专业工程安装合同范本

专业工程安装合同范本（精选6篇）

专业工程安装合同范本 第1篇

安装工程专业分包合同

承包人： 河南建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包人： 郭 德（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家《劳动合同法》以及国家和当地政府部门的有关法律法规定，为明确双方的权益、义务和责任，承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况、保证工程质量、安全和工期，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，签订如下协议条款，以供双方共同执行。特订立本合同，一、工程概况：

1、工程名称： 鹿邑县华林社区互助街棚改项目。

2、工程地点： 武平路与谷阳路北。

3、建筑面积: 大约 8 万平方米、楼号1、2、5、8号楼；最终以实际工程量为准。

二、工程内容： 本工程施工图纸所涉及的 水、电、暖（弱电另议）、消防工程、通风等所有预埋工程及电气、给排水安装内容。（不包括室外配套安装部分）（具体内容以施工界定为准）。

三、承包范围： 包工包料，包质量、保进度、包验收合格。

四、施工日期：

本工程开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 日历天数 天。工程质量标准：

本工程为 合格 工程。乙方在施工过程中，工程质量必须力争优良，确保合格，严格按照施工规范按图施工，接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测，验收，具体工程质量以通过相关部门验收合格为准，如达不到工程质量要求，甲方有权要求停工，返工整改，返工所需人工及材料全部由乙方负责。

六、合同价款及调整；

1、采用可调价额合同：材料在-5%-+5%范围内不予调整。

2、可调整价额的计算方法为：施工图纸齐全后双方共同确认工程量、依据本协议约定的价额依据，计算工程总价以补充协议的方式共同确认。

3、合同双方约定计价依据：执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》相关综合解释，工程量计取依据施工图纸、竣工图纸、图纸会审纪要、有关涉及经济费用方面的会议或洽谈纪要以及签章齐全的设计变更单、工程变更单、签章单技术核定单等，所有计价有效资料有甲方项目负责人签字有效，零星借工按160元工日，《材料价额执行本工程施工同期河南周口建筑材料市场最新价目表》工程类别按2类取费（人工单价68元/定额工日）。

4、双方约定总价下浮20%个点（包含税金、包含管理费、包含材料检验费、试验费、工地的水电临时设施的所有费用）

5、可调材料价格，按甲乙双方在施工过程中共同签证的材料价格进行结算（材料价格在签证过程中，双方如发生歧义时，应以甲乙双方考察的切实可行的材料价格为准），具体可调材料详见附表，可调材料种类甲方可根据实际情况进行调整。

6、如施工过程中有发包人需约定成活价的项目，该成活价在竣工结算时不计取其他任何费用（约定成活价的项目内容见附表）；根据工程需要另有附表之外的需约定成活价的项目内容由甲方视工程情况来定。

7、可调主材价格(管、线、配电箱)，按甲乙双方在施工过程中共同签证的主材价格计取进行结算，主材价格在签证过程中，双方如发生歧义时，应以双方考察的切实可行的材料价格为准。

六、工程价款的支付及结算依据、；

本工程付款方式以单栋方式付款。每个月按实际工程量的75%支付工程款，全部工程完工后按合同价款的85%支付。工程验收合格结算完成后按照合同价款的 97 %支付。（春节不分节点甲方应支付乙方以完工程量的 80 %.支付。余款3 %作为质量保修金、第一年采暖期结束退一半、第二年采暖期结束结清合同终止。

七、工程变更与签证

工程发生变更部分按实签证。签证部分另行结算，不包含在合同价款内。签证价款在工程结算时与工程款一起拨付。

八、项目组织管理及技术管理(1)甲方责任：

1、负责和建设单位签定施工合同，办理开工报告及竣工结算，处理与建设单位的一切往来事项。

2、委派 同志为甲方住工地代表。对工程进度、质量、安全等进行管理、监督。

3、负责对乙方进行有关规章制度和技术安全交底。

4、负责向乙方提供完整的施工图纸、会审纪录及设计变更各2份。

5、审定乙方编制的施工组织设计、施工图预算，审查乙方收集整理的工程技术资料，检查隐蔽工程验收，组织和参加工程中间及竣工验收。

6、按协议分工供应材料、设备、监督检查材料、构配件的质量。

7、负责资金的落实，每月按照形象进度完成量付款比例及时向乙方拨款。

8、负责向乙方提供办公室及施工制作场地。(2):乙方责任：

1、委派 同志为乙方驻工地负责人。负责工程的进度、质量、安全等的工作，配合甲方的管理、监督、检查。

2、乙方项目管理人员均需持证上岗，未经甲方书面同意不得随意更换人员。

3、乙方要配备完整稳定的施工班组及现场施工所需要的特殊工种（如：电工、电焊工、管道工等），各工种操作工人必须持证上岗。

4、严格执行甲方现行各项管理制度，服从甲方代表的管理和监督；乙方人员如有不服从甲方管理，或达不到甲方要求及甲方提出问题拖延不及时解决，甲方有权对乙方进行处罚。如乙方人员在现场发生打架斗殴等不文明行为，乙方承担一切经济损失和医疗费用及罚款。

5、乙方应在每月25日前向甲方提交下月施工进度计划和本月完成量报表及应由甲方供应的材料计划。

6、按照图纸会审及施工图、设计变更和施工验收规范施工。隐蔽工程提前24小时通知甲方验收。

7、按协议分工供应材料，完善各种材料及半成品的进出场手续。

8、严格执行国家及地方有关安全生产、文明施工的各项规定，按时参加甲方组织的各类专业会议，参加由甲方组织的各项检查、观摩活动。

9、乙方录用的施工人员的各种保险由乙方办理，费用由乙方承担。

10、乙方负责施工现场安全及加强安全教育，因乙方自身原因造成工伤事故由乙方负责。

九、材料设备供应

1、材料由乙方自行采购，乙方自购材料必须经三方验收，按规定取样复试合格后方可使用。

2、机械设备供应：乙方自备所有工地所需机械设备和周转材料所 有机具必须安全合格，准用并符合上级主管部门的有关规定，否则甲方有权停止安装和使用。

3、乙方供应的材料、设备，必须符合设计要求，国家规定的技术标准质检站规定以及地方有关规定，并附有出厂合格证或质量证明单。本工程进行的材料检验、试验费用由乙方承担。

十、安全生产

1、乙方应提高安全意识，加强安全教育和管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行国家、省、市和甲方安全生产的标准和规定，并按照施工组织设计和施工方案做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备。随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要措施，消除事故隐患。

2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方在现场配备专职安全员及（兼）职安全资料员，特殊工种工人必须持证上岗，严禁无证操作。施工现场因乙方原因造成的安全事故，其责任和费用由乙方承担。

3、乙方负责收集整理安全资料，并及提供给甲方。

4、乙方应按国家规定预留安技费用，用于统筹处理安全事故和安全防护费用支出。

5、在施工过程中，要做到文明施工，使用的周转材料要堆放整齐，保持现场整洁，生活区保持卫生清洁，由此发生的费用由乙方承担。

十一、质量保修

乙方按国家有关规定和《建设工程施工合同》约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。工程保修期从竣工交付使用之日起计算。保修期限为 年，保修期内，出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内派人维修，紧急情况应立即派人赶到现场抢修；若因乙方特殊情况未能及时赶到，甲方可派人维修，费用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用由乙方支付或从保修金内扣除；因乙方之外原因造成的经济支出由责任方承担。在保修期内，由于乙方施工原因造成工程质量问题引发的各类修理赔偿费用及开支均由乙方承担。

十二、违约责任 违约、索赔和争议

35、违约：

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

1、发包人无正当理由未按合同规定支付工程进度款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后十五天，发包人仍未支付的，从催告期满之日起，每延误一天，向承包人支付应付当期进度款项万分之二的违约金，但累积不超过应付当期进度款项的百分之二。

2、工程因承包人原因未在合同约定的竣工日期完成竣工验收，每延误一天，向发包人支付合同总价款万分之二的违约金；承包人延误合同规定的竣工日期达三十天（含三十天）以上的，承包人必须赔偿发包人需要支付给购房者实际发生的违约金、赔偿金。如有不足，承包人仍应负责清偿发包人因此受到的直接与间接损失。

3、承包人应负责修复直至达到合同规定的标准，返工所发生的费用由承包人承担，并且工期不予顺延。承包人每逾期一天，按照合同总价款万分之二计算，向发包人支付违约金，发包人有权在支付工程款内扣除此项违约金。如有不足，承包人仍应负责清偿发包人因此受到的直接与间接损失。

4、双方约定承包人其它违约责任（以单项工程违约承担违约责任）4.1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照合同总价款的万分之二计算，向发包人给付违约金，非承包人责任的除外。

4.2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部：

4.2.1超过合同中确定的或发包人要求开工日期达三十天（含三十天）以上的；

4.2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数量不足及其他丧失履约能力的情形；

4.2.3承包人工作草率、偷工减料、严重消极怠工或不听从发包人指示，屡教不改，情节特别严重的；

4.2.4承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

4.2.5如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议。

3、在合同履行过程中，发包人无重大违约责任，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的履约保函等各种担保、保证。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

37、争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商不成的，依法向工程所地人民法院提起诉讼。

1、任何一方出现的违法行为，责任自负。

2、若本工程达不到约定质量标准，乙方应承担采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定质量标准所支出的费用。

3、因乙方运输不当而致使道路、桥涵、高压架线、现有管道及其他设施的损坏，乙方应承担由此引起的任何赔偿。因建筑废水、废物、垃圾等的处理而带来的第三方对甲方的赔偿，责任及费用由乙方承担。

4、如乙方不能按工程需要组织人员入场并保证工程质量和进度，甲方有权更换队伍，所造成的一切损失由乙方负责。并按所完成工程量的60%进行结算。更换队伍时双方清算后，乙方人员应在接到通知后5日内全部退场。

5、如有一方违约，另一方可向对方提出。由违约方承担违约责任。十三、其它费用的划分

施工现场因乙方造成的各种罚款，由乙方自负。税金和定额管理费由甲方代收代交。

十四、合同履约金

乙方缴纳本工程履约金为 40 万元，2016年工地开工进场施工乙方向开发公司缴纳20万元。履约金退还分 2 次退还，第一次付款退一部分、第二次付款退50%,主体封顶退清。

十五、其它

1、本工程施工产值及竣工面积等由甲方统计报量。

2、工程达到竣工条件，由甲方通知建设单位并会同乙方做好竣工验收工作。工程交付建设单位之前，乙方负责看管现场并做好成品保护工作，并不对其他成品造成破坏，如有破坏乙方承担相应损失。

3、在施工过程中若发生停水、停电及不可抗力的自然灾害时，乙方应立即通知甲方驻工地代表迅速采取措施，尽量减少损失，并在规定期限内提供有关资料，甲方负责与建设单位办理签证。双方现场签证以建设单位签结签证为准。

4、乙方施工过程中与第三方发生的债权债务及一切经济来往由乙方自行负责。

5、甲方按分部、分项对过程质量进行检查，发现问题以书面形式通知乙方修整，逾期不改时，乙方负全部责任。

6、乙方未经甲方同意不得与本工程建设单位，监理单位发生直接的工作关系，如有发生将被视为违约，并承担违约责任。

7、施工现场造成的安全事故，10万元以下（含10万）损失由乙方承担，超出10万元的费用除保险公司赔偿外由甲乙双方共同承担。

十六、本协议共四份。甲方贰份，乙方贰份。同具法律效力。

甲方： 乙方：（签字盖章）（签字盖章）年 月 日

专业工程安装合同范本 第2篇

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：

一、工程项目

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程范围和内容：

（4）工程造价：全部工程预算造价人民币xx元

（5）工程期限：

全部工程自xx年xx月xx日开工，至xx年xx月xx日竣工。

（6）施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。

（7）施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。

a不可抗拒的灾害，被迫停工。

b因甲方变更计划或变更施工图

（8）工程所需的图纸有甲方负责提供。

（9）工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。

二、工程款结算

全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。

1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。

三、施工与设计变更

1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。

四、竣工验收、结算与保修

1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。

2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。

3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：

（1）工程完工报告

（2）设备清单。

（3）工程分布图纸。

4、工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修xx年。保修按厂家提供的保修条款提供保修

网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。

保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。

五、违约责任和仲裁

（1）由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。

（2）双方不得借故拖欠各种应付款项。

（3）履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。

六、合同份数及有效期

本合同一式两份，有甲已双方各执一份。

本合同自签订之日起生效。

甲方盖章： 乙方盖章：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

地址： 地址：

专业工程安装合同范本 第3篇

设备检修安装实习是我院油气储运工程专业的一项重要的实践教学内容,它对学生综合能力的提升十分有益。然而,由于长期以来形成的不够重视实践教学的思想,使学生对待实习不够认真,部分学生对实习没有兴趣,怕苦、怕脏、怕累,致使实习教学效果不够明显。

随着油气储运行业的发展,新技术、新设备不断出现和应用,在设备检修安装实习教学中,如何调动学生的积极性、学习兴趣,使实习内容紧密结合企业实际,实习安排和指导更加科学和合理,值得不断去实践和探索[1,2,3,4,5,6]。

1 设备检修安装实习实践

1. 1 重视实习内容的选择

油气储运工程专业设备检修与安装实习必须适应行业特点,实习内容涉及油气储运工艺流程、动力设备、执行设备、安全设备、分离设备及控制检测设备等。由于设备实习内容多,而实习时间有限,因而需分清主次,突出重点、明确要求。

选定实习内容时,应注重 “点”与 “面”相结合。如对于理论课程教学内容比例大的设备,理论知识和设备实际在实习中可以更好的结合; 对于企业实际工作中要经常维护维修的设备,学生如掌握得好,对今后的工作会帮助大。工艺流程和安装,重点是识图和绘图,结合实际装置工艺,能够正确地画出流程图和安装图,在实际工作中十分重要,是企业对毕业生的基本能力要求。重点内容要求学生全面深入掌握,不仅仅是掌握设备结构和工作原理,还应要求学生掌握设备常见故障判断和维修、维护内容与要求、操作安全要求、故障部位及原因、影响技术性能的因素、安装要求、设备选型方法等。同时,通过视频、动画等手段尽可能多地展示企业在用的各种设备,使学生了解它们的结构、原理和应用情况。这样,能够点面结合,提高实习的效果。

充分借鉴行业培训的内容与要求。利用与企业的联系,积极参与其职业培训和岗位培训,这样能及时了解企业的发展情况,为实习改革实践起到重要作用。企业的培训内容针对性强,要求明确,注重实用,许多培训项目的内容和要求与对学生的实践知识、能力的要求是一致的,这就使我们可以把培训项目内容用于实习,收到良好的效果。

根据企业的发展对实习内容及时进行调整。比如,随着能源结构变化,城市天然气的应用量不断增加,在燃气行业就业的学生数量也相应增多; 环保要求的提高,加油站、油库、油品装卸码头必须配置油气回收系统,在实习中增加相关内容,对培养适应企业发展的合格毕业生十分重要,是提高实习质量的必然要求。

1. 2 发挥实习指导书的作用

设备检修安装实习指导书是学生进行实习的重要材料,包括实习预习内容与要求、实习内容与要求、实习思考与作业题、实习总结报告要求、成绩评定方法、安全注意事项等项,对于实习效果的作用明显。首先,指导书明确了实习内容、目标和要求,使学生知道为什么实习、实习要做什么、实习后收获什么,使实习有的放矢。其次,每年的实习指导书都根据上一年实习的总结对实习内容作相应的调整,使实习更有针对性。

实习前的预习内容不仅只是已学理论课的复习,还需要学生自己查阅资料、学习并进行归纳,如加油机、加气机的结构与工作原理,绘制工艺流程图、安装图的要求,爆炸危险区域设备维修维护安全注意事项等内容。通过预习,学生有了整体知识框架,在实习中就容易注意到细节问题,学生间彼此的讨论有了基础,学习深度因此增加。

实习思考题在实习中起到牵引作用,否则很多学生会感到茫然。实习中,学生在问题引导下,通过实习完全理解掌握了问题,则对学生就不仅仅是学习知识,有很多学生体会到的是同学相互交流的快乐、成就感,更有一些学生能因此提出有意义的新问题。

实习成绩评定,以前主要以实习作业、实习报告质量和出勤为依据,由指导教师给出成绩。由于指导教师对学生比较陌生,给出的实习成绩不能全面准确反映学生的实习情况。针对这个问题,进行了多种方法试验,如实习问题笔试、小组实操及故障判断比赛、学生自评成绩,这样,既能较真实反映学生实习情况,也提高了学生对待实习的认真程度。

实习要求必须完成一定量的作业,其中一项内容是实习日记,通过完成作业使学生及时回顾复习所学知识,及时总结得失,弄清实习中的问题,这样,后续实习也能进行的更顺利、收获更多。学生实习总结要求学生真实反映其实习感受、所得,对实习在内容、组织实施、老师指导等方面进行评价并提出自己的意见和建议。学生总结中许多有益的建议也为后期实习教学改革采用。

1. 3 精心组织与指导实习

通过多届学生实习总结,对实习效果的影响因素很多,主要有实习时间安排、实习分组人数、实习指导方法。

实习安排在什么时间进行比较好,一般来说,实习前应具有相应的专业基础与专业知识,因而实习安排在大学第六学期考试结束后或第七学期初进行较合理,这两段时间,大部分专业基础课和专业课已经结束。安排在第七学期末,会遇到期末考试、考研、公务员考试、专业考证、就业面试等干扰,为了保证绝大多数学生都能专注进行实习,实习应避开第七学期末。

实习分小组进行,每组人数5 ~ 6 名生比较合适。小组人数多,学生动手机会变少,部分动手能力较差的学生就会失去兴趣,人数少,同学之间的讨论则不能充分进行。实习之前必须预习,检查学生预习作业是保证预习质量的一种方法,预习充分,实习效果就会提高。实习前指导教师对实习安全、实习纪律、实习成绩评定等要求的说明与重申,是保证实习安全、顺利进行的重要环节。在实习设备有限时,可同时进行两三个内容,每个实习内容两三组同时进行,这样可以提高设备利用率和实习效率,也能增加了相同内容组与不同内容组之间学生相互学习、交流的机会。实习作业包括预习作业、实习思考作业和问题分析与探讨,通过作业使学生进一步理论联系实际,尤其在实习作业中增加结合实际应用类题目,完成此类题目需要利用网络,以此培养学生应用网络获得知识、解决问题的习惯和能力。

实习指导教师的作用很重要,是实习的组织策划者,也是学生实习讨论的引导者、参与者、主持人。如果仅是实习的管理者、问题的解答者,那么实习与课堂学习中教师的作用就相似了。实习中,面对实际设备、工艺,学生必然会有大量的问题不清楚,这对实习指导教师的能力有了更高的要求,要求指导教师要有较为丰富的理论知识、丰富的实际经验。面对学生的疑惑,没有引发学生的兴趣、好奇心和探究心,只是简单的给予讲解,实习的教学效果不会十分的好,这就要求指导教师责任心要强,有一定的指导艺术,花更多的时间参与学生的学习讨论,引导学生的学习。每天的实习情况要求学生写日记,通过日记,学生对当天的实习情况进行回忆、总结,遇到的问题进行归纳学习,有利于巩固所学。

适当的实习成绩评定方法不仅能真实反映学生的实习表现,也能提高学生对实习的重视程度。之前的实习成绩评定,主要依据出勤、实习报告质量和实习表现评定,实习报告有抄袭现象,指导教师对学生比较生疏,这就存在明显的不足之处。现在的成绩评定方法,在原有依据的基础上增加了实习笔试考试和学生小组自评,这样实习中表现优秀、收获大的学生和表现较差的学生都能充分反映出来,也使学生更加重视实习。

1. 4 注重对学生实习反馈内容的总结

学生实习总结报告的要求之一,就是要求学生写出对实习的总体感受,包括学生自己对实习的兴趣、对实习内容、指导书、实习安排与组织、教师指导方法、成绩评定方法、实习作业、实习报告及实习收获等方面的真实想法。通过多年的实践,我们在实习中的许多改进方法,大多来源于此,并收到良好的效果。每学年,我们从学生的反馈中总是能有所启发,也同时是激励我们不断改进实习的动力。

2 实习改进实效与不足

2. 1 实习改进实效

油气储运工程专业设备检修与安装实习,几年来经过不断地改进实践,学生对实习的兴趣和重视程度持续增强,实习效果提高明显。从学生实习报告和学生调查可充分反映。

首先,部分学生实习中怕苦、怕累、怕脏的想法少了,替代的是一个个需要搞清楚、弄明白的问题。通过实习,学生的专业知识得以复习巩固,应用理论知识分析实际问题的能力得到锻炼,动手能力得到提高。其次,通过实习学生之间的交流增加,增进了互相的了解和感情,在讨论分析问题过程中也获得了 “成就感”。以下是学生总结中的话: “学会了许多工具的使用”、“典型设备的学习,是对已学知识的复习、应用,起到理论结合实际的作用”、“实习中,大家在一起,讨论与争论是一件快乐的事情”、“实习引导我们探索身边的未知”、“掌握实习中的设备不是最重要的,关键的是能悟出一些做人、做事、学习、工作的体会”。

2. 2 实习中尚存在的不足

实习中现代教育技术应用不够,相关设备、操作、流程的视频、动画、模型比较少,在有限的时间里,仅依据实际设备学习,能保证学习深度,但企业应用设备种类繁多,利用现代教育技术可扩展实习内容。

实习设备的更新、补充和企业的应用存在一定的差距。

3 结语

设备检修与安装实习在提高学生综合素质方面要取得好的效果,应注重以下几个方面:

( 1) 学校在思想上要重视实践教学并采取有效措施落实,改变长期以来在教学上重理论轻实践。

( 2) 用问题牵引、联系实际、教师引导、明确要求等方法,调动学生的学习兴趣和主动性。

( 3) 实习组织安排应符合学习规律,先掌握基础,再深入学习,然后扩展学习,并形成建构式学习环境。

( 4) 教师精心指导,关键要加强实习指导教师的责任心,提高指导教师的实践能力和指导艺术。

( 5) 校企合作,企业是用人单位,它们对学生素质能力的要求就是学校的培养目标,了解企业的要求指导实习,甚至聘用企业的指导教师等。

( 6) 增加资金投入,保证实习用设备。

总之,提高设备检修与安装实习水平,注重学生素质教育,是培养大学生适应企业发展要求的重要途径。

参考文献

[1]朱旗,李才华,郝广震.运用建构主义理论指导工程实践教学[J].实验教学研究与改革,2007,24(8):103-106.

[2]张英彦.论实践教学的理论基础[J].教育科学,2006,22(4):103-106.

[3]肖伟才.理论教学与实践教学一体化教学模式的探索与实践[J].实验室研究与探索,2011,30(4):81-84.

[4]吴建设,丁继安,石伟平.基于建构主义理论的高职实践教学体系的整体构建[J].中国高教研究,2004(11):65-67.

[5]张晋,马庆发.高职实践教学的理论基础研究[J].河北师范大学学报,2008,10(1):127-131.

专业工程安装合同范本 第4篇

随着社会的不断发展，信息技术等相关科学技术得到了极大的发展和提高，并且各项工作对于仪表专业的需求也不断上升，在这样的条件下仪表专业安装工程施工过程中的安装调试成为了人们所关注的重点。各企业对于从业人员职业素质和专业能力的要求不断提高，完善安装施工和质量安全成为了技术管理中极具研究价值的要点，这也是当代施工技术人员在进行工作时所必需予以重视的内容。

一、图纸审核

对于仪表专业安装工程的施工来说，图纸审核处于技术管理过程中的首个环节和步骤，该阶段对于仪表专业工程师以及相关的施工技术人员具有较高的要求，不仅要求其具有丰富的专业知识和实践经验，更要有能力对图纸进行初步的考核。鉴于图纸审核对于后期施工的重要影响意义，为此在审核过程中应当严格遵循相关标注和规范，具体步骤如下：

1.在进行图纸审核时首先要对设备汇总以及设备的规格书进行认真查看，列出设备一览表，对工艺流程图以及仪表平面位置图进行仔细察看，确定每台仪表的具体安装位置以及在工艺中所起到的影响作用，复合其数量并加以审核，检查该过程是否存在遗漏和失误之处，同设计单位与施工单位之间保持及时的联系和沟通，确保出现的问题能够得到及时的发现和解决。

2.其次，还要对材料表以及电缆汇总表进行审核，借助于比例尺在平面位置图上进行材料使用量的衡量，并与电缆汇总表和材料表进行比较，对设计给料的准确程度予以分析与核实，积极配合施工单位制定出具有针对性的材料计划。

3.最后，还要对审核系统图、原理图以及走向图和安装图进行审核，对仪器、仪表的各种工作原理以及相关使用控制方法进行熟悉和了解，为后期的施工阶段奠定坚实基础。

二、工作人员的培训和技术交底

在当今的社会中，人力资源是各行各业中最具价值性的资源，对于仪表专业安装工程的施工来将也不例外。所有设备的操控以及材料的安装都需要借助于人力劳动来予以完成，在这样的环境下其劳动成果与消耗时间的比值成为了施工管理单位管理水平的最直接体现，也能够在一定程度上反映出企业的工作效率。这就要求相关的施工人员不仅要充分掌握专业知识，更要将其运用于现实的工作之中，积累充足的实践工作经验，进而能够熟练的完成各种任务工作，在最短的时间内完成相对应的工作量，提升劳动效率。从中我们可以看出，无论是工程管理的仪表专业工程师还是施工单位的技术人员，在施工前进行技术培训都是极具现实意义的工作。在施工前期，仪表专业工程师应当积极配合施工单位的技术人员将审图所总结的工作量、安装位置以及安装过程中所应注意的问题等各项细节工作整理好，并对工人进行具体的技术交底和安全教育工作，将各项要点下达到工人。与此同时，工程技术人员还有责任帮助工人去熟悉工程的工艺过程、仪表性能以及各设备的零配件组合方法，进而促进工人安装质量和速度的提升。

三、仪表专业安装工程的组织设计阶段

对于仪表专业安装工程来讲，其安装过程流动性较强，且环境条件不稳定，施工内容与难度差别较大。针对施工任务来讲，应当根据具体的施工任务来制定专门的组织设计，主要应按照如下几方面来进行计划：

1.对于施工现场的土建设施来说，应当测出临时水电所需要的指标以及施工过程中需要利用到的机械设备种类、数量，还有工程中所涉及到的待安装设备以及相关材料的保存手段。另外，还要对施工人员的作息时间进行合理的分配和规划。如果其中任意一项工作没有落实到位的话，都将影响到工程的整体施工情况以及施工周期，为企业带来不必要的经济损失。

2.通过审阅过程来分析哪些工程量与其他专业有关，据此做出相应的专业交叉作业的协调方案，最大限度上达到同时施工的状态，以有效利用施工时间。

3.与此同时，还要对施工人员进行合理的调配，根据每一位职工的实际条件以及工程的整体需要来进行班组的组建，将具体工作量落实到每位员工身上。对于员工要进行必要的职能培训，提升工人的工作能力以及相关操作的熟练程度，最大限度上提升工程的施工质量和效率。

4.严格遵循国家的验收规范和设计技术要求，确保工程能够达到用户的使用要求以及相应质量标准。另外，还要制定出相应的安全技术措施。相关的施工单位应当做好施工人员的安全教育工作，避免施工过程中安全事故的发生，确保安全施工。

四、仪表专业安装工程的施工过程

从某种意义上来讲，工程的施工过程就是管理企业以及相关施工企业创造效益的过程，也是仪表专业安装工程施工技术管理的核心阶段。为此，应当按部就班的逐步完成。其中首先要做的就是根据审图做出的设备材料计划，对各仪表设备以及附配件的规格和型号等技术参数进行复核，察看是否与原设计相符合。随后对仪表设备进行单体调校后，将检查出的不合格或由于运输等原因造成的损坏的仪表设备及零配件，并针对这些空缺进行相应维修或重新订货。其次，则要配合其他专业进行施工，将部分工艺或设备上的控制阀等底座保护套管移交给相对应的专业施工。根据工程的实际情况和事先制定好的组织设计方案来进行劳动力的合理划分，严格按照相关的施工技术措施以及安全技术措施来进行具体施工，确保短时间内能够安全的完成施工任务，且施工质量能够达到相应标准。

五、注重对竣工验收阶段的控制

最后，在仪表专业安装工程完成之后还应当进行复检，采用不送电的手段来试动或零点检验，配合施工单位做好交工技术资料的相关工作，确保仪表专业安装工程能够做到达到相应的竣工要求。通过优质的施工水平来获得用户以及社会的认可，提升自身企业的信誉，为企业市场的开拓以及技术管理水平的提升提供重要推动力。

参考文献

[1]吴卫平.仪表专业安装工程施工技术管理的探讨[J].辽宁建材，2006，03：63.

[2]许鑫.试论自动化仪表专业安装工程施工技术管理措施[J].中国新技术新产品，2013，01：93.

[3]刘洪峰.谈仪表安装工程技术管理工作[J].科技创新与应用，2012，24：201.

安装工程劳务合同范本 第5篇

12、因乙方原因造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不可抗力因素外)按停工天数计算，以每天贰仟元承担违约金;累计超过三十日，乙方承担相应的违约金，甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料原因造成的工期与乙方无关。若因非乙方原因造成工程中途停工或窝工，甲方应按实对乙方给予补偿。

13、承包方严重不按施工及验收规范施工，工程施工质量差;或不按本合同约定使用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严重不服从发包方或监理的协调、管理;或承包方严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工等，发包方有权解除合同。是否属于严重范畴，以以下方式判定：发包方要求承包方改正，但承包方经过3日仍未改正或再次出现类似情况的，属于严重范畴。

14、以上违约责任乙方现场负责人应当签字确认，若情况属实拒签，每次承担违约金500元，并由甲方根据相关证据，各项违约金将直接从工程款中扣除。

七、质量保证及保修期限：

1、质量保修范围包括：乙方承担的范围内的质量缺陷负责保修。

2、质量保修期从刚才实际竣工验收交付之日起计算。

3、刚才完工后，衣服那个应积极配合业主的交房工作及物管公司的维护管理工作，及时处理施工遗留问题。接到通知后，乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否则甲方将另行指派人员维修。所发生的费用，甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方原因造成的问题，由乙方处理的，按实际计算。

4、安装部分管道管线、设备安装保修期为2年。

5、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责责任。

6、质保期满全额返还质保金。

八、其它：

1、除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发现，甲方将终止合同，乙方向甲方另行承担贰拾万元人民币作为违约金。

2、乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。

3、乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定，并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的处罚、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4、在施工过程中，质量、进度严格把关，派专人负责，属乙方自身原因发生质量问题由乙方处理，并不顺延工期。

5、乙方必须严格控制易损材料的损耗，否则超出损耗率部分由乙方承担。

6、乙方必须严格按照建筑施工规范施工，不得违章作业。做好安全文明施工，严格把关安全，按照安全防护措施、规范搭设安全防护措施，保证施工安全。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、安全事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。

7、如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。

8、乙方应积极准备、相互协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时，须积极配合。

9、乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。

10、甲方声明，乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时，未经甲方派驻人、项目负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。

九、合同份数：

本合同正本而份，双方各执壹份。副本肆份，甲、乙双方各执贰份。

十、本合同双方签字后生效。

十一、正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。

十二、未尽事宜双方另行协商，若协商未果，应向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。

附件：1、双方项目班子组成成员名单

2、乙方承诺书、

3、廉洁约定

甲方(盖章) 乙方(盖章)

机电安装工程合同范本 第6篇

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

（一）、安装塔机的概况

1.1塔机型号：QZT-63

1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

1.3塔机安装说明书

1.4塔机安装高度说明：

（二）、安装塔机时间地点

2.1地点：

2.2时间：20xx年4月26日

（三）、费用及付款

3.1安装费、安检费资料费。

3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。

（四）、甲方责任

4.1提供安装塔机的全部技术资料

4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》

4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。

4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

（五）乙方责任

5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）

5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

（六）其它

6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

6.2合同一经双方签字、盖章即生效。

6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包方：

承包方：

年月日：

机电安装工程合同范本篇二

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：综合机电系统工程（空调、消防专业修改）

二、质量标准：合格

技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，规范执行。

三、工程造价及结算的约定

1、工程造价为单价合同，以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据（附件一）。

2、合同总价：RMB（大写：）。

3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款：理。

5、质保期1年。

6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。

7、乙方收到工程款后，提供对应金额的正规发票。

四、工程保修

保修内容包括：合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外）

五、双方责任

1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为基础，按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。

2、甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。

3、乙方必须配合甲方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工，建立完整的安全生产、防火规章制度，设立专职安全员，对施工人员进行岗前安全、防火教育，做到安全施工、文明施工，杜绝安全事故，如有违规施工所造成的安全事故，由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。

5、甲方负责购买工程一切险（CAR）。

6、本工程综合机电系统工程（空调、消防专业修改）项目，乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。

六、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

3、其它未尽事宜由双方协商解决。

4、合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

机电安装工程合同范本篇三

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程

二、工程地点：

三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度：

1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式：

1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任：

甲方：

1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

乙方：

1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。

5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。

九、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

3）设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、合同份数：

本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________