不得以工期和甲供材料到货时间提出索赔；甲方有权对工程提出变更，乙方应无条件执行，不得以任何理由拒绝施工。

7、乙方应协调好关系，对于所发生的一切外界因素与对施工的干扰和因施工而发生的对外界的干扰由乙方负责解决。

8、乙方要严格遵守国家、地方有关安全文明施工的规定，并遵守甲方物业的相关管理规章制度。乙方应统一着装，佩带安全帽和工作牌；施工场地布臵应合理、物料摆放应整齐、做到工完场清；竣工垃圾由乙方负责清理并外运出场，相关费用由乙方负责。

九、合同生效

1、本合同双方约定签字盖章后生效。

2、双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

4、本合同一式8份，甲方执6份，乙方执2份，具有同等法律效力。

5、合同订立时间： 年 月 日

6、合同订立地点：*******市

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表：

西华县配套供水工程合同 第7篇

施工合同

合同名称：兴业

兴业县水利工程管理站（以下简称发包人）拟修建兴业县化寿水库灌区配套供水工程施工二标段工程，接受了（以下简称承包人）的投标，双方达成了如下协议，并于 2014 年 12 月 15 日签订了本协议，合同总金额为（大写）贰仟零伍拾肆万玖仟元整（小写）2 元人民币。

1.本合同包括下列文件： 1.1 协议书（包括补充协议）； 1.2 中标通知书； 1.3 澄清函 1.4 投标书； 1.5 专用合同条款； 1.6 通用合同条款； 1.7 技术条款； 1.8 图纸；

1.9 已标价的分组工程量清单； 1.10 经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议签订双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位的公章后生效。

6.本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执

叁份，承包人执叁份。其余副本由发包人分送有关单位。

发 包 人： 承 包 人：

（单位盖章）（单位盖章）法定代表： 法定代表：（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）

联 系 人： 联 系 人： 地 址： 网 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 2014年12月15日 2014地 址： 网 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 年12月15日

拟 签 合 同 的 主 要 条 款

采用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于 2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程合同条件》

（GF-2000-0208）第二版（2000年版）

一、发包人、承包人的名称或姓名、住所

二、承包方法

采取承包人包工、包料、包工期、包质量、包总造价、包安全。

三、工期

中标人的投标工期为本工程的合同工期。中标后除不可抗力或情势变更外，中标人不得以任何要求拖延工期。在保证工程质量的前提下，发包人同意承包人提前完工，但不设经济奖。

四、工程开工和完工

（1）开工通知

监理人应在 2014年 12 月 16 日前发出开工通知。

（2）完工日期

本合同全部工程在 2015 年 4 月 20日完工。总工期： 120 日历天。

五、合同价

中标人的投标报价为合同价。施工过程中除设计变更外（设计变更必须经建设单位和设计单位同意批准后方可实施），合同价款不做任何调整，中标单位不得以任何理由增加造价。

六、结算办法

1、工程付款以中标人在投标文件中承诺的支付条款为依据。

2.承包人每月20日按当月实际完成工程量编报“工程量清单”及相应“月进度付款申请单”报施工监理审查，现场指挥认可签字后作为工程款拨款依据。

3、如遇特殊情况，资金拨付不及时，双方应本着互谅互让的原则共同协商，并保证不影响工程进度。

七、工程质量及验收

1、本工程质量要求必须符合合格工程验收标准。

2、工程施工必须严格执行国家现行的施工规范和质量验收标准，所用设备、材料必须符合国家现行质量要求，工程竣工经建设单位组织设计、监理等有关部门验收合格后方可交工。工程保修按国家有关建设工程质量保修办法执行，保修期内因施工质量问题发生的维修费用，由中标人承担。

3、工程竣工后，中标人负责向招标人提供竣工资料且整理成册壹份，另外再提供壹套竣工图，并确保竣工资料真实、齐全、准确、完整。

八、违约责任

1、在合同履行过程中，若任何一方违约，均应赔尝对方因此造成的经济损失。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担责任后仍应继续履行合同。

九、履行合同过程中争议的解决

招标人、中标人在履行合同过程中如发生争议，可和解或者要求有关主管部门调解，当事人若不愿意调解、和解或调解、和解不成，双方可向约定的仲裁机构申请仲裁或向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十、其它事项

1、发包人应统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。但本项目发包人不承担施工准备工程。

2、施工单位进入现场，由建设单位会同监理单位对投标书中所列机具、技术人员配备清单进行核实。

3、拟管理和实施本合同的主要人员需具备一定的资格和经验。

4、在施工过程中不得随意更换投标时承诺的项目经理，技术负责人和主要施工人员。

5、除合同工程运行设备另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。本合同发包人不负责采购主要材料和工程设备，若需发包人提供材料及设备时，应按有关规定与承包人重新签订协议。

6、项目经理和主要技术施工人员要对施工过程中一切安全负全责，坚决杜绝一切安全隐患的产生。

7、项目经理应积极配合发包单位处理施工过程中可能发生的一切问题。

8、承包人未经发包人同意，不得将其承包的全部或部分工程转包给第三人。监理人认为可以分包的部分工程必须征得发包人的同意。承包人在施工过程中，因承包人责任造成的不能保障工程质量和合同工期的情况下，发包方有权指定分包人。当承包人未能按合同规定按时向分包人支付合同款项时，发包人有权在应支付给承包人的合同款中扣减相应的金额，直接向分包人支付。

9、发包人拨付给承包方的款项，项目经理要以项目部为单位设立专项帐户以保证资金专款专用。

10、施工结束后，项目经理要协助发包人做好工程的验收工作。

11、项目经理要制订切实可行的施工方案，经业主、经理签字认可后方可实施。

12、未经发包人同意，项目经理不得做出影响施工进度的行动。

13、承包人的一般义务和责任

（1）在施工过程中，承包人应配合发包人处理因工程施工与当地政府（包括乡村）、居民、企业之间的矛盾。

（2）承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润税费。

14、监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

1）批准工程的分包； 2）确定延长完工期限；

电力基建配套通信工程项目管理 第8篇

关键词：基建工程,通信系统,工程管理

一、引言

电力系统基建配套通信工程包括新建变电站的配套通信系统建设工程、变电站改扩建配套通信系统建设工程以及输电线路建设配套通信光缆建设工程等。配套通信系统指电力通信光缆资源、传输系统、电源系统、交换系统、配线系统等。

随着电力系统的飞速发展, 电网基建工程不断立项开工, 随之配套通信工程日益增多, 如何精益管理配套通信工程, 如何立足于全寿命周期对基建配套通信工程进行管理, 确保基建通信工程顺利实施, 这是电力通信管理人员一直思索的问题, 也为电力通信建设工作者带来了新的挑战。

二、现状及问题分析

随着电网建设工程的飞速发展, 通信配套工程纷至沓来, 这给电力通信管理、建设、运行人员带来了机遇与挑战, 面临的通信配套建设工程情况也日益复杂。

2.1年度工程数量增多

跨区域特高压工程增多。近年来, 随着跨区域特高压直流输电线路、交流输电线路的不断建设, 配套特高压输电线路通信工程也随之建设, 相应的电源点通信工程也配套建设, 一个特高压工程带来的是多个配套的通信工程。以某±800k V换流变电站为例, 该站配套通信工程包括直流通信部分、交流750k V通信部分、交流330k V通信部分、6个配套电源点通信部分、其他站点第三通道通信部分等共计五个部分组成。

区域内变电站通信节点建设增多。十三五期间, 区域内规划的变电站纷纷上马, 意味着配套通信节点遍地开花。每一个变电站的成功投运, 均意味这通信建设人员经历了站内通信设备安装、站间通信系统调试、综合业务通道开通等多个环节。

2.2配套工程复杂度提高

随着通信技术的发展与更替, 单点通信节点的设备配置趋于多元, 技术复杂度、复合性增强, 基建工程配套的在运行业务割接复杂。以某±800k V换流变电站为例, 一个直流输电线路工程, 仅源端站点内需新安装传输设备20台套, 建设光缆21根, 调试设备67台套。

随着一次电网的复杂度的提高, 新的节点在原有网络拓扑中的布置趋于复杂, 新的通信节点如何纳入已有网络是一个亟需解决的课题。新的通信节点入网即意味着环网、业务的开断、割接和恢复工作。

2.3单项工程工期紧张

跨区域特高压直流输电线路、交流输电线路工程工期紧张, 配套特高压输电线路通信工程作为先行军, 必须保障线路调试信号通道的及时有效开通, 绝对不能拖工程整体进度的后腿, 这就意味配套通信工程在通信机房土建工程完工后须立即开展机柜安装、设备调试、线缆布放、业务通道开通等相关工作, 积极配合相关单位的通道需求, 保障变电站输电线路工程按照里程碑时间节点投运。故基建通信配套工程施工工期十分紧张。

2.4新型技术不断应用

基建工程配套通信工程技术复杂度在逐年提高, PTN、OTN在传统SDH技术上的不断深化应用, 增强了传输技术的多样性;遥泵技术、拉曼技术、EFEC技术、色散补偿及时、预放功放技术等新型通信技术在超长站距光通信系统中不断应用, 提高了站间光传输距离, 丰富了传输组网方式, 为区域业务传输方式提供了更多的选择。

2.5管理施工人员短缺

年度工程量在增加, 工程复杂度在提高, 工期在缩短, 技术在进步, 不变的是施工人员, 多功能复合型通信建设管理、建设人员缺口逐年增大。随着配套通信基建工程项目数量增多, 通信建设项目经理需兼任多个项目, 分身乏术。

同时, 通信项目管理、建设人员缺乏系统的培训, 专业素养亟需提高。同时, 通信项目经理资格认证制度不够规范, 资格激励措施不够清晰, 项目经理个人发展道路不够明朗, 均对通信工程项目经理工作积极性产生影响。

2.6工程闭环管理薄弱

基建配套通信工程项目科档等闭环管理不够规范。工程项目立项、可研、初设、图纸等资料、开工报审、施工组织方案、施工三措、现场签证变更、完工资料等相关基础资料管理不够完善。

基建配套通信工程中, 普遍缺乏有效的施工图交底, 在区域内低电压等级的变电站配套通信工程中该现象更为明显;设计人员的设计图纸难免与现场施工具体条件不否, 现场图纸变更、签证、监理制度不够完善;后期项目科档各级管理单位标准不够统一, 存在一级单位一个要求、一个系统一套模板、一个年度一套标准现象, 给基层通信管理、建设人员增加了工作负担。

三、管理总体思路及措施

电力系统基建配套通信工程管理建设单位, 按照变电站通信系统建设系列规程, 狠抓工程质量, 严格要求施工工艺, 建立工程安全目标管理、工程质量目标管理、工程进度目标管理等多项管理目标, 确保基建配套通信建设工程按期完工。

3.1安全管理措施

一是贯彻落实《国家电网公司基建安全管理规定》、《国网公司关于全面开展安全大检查和缺陷隐患整治的通知》等安规要求, 切实加强施工安全管理和现场安全管控。在基建配套通信工程建设期间, 各级通信管理部门、工程安全管理单位需上站开展光纤通信工程现场安全检查, 从安全施工制度执行、安全措施落实、现场作业重点环节管控、交通安全等方面对工程进行了严格的检查, 建设单位对发现的问题及时的进行整改。

二是认真梳理光缆π接风险, 统筹考虑新建通信节点入网方案, 制定专项基建配套通信工程施工方案, 并组织专项方案审查会议, 确保各级通信系统安全运行。同时针对潜在安全风险预警, 组织编制专项安全预案, 确保施工安全管控措施、技术措施落实到位。

3.2质量管理措施

一是按照国网公司通信基建工程相关标准、规范要求, 编制施工组织设计, 召开工程施工组织设计审查会, 并组织通信系统专家对施工方案进行审批, 落实工程强条、十八项反措等要求。

二是加强施工工艺管理。按照基建配套通信工程施工工艺库和典型案例库的典型经验要求, 从设备安装、光缆接续、机房环境、防火封堵、标签制作, 全面推行基建配套通信工程施工工艺标准化, 全面提高工程建设质量。

三是设置专职安全员, 确保现场施工的安全, 及时纠正施工中不安全的状态, 制止施工过程中不安全的行为。

四是建立随工验收制度, 确保隐蔽工程按时验收, 保障工程施工不留隐患。

3.3进度管理措施

一是根据基建工程里程碑进度计划, 制定详细的配套通信工程施工网络节点计划, 绘制施工计划甘特图, 严格按照计划进行施工。同时在施工过程中密切配合土建、一次系统等相关工程进展, 动态优化调整通信工程进度计划, 把控关键节点进度, 满足工程整体进度要求。

二是建立日报、周报制度, 全面掌握工程施工进度, 及时发现并协调处理问题, 确保各项工作进度满足项目关键节点要求。

四、基建配套管理办法

电力系统基建配套通信工程管理建设单位立足于基建配套通信工程的全寿命周期管理, 从工程的可行性研究开始, 至工程的竣工验收阶段, 全过程科学管理基建配套通信工程, 确保基建通信工程顺利实施。

4.1立项阶段

项目立项阶段是项目管理的核心阶段。公司项目管理单位在编制发展规划、通信滚动规划时, 及时获悉电网一次发展规划, 掌握基建动态, 基建配套通信工程建设部门配合制定基建项目动态跟踪计划。

公司项目管理部门与设计单位建立长期动态联系沟通机制, 及时掌握新建、改扩建变电站、线路等基建项目动态, 涉及项目可研、初设会议时提前一天通知基建配套通信工程建设部门, 并要求设计单位在通知中附相关工程设计文件资料。基建配套通信工程建设部门结合设计资料, 提前进行部门内部讨论, 形成参会统一意见, 参会人员进行阐述, 会议完毕, 形成会议记录, 部门留存。

公司须在基建项目可行性研究阶段介入项目, 通知基建配套通信工程建设部门参加项目可研审查会, 配合设计单位、项目审查单位做好基建项目配套通信工程的审查工作, 审查工作主要包括但不限于光缆沟道、光缆、传输设备、交换设备、电源设备、接入方式、保护业务等核心业务配置方式。基建配套通信工程建设部门须在基建项目初步设计阶段继续跟进项目, 参加项目初设审查会, 配合设计单位、项目审查单位做好基建项目配套通信工程的审查工作, 审查工作要点与可研相同。

项目管理单位需配合设计院进行设备需求报告编制工作, 并关注招标工作进度。按照变电站基建项目配套通信工程最新要求, 项目管理部门需做好新建变电站对端板件采购工作, 按期、准确采购所需板件、材料。在年度运行方式中详细制定基建配套通信工程建设方案, 编制新建、改扩建变电站通信运行方式。

4.2建设阶段

在基建项目建设过程中各相关单位需建立沟通协调机制, 掌握项目配套通信系统建设进度, 从源头跟进项目建设, 把控基建项目通信工程每一环节。

项目建设前期做好设备验货、设备储运工作。公司项目管理部门与物资公司建立基建项目配套通信工程设备到货验收工作机制。项目到货设备需在物资公司库房、项目设备储运点进行开箱验货工作。设备验货完毕后, 需在物资公司仓库、项目设备储运点进行安全储藏, 进行需进行防水、防潮、防火、防盗管理, 谨防设备受损。

项目建设中期需做好设备安装、成品保护、随工验收工作。在项目开展初期进行设备接入方式复核, 尽早发现设计阶段与建设阶段设备配置差异, 差异变化需及时沟通。通信设备安装需严格按照QGDW 759-2012《电力系统通信站安装工艺规范》进行, 设备需双电源接入, 走线规范, 标签明确。安装完毕的设备需由基建建设单位妥善保管、保护, 防止设备进水、受潮, 防止灰尘等其他杂物污染设备。同时公司与建设单位及时沟通, 在涉及导引光缆敷设、沙坑填埋等环节, 基建配套通信工程建设部门及时进行随工验收, 发现问题及时通知建设单位整改。导引光缆、保护光缆沟道部分敷设完毕后, 使用OTDR对光缆进行测试。在具备双沟道的变电站内, 光缆需按双沟道进行敷设。

项目建设后期需做好资料收集、竣工验收工作。在建设过程中, 项目建设单位、基建配套通信工程建设部门需随工收集各类基础资料, 构建设备运维台账, 为日后通信运维工作做好准备工作。基建配套通信工程建设部门在变电站建设完毕、总体投运验收前组织基建项目通信工程验收会议, 严格按照标准、规范进行验收。

4.3调试阶段

基建配套通信工程建设部门需提前制定基建项目中新建变电站通信设备接入方案。通信方案需经部门主任、分管经理审核确认。

在调试阶段前期, 需完成业务开通、通道调试工作。基建项目配套通信工程中须按照调度中心方式专责下达的通信方式进行业务通道的开通工作。基建项目配套通信工程中业务通道调试工作需在通道使用单位工作人员的配合下进行, 调试完毕, 清晰打印通道业务标签, 并正确粘贴。变电站保护业务若采用双通道形式, 需采用“双设备、双路由、双电源”方式接入, 并在调试完毕后从通道源端设备至宿端设备检查通道、设备、标签的对应关系。

调试过程中需同步进行标签标准化建设。所有设备、通道、电源端子、业务端口需按国网公司标签标识标准化规划进行打印标签并予以粘贴。基建配套通信工程建设部门需按照相关变电站投运保障等级要求, 按需进行投运通信保障工作。

调试过程中需加强资料收集工作。在调试阶段, 基建配套通信工程建设部门需建立该基建项目所涉及通信台账资料, 包括但不限于光配资料、数配资料、音配资料、变电站光端机板件槽位面板图、光缆路由图、设备环网连接图、电源端子分配图、变电站光缆走径图、变电站业务配线图等。

4.4竣工阶段

竣工资料整理是竣工阶段的核心工作。进行基建项目配套通信工程中台账资料整理工作, 收集立项阶段、建设阶段、调试阶段的各项资料, 进行汇总整理。编制基建项目配套通信工程竣工资料。基建项目配套通信工程在建设完毕通过验收后, 同时调试完毕、资料完善的基础上由建设单位交付通信运维单位, 进行建设转运行环节。

五、结论

本文主要介绍基建配套通信工程项目具体实施的各个阶段, 采用项目全寿命周期管理的视角, 梳理项目实施流程, 对各阶段的注意事项加以详细说明, 对其中的关键细节进行详细阐述。

基建配套通信工程是电力通信系统年度工作的重中之重, 是保障电力系统安全稳定运行的重要环节之一, 是各级通信管理单位、通信建设运行保障部门的核心工作。优质完成基建配套通信工程是每个通信建设人员的责任与使命!

电力通信基建单位在基建配套通信建设工作中, 精益求精的贯彻国网公司相关要求, 认真履行基建配套通信工程建设职责, 总结工程建设经验, 储备通信建设人才, 积淀配套通信工程建设优质案例, 保障电力通信系统安全稳定运行。

参考文献

[1]朱伟斌.广东通信运营企业基建项目建设管理研究[D].华中科技大学2011.

[2]段彦斌.电力通信工程项目管理组织优化研究[D].华北电力大学2014.