房款分期付款补充协议（精选10篇）
房款分期付款补充协议 第1篇
工程付款补充协议
**工程施工合同
补充协议
合同编号：
发包方(全称)
(以下简称：甲方)
承包方(全称)：
(以下简称：乙方)
甲乙双方于年 月日签订的《三亚凤凰水城B区第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段室外园林景观工程施工合同》(合同编号：佳创-9，以下简称“原合同”)。
由于设计变更及工程签证造成增加工程量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本补充协议。
一、合同金额：原合同金额：RMB7,500,000元，现增加合同总金额约为：RMB1,780,700元(大写：壹佰柒拾捌万零柒佰元整)，详见附件：B区Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段园林景观合同外签证及设计变更部分清单。
二、付款方式：执行原合同。
三、本合同为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
四、本合同未述事宜，均执行原合同。
五、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
法人或授权委托人： 法人或授权委托人：
签订日期：
上一篇：没有购销合同要交印花税 下一篇：建筑安装合同纠纷
房款分期付款补充协议 第2篇
补充协议（按揭付款）
1、办理房屋所有权证等所需的各项费用由买受人承担；买受人同意委托出卖人代办房屋所有权证，应办理相应的委托手续，所需的各项费用由出卖人在交付商品房之日一次性代收，银行按揭费用和合同备案手续费在签订商品房买卖合同时收取。
2、买受人若在签订商品房买卖合同后提出退房，视为买受人违约，出卖人同意买受人退房的，买受人按本商品房买卖合同房屋总价款的20%向出卖人支付违约金，出卖人在接到买受人退房申请之日起60日内扣除违约金及相关费用后将余款退还买受人，该房屋由出卖人另行出售；出卖人不同意买受人退房的，本商品房买卖合同继续履行。
3、前期物业管理由出卖人聘用的物业管理公司管理，买受人应严格遵守临时业主公约和物业公司的相关管理规定。
4、买受人在签订商品房买卖合同时提供的联系方式发生变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知出卖人，否则由此造成的一切责任由买受人承担。
5、买受人采用银行按揭方式付款的，应于付清首付款后7日内提供按揭银行所需的资料、交纳银行按揭所需的相关费用，并办理相关的委托手续。逾期15日内，买受人参照本商品房买卖合同第七条第1款第（1）项承担违约责任，逾期超过15日，出卖人有权解除合同，并参照本商品房买卖合同第七条第1款第（2）项追究买受人的违约责任。
6、由于买受人提供的按揭资料银行未能通过或买受人未按银行要求办理按揭手续，导致不能办理按揭的，买受人应在接到不能办理按揭通知之日起7日内到出卖人处办理更改付款方式手续，双方同意付款方式改为一次性付款，剩余房款在更改手续完成后15日内付清；若买受人未按期更改付款方式，视为买受人违约，出卖人有权解除合同，并将该房屋另行出售。
7、在出卖人为买受人办理银行按揭的过程中，如遇银行信贷政策发生变化，买受人须无条件接受新的信贷政策，出卖人继续为其办理银行按揭手续。
8、买受人若未按期向银行还款累计达到2次，导致出卖人承担连带责任或承担回购义务的，出卖人有权解除合同，买受人参照本合同第七条第1款第（2）项承担违约责任，该房屋由出卖人另行出售。
9、本补充协议作为商品房买卖合同的组成部分，具有同等的法律效力。除商品房买卖合同、本补充协议等由双方正式签字盖章的书面文件外，其他任何允诺均不构成商品房买卖合同的组成部分，不具有任何法律效力。
10、为保证甲、乙双方权利及义务，甲、乙双方自愿到六盘水市房地产产权监理处申请办理预购商品房预告登记，在业务办理过程中，双方有义务积极配合；
出卖人（签章）买受人（签章）
委托代理人（签章）委托代理人（签章）
房款分期付款补充协议 第3篇
一、职工医保个人账户代扣63元保费
大额医疗费用补充保险费由省医疗保障基金管理中心统一代缴, 2016年度保费为140.12元/人/年。职工个人账户缴纳大额补充保险保费采取固定金额模式, 为63元/人/年, 保费差额部分由医保统筹基金支付。
二、大额医疗费用补充保险保额为20万元
大额医疗费用补充保险的保额为在每一个保单年度内, 基本医疗保险最高支付限额以上符合基本医疗保险规定的医疗费用计20万元整, 具体包括住院医疗费用、门诊特殊病种和治疗项目医疗费用, 两者的医疗费用合并计算。符合医疗保险政策规定的医疗费用, 补充保险按90%进行赔付, 参保人员个人负担10%。基本医疗保险最高支付限额按省医疗保险行政部门每年公布的数额确定, 2016年基本医疗保险最高支付限额为14万元, 合并大额医疗费用补充保险计算, 省本级职工医保2016年的最高封顶线为34万元。
三、保障范围执行与基本医疗保险相同的政策
大额医疗费用补充保险保障范围原则上为基本医疗保险规定支付的项目目录范围, 补充保险支付阶段医疗费用管理执行基本医疗保险相同的政策与管理办法。省医疗保障基金管理中心与中国人民健康保险股份有限公司福建分公司联合开展参保人员医疗费用的稽核管理, 控制不合理医疗费用的支出。
四、可直接刷卡结算大额医疗费用补充保险阶段保额
购房补充协议该怎么签 第4篇
原本，开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的，正式合同无法修改，但是购房者却可以通过签署补充协议，来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效，不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢？我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。
买卖合同成摆设
去年，李先生看中了一套商品房，并缴纳了认购款和定金。今年3月，他到售楼处签订正式购房合同时，却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”，一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此，在签订《商品房买卖合同》时，开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议，且该补充协议是事先打印好的格式合同，其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现，不少条款都是开发商强行约定的，如 “甲方（开发商）自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人，购房人给予甲方30日的宽展期，宽展期内合同继续履行，甲方无需承担违约责任。”
除此之外，李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背，大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议，根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是，他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字，并要求退房。开发商却称，可以退房，但先前交付的认购款和定金不能退还。之后，他向多个部门反映都没有结果，而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”，但表示签补充协议没有商量的余地。
先防霸王条款
记者了解到，目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。
按理，补充协议应由双方共同协商签订，如果消费者认为有关约定不合理，可以提出来进行修改，如果因补充协议产生分歧，消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出，合同双方的权利和义务应当是对等的，李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任，违背了主合同的主旨，剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平，在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚，显失公平，是明显的霸王条款。
另外，补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的，其内容应为对主合同的补充，而非更改。如果其中内容与主合同不一致，应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的，应当认定为无效条款。同时，补充协议一旦签署也就具有了法律效力，因此对于这类明显的霸王条款、无效条款，购房者还是要从一开始就据理力争，防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。
遵循三大原则
其实，补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时，对双方各自关心的条款内容进行修改或增加，以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式，商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款，但条款是可以调整的。对于补充协议，购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商，并遵循三大原则：
一是细致。首先将整个交易的全过程，包括合同签订、履行的全过程，其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑；其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确；最后是对可能产生争议的地方，包括一些有借鉴意义的案例订入协议。
二是违约责任。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。
三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权，在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据，如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法，是无法有效地保护购房者权利的，所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法，规定由开发商来承担举证责任，以此来保护购房者利益。
细数八个问题
另外，对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分，购房者则要仔细罗列，具体则可以重点关注以下八个问题：
1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。
2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。
3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。
4、物业的约定，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。
5、精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。
6、开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。
7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。
8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。
售房款监管协议 第5篇
售房款监管协议
（）农信监管协字（）第（）号 甲方（贷款人）： 高碑店市农村信用合作联社乙方（项目合作人）： 河北嘉德丽景房地产开发有限公司
甲、乙双方经过充分协商，就乙方开发(或建设，下同)的位 于 高碑店市团结东路与科苑路交叉口 的 电力花园住宅小区 项目签订了“个人购房贷款项目合作协议”。为保证售房款专款专用，甲乙双方就甲方作为项目预售房款的监管人达成如下协议：
一、乙方应在甲方开立售房款专用账户，保证全部售房款(包括借款人支付的首付款和甲方发放的贷款)进入该账户，否则，甲方有权停止与该项目的合作关系，由此造成的一切经济和法律责任由乙方负责。
二、乙方应在每季度的前10个工作日内向甲方提供监管账户用款计划，乙方按计划支取工程款时，每笔款项必须经甲方审核批准后才能支付。否则，甲方有权拒绝办理，乙方按票面金额的万分之向甲方支付违约金，由此造成的任何经济、法律责任由乙方承担。
三、甲方有权监管售房款专用账户资金的运用情况。甲方依据项目的施工合同及经监理工程师确认的工程实际进度月报表，审查乙方的付款凭证所填列的款项、用途与工程进度月报表的工
程用款需要是否相一致。如果工程延误，乙方应书面说明延误原因，并提交新的工程进度表给甲方，甲方按新的工程进度表拨付售房款。
四、监管帐户资金在确保项目完工所需款项和偿还甲方开发贷款后，剩余资金乙方按照农村信用社的要求，留存“个人住房贷款”余额 10 %的款项作为保证金，为个人住房贷款承担连带保证责任。
五、监管期限：自第一笔预售款进入账户起至房屋他项权证办妥为止。但是，甲方开发贷款尚未清偿完毕时，监管期限应延至清偿全部甲方开发贷款之日止。
六、其他事项：
七、本协议自双方签字、盖章之日起生效。
八、本协议一式两份，双方各执一份，效力相同。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人或法定代表人或
授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：
房款分期付款补充协议 第6篇
房产律师靳双权谈拆迁后获得两限房购房指标的专属性 两限房购买对象具有专属性，借名购买违反国家政策
北京房地产专业律师靳双权（***），专业代理二手房买卖、借名买房、房产继承、确权、腾退房屋、公房纠纷、央产房、军产房等房产纠纷案件。从业十二余年，带领专业房产团队，办理了大量房地产案件，积累了丰富的诉讼经验，现在将这些案件改编为房地产纠纷案例，希望可以帮助到你。
（为保护当事人隐私安全及避免不必要纷争，以下当事人姓名均为化名，如果雷同，可以我们联系，我们将予以撤销。）
一、原告诉称
王凌诉称：2009年5月，王凌1号的房屋被拆迁，王凌因拆迁获得购买X室房屋的两限房资格。王凌将两限房指标交由其女儿去购买。谁知石夏天的朋友暗中与王凌的女儿达成口头协议，使得石夏天无偿使用王凌的两限房指标购房，当时没有签订书面合同，也未获得王凌允许。石夏天明知此房为两限房、其不符合购买条件，仍享有的限价商品房并一直占有、使用，其甚至暗中通过非法手段将房产证领取到自己手中。王凌多次与石夏天协商，未果。请求：
1、确认王凌和石夏天之间关于X室房屋的口头转让协议无效；
2、合判令石夏天立即将X室的房屋腾退给王凌；
3、判令石夏天给付王凌房屋占用费十万元。
二、被告辩称
石夏天辩称：不同意王凌的诉讼请求。
一、2013年王凌诉石夏天物权保护纠纷案件中，王凌已经当庭承认该购房指标系其自愿转让，双方的买卖协议是双方意思自治的结果。
二、王凌、石夏天双方就涉案房屋之间存在口头买卖协议，该事实已经经过了X区法院生效判决的确认，王凌的主张与其诉讼请求互相矛盾，也与王凌在之前诉讼中的陈述相违背。
三、王凌与石夏天双方口头协议并不具有合同无效的情形，口头协议有效，双方应该继续履行口头协议的内容。限价商品房本质上也是商品房的一种，只是在价格上、户型上有所限制，其他与商品房无本质差异。相关法律规定并未限制限价商品房禁止交易，只是规定了5年内若需要交易则需要政府回购而已。石夏天支付了全部购房款、税费，办理了装修和入住，石夏天完全是依法依约入住涉案房屋，王凌仅作为名义上产权登记人不仅无权要求石夏天腾房，更无权要求石夏天支付房屋占用费。
三、审理查明
2009年8月28日，王凌与X房地产开发有限公司签订了《商品房预售合同》，约定王凌购买X室房屋。现该房屋的房屋产权证、购房发票、契税发票及其他相关票据原件均在石夏天处。关于购房款的支付情况系石夏天的爱人直接向X房地产开发有限公司刷卡支付。
王凌、石夏天双方均陈述于2009年8月达成口头协议，但是对口头协议的内容双方表述不一，王凌主张系无偿将购房指标及房屋转让给石夏天，石夏天主张双方系房屋买卖关系，石夏天向王凌支付了1万元转让费。
另查，X室的房权证所载明的所有权人为王凌，房屋性质为限价商品住房，登记时间为2012年11月2日。2012年10月11日，上述房屋取得契税专用税收缴款书。
四、法院判决
1、王凌与石夏天之间的口头协议无效；
2、石夏天向王凌返还X室房屋；
3、驳回王凌的其他诉讼请求。
五、房产律师点评
房产专业律师靳双权点评：
当事人对自己的主张有责任提供证据予以证明。
本案争议的焦点系王凌与石夏天双方达成的口头协议的内容及性质。对此双方均未提供充分证据证明各自主张。
首先，购房款的支付方式系石夏天的爱人向开发商直接交付；其次，房屋的占有使用及购房票据、产权证书的持有人均为石夏天；结合双方口头协议达成的时间综合考虑，应认定双方系借名买房关系，双方达成的口头协议内容即石夏天借用王凌名义购买房屋。
限价商品住房是政府采取招标、拍卖、挂牌方式出让商品住房用地时，提出限制销售价格、住房套型面积和销售对象等要求，由建设单位通过竞争方式取得土地，进行开发建设和定向销售的普通商品住房，其购买对象具有专属性，借名购买限价商品住房的行为本身违反了国家相关政策法规的规定，应属无效。
分期付款协议 第7篇
甲方：贵阳市美的房地产发展有限公司
乙方：身份证号码：
乙方于年月日向甲方购买项
目号商品房,并于同日签订编号为《商
品房买卖合同》，合同金额为：，现双方经友好协商，就
乙方部分房款，金额为：给予分期支付事宜达成如下协议：
一、上述房款于两年按四次支付完毕，具体按以下时间节点支付：
1、第一次付款金额：元，支付时间：
2、第二次付款金额：元，支付时间：
3、第三次付款金额：元，支付时间：
4、第四次付款金额：元，支付时间：
二、乙方应严格按照上述第一条约定交纳房款，乙方房款的支付进度与额度
以乙方实际向甲方支付相应款项并且甲方向其出具的房款分期缴纳收据为
准。
三、乙方付款方式为：乙方到甲方财务部或销售中心进行款项的缴纳。
四、违约责任：
1、乙方如未按期归还借款，甲方将派专人调查催收，逾期一个月以内不收取
滞纳金，逾期一个月以上将按其所未归还款的0.2‰按天收取滞纳金。
3、逾期三个月以上解除《商品房买卖合同》，甲方有权收回物业并不再退回
乙方所交房款，除按其所未归还款的0.2‰按天收取滞纳金外，乙方另须支付
违约金(按房价的8%)作为对其所认购物业的损耗及折旧的补偿。
五、其他约定：
1、购房发票、购房合同等相关凭证在未还清借款前暂由甲方保管，确认产权、办理产权证等相关手续在付完全款后开始办理。
2、乙方自签订《商品房买卖合同》之日起，须在本单位服务三年以上并另行
签订服务协议，如在三年内以任何形式离开美的地产发展集团及其关联公司，原则上应将享受内部购房优惠折扣（除公开折扣外）而减少的房款额度以现
金方式一次性归还并支付完所有房款，甲方予以办理离职手续。
3、乙方享受内部购房优惠原则上两年内不允许转名（自合同签署之日起计算），如转名，需支付完所有房款并由所在项目公司按规定收取转名费及转名过程中产生相关手续费用；两年后在支付完所有房款的前提下可自由转让，甲方不再收取转名费，转名产生的手续费用等全部由个人承担。
六、本协议作为《商品房买卖合同》的补充，自签订之日起生效，如本协议与《商品房买卖合同》内容冲突时，以本协议为准，本协议未涉及内容，以《商品房买卖合同》约定为准。
七、本补充协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：贵阳市美的房地产发展有限公司
日期：
分期付款协议 第8篇
甲方：红快科技 乙方：
经双方友好协商，达成如下协议：
一 乙方从甲方处购买电脑一台，合计人民币
。其货款乙方于
****年**月**日先行支付
。其他货款以每月
元分期支付给甲方并于
****年**月**日
结清所有货款。若乙方不能按时结清货款，甲方有权收回售于乙方的电脑，并且不予退还乙方已付的货款。
二 甲方分期付款机器和正常售出机器除付款方式外，其他售前、售中、售后经营方式和正常售出机器一样。甲方应为乙方提供和正常售出机器一样质保。
三 若乙方违反协议条款，担保人承担乙方全部责任。
其他未经事宜，双方协商补充解决。
甲
方：
乙
方：
担保人：
家装分期付款协议 第9篇
甲方（债权人）：
乙方（债务人）：
乙方（债务人）身份证号：
工程地址：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关法律的规定，甲、乙双方经协商一致，就装修工程款相关事宜达成如下协议：
第一条、乙方支付甲方装修总工程款的百分之____________(计：）作为装修首付款，款项在开工入场后三天内打入甲方指定账户。装修总工程款为人币币 _____________元整（计：
元）。
第二条、甲、乙双方经财务对帐，确认截止________ 年________ 月________ 日乙方欠甲方装修工程款人民币 ________________元整（小计：
元）。
第三条、从验收合格日起（即________ 年______月____ 日）需将剩余的工程欠款（即第二条欠款）在______年全部付清。每月还款为人民币 _____________元整（计：
元）。
第四条、如果乙方未按照协议履行义务，则甲方有权就剩余工程款向北京市__________ 区人民法院申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等）由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠工程款10%的违约金,计人民币 _____________元整（计：
元）。
第五条、如果乙方未按上述时间足额给付，在还款期内累计两个月不偿还甲方工程款，则甲方有权收回乙方的家庭所有装修，物品以及使用权，由甲方进行拍卖或出租所得所有费用全部归甲方所有。
分期付款协议书
第六条、本合同在履行中如发生争议，甲、乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第七条、甲方所提供的分段验收单，乙方签字后表示对该工程项目
合格并同意付款。
第八条、乙方需提供身份证、房产证、结婚证复印件，公司证明以及联系电话。第九条、在未还清甲方工程款之前，乙方不得将房屋转让或转租。
第十条、如装修过程中出现工程质量问题，甲方会负责及时维修但不能成为乙方拒付工程款的理由。
第十一条、本协议自三方签字或盖章后生效。一式五份，甲、乙双方、担保方各执壹份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
联系电话：
联系电话：
委托人：
委托人：
****年**月**日
****年**月**日
担保方（签章）：
签订时间：
首付分期付款协议 第10篇
甲方： 贵州黔西树立置业有限公司
乙方：身份证号：
乙方于年月日购买位于 黔西县城关镇文化路“中盈” 小区号楼单元层户房屋壹套，面积为平方米，合同号为：，付款方式为 按揭 ,应付首付款为,剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议：
一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元),剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。
二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付：
第一次还款：2014年6 月30日前，还元(剩余部分的80%)；
第二次还款：2013年12月30日前，还元（剩余部分的20%）；
此次还清欠款总金额。
若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理：
1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款千分之三 的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3 %向甲方支付违约金。
乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款
之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之
四 的违约金。
三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。
四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议,如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
（以下无正文内容）
甲方（盖章）:乙方：
日期：日期：
附 ：
1、欠条
今欠公司 在路所开发的小区栋单元层户房屋首付款元（大写元），现本人承诺按以下方式与时间还清欠款：
第一次还款：2013年月日前，还元；第二次还款：2013年月日前，还元；第三次还款：2013年月日前，还元；此次还清欠款总金额。
欠款人：
日期：
2、欠条
今欠公司 在路所开发的小区栋单元层户房屋首付款元（大写元），现本人承诺在年月日前按约定方式还清欠款。
欠款人：