招投标合同管理复习题

招投标合同管理复习题（精选6篇）

招投标合同管理复习题 第1篇

第一章 招标投标基本原理

一、复习思考题

1．如何理解招标投标的含义？

2．规范招投标活动有什么重要意义？

3．我国《招投标法》的适用范围是如何规定的？

4．根据我国《招投标法》的规定，哪些建设项目，必须进行招标？

5．招投标活动应当遵循的原则有哪些？

6．如何正确理解我国《招投标法》中的招标人？

7．什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？

8．申请工程招标代理机构应具备什么条件？

9．我国《招投标法》规定的招标方式有哪几种？

10．什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？

第二章 建设工程招标投标

一、复习思考题

1．建设工程设计招标文件应包括的内容有哪些？

2．编制建设工程设计投标文件有什么要求？

3．建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？

4．勘察设计招标的工程项目，在哪些情况下可以进行邀请招标？

5．哪些项目的勘察设计经政府批准，可以不进行招标？

6．勘察设计项目投标应注意哪些问题？

7．勘察设计招标文件应具备哪些内容？

8．勘察设计项目废标与被否决的情形有哪些？

9．依法必须招标的工程项目，应当具备哪些条件才能进行施工招标？

10．经批准可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？

11．可以不进行招标的施工项目有哪些？

12．工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？

13．工程建设项目施工招投标中按废标处理的情形有哪些？

14．依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？

15．什么是资格预审？什么是资格后审？

16．工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？

17．工程建设项目货物招标文件包括的内容有哪些？

18．工程建设项目货物投标文件包括的内容有哪些？

19．工程建设项目货物投标文件不予受理与按废标处理的情形有哪些？

20．什么是投标保证金？什么是履约保证金？

第三章 合同的订立

一、复习思考题

1．什么是合同？合同有哪些法律特征？

2．我国《合同法》将合同分成哪些种类？

3．什么是合同法？合同法有哪些法律特征？

4．如何理解我国《合同法》的调整范围？

5．合同法律关系具体由哪三个要素构成？

6．订立合同应遵循的基本原则有哪些？

7．如何理解要约的有效条件？

8．要约与要约邀请有什么区别？

9．要约撤回与要约撤销是一回事吗？

10．什么情况下要约失效？

11．什么是承诺？承诺应具备什么条件？

12．订立合同采用的形式有哪些？

13．合同的一般条款有哪些？

14．什么是格式条款？格式条款与示范文本是一回事吗？

15．什么是缔约过失责任？缔约过失责任的构成要件有哪些？

16．缔约过失责任与违约责任是一回事吗？

17．我国《合同法》规定承担缔约过失责任的主要情形有哪些

第四章 合同的效力

一、复习思考题

1．合同生效应具备什么条件？

2．合同成立与合同生效是一回事吗？为什么？

3．什么是效力待定的合同？《合同法》规定效力待定合同有哪几种情况？

4．无效合同有哪些特点？

5．我国《合同法》规定无效合同的情形有哪些？

6．什么是可撤销合同？可撤销合同有哪些法律特征？

7．哪些情况属于可撤销合同？

8．合同无效或被撤销后，应如何处理？

第五章 合同的履行与保全

一、复习思考题

1．合同的履行原则有哪些？

2．如何理解合同约定不明的履行规则？

3．什么是同时履行抗辩权？

4．如何理解不安抗辩权？行使不安抗辩权应具备什么条件？

5．如何理解合同的保全？

第六章 合同的变更、转让与终止

一、复习思考题

1．如何理解合同变更的含义？合同变更有哪些特点？

2．合同变更应具备什么条件？

3．什么是合同权利的转让？合同权利转让应具备什么条件？

4．如何理解合同权利转让的效力？

5．合同权利依法不能转让的情形有哪些？

6．什么是合同义务的移转？合同义务移转应具备哪些条件？

第七章 违约责任

一、复习思考题

1．什么是违约责任？违约责任有什么特征？

2．如何理解违约责任的构成要件？

3．承担违约责任的方式有哪些？

4．什么是违约金？

5．什么是赔偿金？

7．如何理解合同义务的移转的效力？

8．合同权利义务终止的法定情形有哪些？

9．什么是合同的解除？合同解除包括哪些种类？

10．如何理解合同终止的效力？

第八章 建设工程合同概述

复习思考题

1．什么是建设工程合同？建设工程合同有哪些特点？

2．如何理解建设工程合同当事人的权利与义务？

3．建设工程合同分为哪几种类？

4．什么是建设工程施工合同？建设工程施工合同有什么特点？

第九章 实行建设工程合同示范文本制度自学篇

复习思考题

1．比较勘察合同示范文本一与文本二的相同点与不同点？

2．比较设计合同文本一与文本二的相同点与不同点？

3．施工合同文本的主要内容有哪些？

4．施工合同文件及解释顺序是如何规定的？

5．工程师的含义是什么？

6.发包人有哪些工作？

7．承包人有哪些工作？

8．工期顺延的情况有哪些？

9．隐蔽工程与中间验收是如何规定的？

10．关于安全施工有哪些规定？

11．合同价款支付方式有哪些？

12．质量保修书的内容有哪些？

第十章 与建设工程相关的合同

一、复习思考题

1．什么是建设工程监理合同？建设工程监理合同有什么特点？

2．建设工程监理合同示范文本由哪几部分构成？

8．什么是借款合同？借款合同有什么特点？

9．什么是租赁合同？租赁合同有什么特征？

10．什么是融资租赁合同？融资租赁合同有什么特征？

11．如何理解承揽合同？

14．如何理解保管合同及其特点？

第十一章 建设工程合同管理

一、复习思考题

1．我国建设工程合同管理有哪些特征？

第一，建设工程项目的完成是一个渐进的过程。

第二，由于工程价值量大，必然导致合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大。

第三，工程合同变动较为频繁，这是工程合同管理遇到的又一个难题和特点。

第四，现代工程合同管理工作极为复杂。第五，合同风险大。

2．建筑企业合同管理制度主要有哪几种？

一、建筑企业内部合同预签制度

二、建筑企业内部的审查、批准制度

三、严格保护、保管企业印章制度

四、检查和奖励制度

五、完善合同统计考核制度

六、建立合同管理评估制度

七、推行合同管理目标制度

八、建立合同管理质量责任制度

第十二章 建设工程合同的谈判、签订与审查

一、复习思考题

1．建设工程合同审查主要从哪几个方面进行？

1审查建设工程合同是否符合有效条件2审查建设工程合同有无效力待定情况

3审查建设工程合同的主要内容4审查建设工程合同中有无免责及限制对方责任问题 第十三章 建设工程合同的风险管理

1、风险，是指一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的一种状态。

2．风险如何控制与转移？

（一）风险的控制

1．重视合同谈判，签订完善的施工合同2．加强合同履行管理，分析工程风险

（二）转移风险

转移风险包括相互转移风险和向第三方转移风险。转移工程项目风险有如下措施：

1．推行索赔制度，相互转移风险。在合同履行中，推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。

2．向第三方转移风险。向第三方转移风险包括推行担保制度和进行工程保险。推行担保制度是向第三方转移风险的一种有法律保证的做法。我国《担保法》内规定有五种担保方式，在建设工程施工阶段以推行保证和抵押两种方式为宜。工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险，造成经济损失时，业主和承包商可以向保险 公司索赔，以获得相应的赔偿。

3．什么是担保？担保是为了保证债务的履行、确保债权的实现，在人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律制度。

4、担保有哪些法律特征？

1．担保具有附随性特征，又称为从属性2．条件性

3．相对独立性。尽管担保具有从属性，但其亦相对独立于被担保的债权。

5．担保方式有哪些？保证、抵押、质押、留置、定金五种

招标方：以银行保函的形式担保；投标方以履约保证金或银行保函担保。

5．什么是保证？保证的方式有哪几种？

保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

一般保证是指保证人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。

6．哪些组织不能做保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关

（3）学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体。

7．什么是抵押？

抵押是指债务人或第三人不转移财产占有将该财产作为债权担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

哪些财产可以抵押？

（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；

（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；

（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

（6）依法可以抵押的其他财产

8．依法不能抵押的财产有哪些？

（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）依法不得抵押的其他财产。

9．什么是质押？质押有哪几种类？

质押，是指债务人或第三人转移财产(动产)或权利的占有，将之作为债权担保。

质押可分为动产质押与权利质押；可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；依法可以质押的其他权利。

10．工程保险的含义是什么？

工程保险是指在工程项目建设的整个过程中，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病的商业保险行为。

工程保险特点：1为转移不可预见的不确定风险而经保险人与投保人合意，确立保险合同。2合同存在的独立性。保险合同不受保险人和投保人之间其他合同关系的影响而独立存在。3保险的发生与否的不确定性。4 金钱偿付性。根据被保标的不同，保险可以分为财产保险和人身保险。两者均以金钱形式偿付。5保险的不可追偿性。

第十四章 建设工程施工合同索赔一般原理

一、复习思考题

1．什么是索赔？索赔具有哪些特征？

索赔是当事人在实施合同过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同当事人提出给予赔偿或者补偿要求的行为。

施工索赔的特征1．索赔的双向性2．索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

3．索赔是单方行为

2．试分析索赔的程序包括哪几个方面内容？

（一）承包人提出索赔要求

（二）工程师审核索赔报告

（三）确定合理的补偿额

（四）发包人审查索赔处理

（五）承包人是否接受最终索赔处理

第十五章工程项目的工期与费用索赔

一、复习思考题

1、是分析工期延误的原因有哪些？（承包商延误有哪些）

1．施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象。

2．质量不符合合同要求而造成的返工。

3．资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误。4．开工延误。5．劳动生产率低。6．承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。

2、承包商可以索赔的费用一般包括哪几个方面？一是人工费。二是设备费。三是材料费。四是保函手续费。五是贷款利息。六是保险费。七是利润。八是管理费

招投标合同管理复习题 第2篇

一、选择题

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。

B D、代理人与被代理人、法人与自然人 A、债权人与债务人 C、权利与义务（A）赔偿。

B

D）不得抵押。B B

土地使用权、3 A）

B D B C、调解—和解—仲裁—诉讼、调解—和解—诉讼—仲裁）的选择。、监理人员数量

D、设备

C C、房屋 B）家。、5

D、7

D、交通运输工具

A、施工企业的法定代表人、具体的施工人员

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求

A、施工企业

C、施工企业的项目经理

3、下列财产中，（A、土地所有权 A、2、4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（5、合同争议的解决顺序为（A、和解—调解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位（A、报价（B）

B、附加工作

B、能力

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于

A、正常工作

C、额外工作

D、义务工作

C）。

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

11、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。

A、工程保修期 B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

12、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，承包商（C）

为此分包商向承包商提出 索赔。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

13、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（A 行政法律关系 法律关系

B D 经济侵权关系

B）

民事权利义务关系 C刑事

14、在工程建设监理活动中，监理单位是（A 业主的代理人 D 绝对独立的第三人

15、经济合同当事人订立的“保证合同”

A 主合同 B 从合同

C独立合同 A 按裁决自觉执行 C可向人民法院起诉

D B D

16、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（B

业主的委托人

A）C 施工合同的当事人

B），其法律形式是（无条件地必须履行的合同

A）

不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 向合同管理机关申诉

17、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会 B 业主 C上级行政主管部门 D 监理工程师

18、业主在（B A 可调总价

B

不可调总价

C B

单价

19、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（A 只限承包商向业主索赔）合同中承担的风险最小。D 成本加酬金 C）。

业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔 20、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以(A)为准。A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

21、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作

22、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实

23、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

24、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是

省招标费用 违约的风险

25、施工合同通用条款规定，中解释顺序排列正确的为

D、竞争激烈

当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，(D)。

下列

(D)。A、节

B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

26、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。

A、发包人

B、承包人

C、工程师 D、发包人与承包人共同

(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承 包商负

27、FIDIC 施工合同条件规定，用从 有修复质量缺陷的义务。

A、开工日起至颁布发接收证B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

28、在工程施工中由于

A 承包人 责支付报酬的一方称（B

(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力

C、设计变更 出资人

D D、工程量变化

29、委托任务并负

B）。发包人

C 出工人 C）。A

D 设计单位

C）。

可调整价格合同 成本加酬金合同

建设

B、承包方的设备损坏

30、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（单位 B 施工单位 C 招标代理

31、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（B A 固定价格合同

C 固定价格加酬金合同

32、在进度控制中，（B

D）不属工程师的任务。

B

向有关部门递交竣工申请 A督促承包人完成工程扫尾工作 C协调竣工验收中的各方关系

33、工程分包的说法错误的为（A）

D 参加竣工验收 C 是允许的

A）

D 非发包人同意，承A 是违法的 B 是从工程承包人承担 包人不得将承包工程的任何部分分包

34、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A 工程保修期

B

承包商的施工期

C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

35、自中标通知书发出（C 单位和中标人签订书面的建设工程承发 包合同。

A 15 天 A、保证

B 21

天

C 30 C 天、违约

B D、30 天

D 35 D 天、合同

36、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B、连带保证

37、当事人采用合同书形式订立的，自（当事人签字或盖章时

38、确定中标人后（A、15 天

B、21 天

C B）承担担保责任。）内，建设

C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方、双方当事人达成一致意见时

D、35 天

A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书 面报告。

39、下列说法不正确的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定

程序选择中标人； 所派人员可作为评标委员会的成员，招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。40、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。

A、正常工作

B、附加工作

C、额外工作

D、意外工作

41、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数 D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

42、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

43、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作

B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收

44、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同

合同

45、如果投标截止日期前第 的增加，应由（A、业主 B、承包商 C

D B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金、成本加酬金合同 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际投入成本

A）给予补偿。、工程师 D、特殊分包商

二、判断改错题

（× 30 万元。（）要 ×））

C）。A、但不得以任何形式影响或 干涉

1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。

式改为不要式

2、甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万改为 20 万。

3、招标过程分为三阶段： 准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× 评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标通知书发出 包合同。（天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书 等签订工程承√）

（×）

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。以大写金额为准。

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，并附有三个附件。（√）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为 准。（√）

8、FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布 的“开工令” 中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天 数。（×）合同有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）

10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期 等违约行为导致的业主损失。（√）

11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求 的索赔权利（√）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金）因此其索赔金额也可暴扣利润）。

。仲裁是 额额均不应包括利润。（×

13、FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√

14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）是

16、工程招标必须采用公开招标方式（×）

。或邀请招标

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组 成的通用文本。（×）不

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责 任也即终止（×）。不立即终止

18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因 此，分公司是一个独立的企业法人。

诉，二者只能选其一。（√ 时效为 2 年。（√）

×）要约改为邀约邀请。（√））

（×）分公司不是一个独立的企业法人

19、经

济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起

20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。

23、招标过程概括划分为三阶段：（× 成。

25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的

以大写为准。

26、建设工程施工合同范本由《协议书》 并附有三个附件。（√）面。

28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第 分合同风险的时间点。

（√ 天定义为“基准日” 作为业 主与承包商划）, 以小写金额为准。（×、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，（×）口头改为书））评表定标阶段改为决标成交阶段。

24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。

（×）实践改为诺

准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。

27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递 交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）

三、填空题

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性 文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标

直 接采购

4、工程承发包方式，是指

5、建筑市场主体主要有

发包人

与 承包人

业主、承包商

技术上

和 经济上对拟建工、询价报价。

双方之间的经济关系形式。

等。、三个、场所服务功能、工程咨询服务机构、6、我国的建设工程交易中心是按照 集中办公功能 三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为 级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为

信息服务功能 甲级、甲级

乙级 和 丙级 和 乙级。

9、建设工程招标方式有

10、建设工程招标方法有 招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的主要方法有

12、建筑材料的采购供应方式有

13、保险费包括

公开招标 一次性招标

和 邀请招标。、多次性招标

和 一次两段式。

等。

定性分析法 公开招标、定量分析法、询价报价、车辆保险、、直接采购

建筑工程一切险、第三方责任险 固定价合同

14、建设工程合同按计价方式划分为 成本加酬金合同 三大类型。

15、工程进度款结算方式有 按月结算 他结算方式。

17、国际工程招投标的特点有

18、按施工索赔的目的分为、可调价合同、竣工后一次结算

单项索赔

择优性 工期索赔、分段结算、一揽子索赔、限制性

。谈判解决

。

和 其

16、按施工索赔的处理方式可分为、平等性

和 经济索赔

19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 仲裁。

20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。

21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。

24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。

26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。、DAB 方式 和

27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济 联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。

29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。

四、问答题

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性和复杂性； 4）合同监督的严格性。

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？

1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则；

4）属地进入原则；

5）办事公正原则。

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；

4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则；

4）诚实信用原则；

5）公平合理原则。

5、建设工程施工合同的作用是什么？

1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；

2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；

3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。

6、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？

1）公正原则；

2）及时原则；

3）其他原则（协商一致、诚实信用等）

7、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准；

2）工程项目已列入建设计划； 3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；

4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；

5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。

8、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款

6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸

8）工程量清单

9）工程报价单或预算书。

9、工程合同管理的原则是什么？

1）合同第一位原则 2）合同自愿原则

3）合同的法律原则

4）公平合理原则

10、市场的功能是什么？

1）交换功能 2）调节功能 3）信息导向功能 4）资源配置功能 5）经济联动功能

11、市场的作用是什么？

1）市场是进行商品生产的必要条件 2）市场是联系生产者和消费者的纽带

3）市场是企业之间竞争的场所

4）市场促进社会分工和技术进步

12、施工招投标的特点？

1）评标标准可比性强

2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善 3）投标竞争激烈

13、国际工程承包的特点是什么？

1）合同主体的多国性

2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 3）政治、经济因素的风险增大

4）规范标准庞杂

14、处理合同风险有哪些对策？ 1）在报价时考虑并实施风险对策；

2）双方合理分担风险； 3）采取技术、经济、管理技术； 4）在工程实施过程中加强索赔管理；

5）保险公司投保； 6）其他风险防范措施。

15、工程项目施工招标方式有哪几种？在什么条件和要求下采用邀请招标方式？ 招标方式分：公开招标和邀请招标两种。满足以下条件经过核准或备案可以采用邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的项目。（2）受自然地域环境限制的项目。

（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的项目。（4）公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的项目。（5）法律、法规规定不宜公开招标的项目。

16、1999 年 FIDIC 出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。

1999 年 9 月 FIDIC 出台 4 本全新的标准合同条件：

1）《施工合同条件》（新红皮书），名称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件。2）《设备与设计-建造合同》（新黄皮书），名称是：由承包商设计的电气和机械设备安 装与民用和工程合同条件。3）《 EPC/交钥匙项目合同条件》

（银皮书）。4）《简明合同格式》（绿皮书）。

17、假若你是承包商的项目经理，你该怎样做好项目的工程索赔工作？

1）树立索赔意识；

2）建立健全工程索赔管理机制； 3）索赔及时； 4）资料完善。

18、建设单位招标应当具备什么条件？

招投标合同管理复习题 第3篇

《工程招投标与合同管理》课程是建筑工程系一门选修课程, 授课对象有10级道路桥梁工程技术专业、10级工程造价专业、10级房地产经营与管理专业。该课程任务是培养学生系统地学习建设工程招投标管理领域的基本知识, 了解建设工程招投标管理的现状和发展趋势, 掌握建设工程招投标管理各研究领域的基本理论和方法, 深刻认识建筑工程招投标管理在工程管理中的地位和作用, 为建筑工程招投标管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。另外为学生考取招标师职业资格证书奠定基础。

1 课程目标

1.1 知识目标

1.1.1 了解建筑市场体系和有形建筑市场的特点、作用, 熟悉招标、投标相关机构的职责, 熟悉招标、投标代理机构的职责。

1.1.2 了解招标、投标的分类、方式、程序, 熟悉招标、投标的含义, 熟悉与工程招标、投标有关的主要法律法规。

1.1.3 了解工程施工招标的条件、程序及相关规定, 熟悉工程招标的方法, 掌握招标信息的发布、招标文件的编制、资格审查的内容。

1.1.4 掌握工程施工投标的程序、环节、策略, 掌握投标项目施工方案的内容及编制方法, 掌握投标报价的技巧及编制方法。

1.2 能力目标

1.2.1 具有组织招标能力, 即:选择招标方式、发布招标信息、编制招标文件、资格预审的能力。

1.2.2 具有组织施工项目投标, 即:收集招投标信息、策划投标竞争方案、组织编制投标施工组织设计、投标报价的能力。

1.3 职业素质

1.3.1 能清楚明了表达意见和传播信息, 营造和谐的谈判气氛。

1.3.2 能积极与人协调沟通, 预防合同风险。

1.3.3 面对危机, 能沉着冷静化解矛盾, 达到双方共赢。

2 课程内容

课程内容选取上满足高职高专学生需要, 删除与相关课程重复的内容, 如删除了和“建设法规”课程中相同的内容, 对招投标和合同管理两个过程进行了融合和衔接, 如将合同管理中的要约、要约邀请、承诺等和招投标中的发布招标公告、递交投标文件、发出中标通知书签订合同等知识点相融合, 让学生明白招投标与合同管理内容之间的有机联系。以一个招投标过程为载体进行教学, 实行工作过程系统化[1]。具体教学内容如下:

2.1 模块一:

建设工程招投标基础知识, 包括招标投标概述、招投标法概述、招标投标的基本要求与基本原则、招标投标发展趋势。

2.2 模块二:

建设工程招标, 包括建设工程资格预审文件的编制、建设工程施工招标文件的编制、建设工程招标标底的编制、建设工程招标评标定标办法的编制。

2.3 模块三：

建设工程投标, 包括建设工程投标的一般程序、建设工程投标决策、建设工程投标策略与技巧、建设工程投标报价、建设工程投标文件的编制和提交。

2.4 模块四:

开标、评标、定标, 包括开标、评标、定标、授予合同。

2.5 模块五:

合同管理, 包括建设工程合同管理、工程索赔。

3 课程实施

3.1 在实际教学过程中教师是教学活动主导, 要做好引导者、组织者、设计者和咨询者, 由于课程理论性较强, 实践结合问题尤为重要, 课程以行动导向为基础, 采用资讯———计划———决策——实施——检查——评估的六步教学法, 实现理论实践一体化教学[2]。

3.1.1 教师下达工作任务, 并仔细讲解任务要求, 学生寻找与任务相关的信息, 这部分内容主要是招标公告、招标文件的编写。

3.1.2 组建工作小组, 制定小组计划。

3.1.3 在教师引导下进行课堂讨论, 形成可行的计划方案。

3.1.4 学生小组按计划实施, 教师担任好咨询者。

3.1.5 依据质量标准, 对最终成果进行学生组内自检、组间互检, 教师专检三结合。

3.1.6 师生共同分析偏差成因和纠偏措施, 进行效果考核。

3.2 该课程以齐齐哈尔工程学院二号教学区项目实例, 以工作过程为导向, 采用案例教学方法。以学生为主体, 同时引入违反招标程序的案例, 采取主动启发和开放式的教学方法, 培养学生探索能力, 调动了学生课堂参与性和积极性。教师引导学生进行分析, 然后课堂讨论, 指导重点放在引导学生寻找正确的分析思路上, 最后对学生的分析进行归纳、拓展和升华。真实情境化的“案例教学”法, 有利于达到学生基本技能和职业综合素质同步[3]。

3.3 以“招标师”考试内容作为上课的辅助内容。为了适应建筑类执业资格考试制度, 在教学过程中从有关的教材和专著, 以及有实际经验的现场管理人员那里广泛收集案例, 经过整理后运用到案例教学中。在教学过程中做到“每章必练、每章必考”, 同时, 也注意到这些资格考试的出题方式和出题重点, 使教学内容能更好地适应这类考试的要求, 让学生在参加工作后能够顺利通过各类考试。

3.4 通过推荐学生进入一些招标考试的网站, 网上学习相关的知识, 课堂用对学生进行考试的方式, 加强学生自主学习的能力。同时在学习《招投标法》的时候, 给出学生一些问题, 同学分组讨论学习, 完成相关的问题。通过这种方式也锻炼了同学团队合作的能力以及自学能力。

4 考核方式

如果选用“招标师”试题对学生考试, 学生在这个方面回答相关问题比较难, 因为招标师考试是主要考查应试人员实际操作能力的。所以本课程在结束之后, 结合齐齐哈尔工程学院学生公寓案例让学生分组设计工程招标、投标文件, 并组织开标、评标, 通过这些任务的完成来考查学生掌握和应用知识的能力。这样多种考查方法相结合的弹性考试方法可以灵活地根据专业课程需要而采取不同的考试方法, 促使学生明确不同课程学习目标的差异, 激发学生的主观能动性, 改善教学效果。

5 结语

课程设计主要是为人才培养目标服务的, 一个专业课程设计的好坏直接影响人才培养的好坏。在课程设计过程中需要有理论的支撑, 作为高校教师应该掌握相关理论知识。同时一个课程也需要经过两个以上课程循环的检验, 才能比较出课程设计的好坏。本门课程只有一个循环, 学生的学习积极性有所提高。在以后教学过程中, 应该不断总结、反思, 完善课程设计。

摘要：《工程招投标与合同管理》课程以齐齐哈尔工程学院实际招投标项目为载体, 讲解建设工程招投标。以工作过程系统化方法组织课程内容。通过项目教学法、案例教学法、讨论法等教学方法的实施, 使得学生的综合素质得到提高。以“招标师”职业资格考试的内容为辅助讲解内容, 便于学生考取相关资格证书。

关键词：课程设计,教学方法,工作过程系统化,案例教学法

参考文献

[1]蒋晓燕.高职建筑工程技术专业基于核心技能的模块化课程体系的构建[J].天津职业大学学报, 2008 (6) .

[2]戴士弘.职业教育课程教学改革[M].清华大学出版社, 2007.

浅析建设工程招投标与合同管理 第4篇

关键词：建筑工程 招投标 合同 管理

招标投标是市场主体通过有序竞争，择优配置工程、货物和服务要素的交易方式，是规范选择交易主体并订立交易合同的法律程序。招标投标，是指以招标的方式，使投标者分别提出其条件，由招标者选择其中最优者，并与之订立合同的一种法律形式。招标投标由招标行为和投标行为构成。 招标行为是指招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作，通过发布招标公告或者投标邀请书等形式，公布特定的标准和条件，公开中者书面邀请投标者投标，从中选择中标者的行为。招标行为主要包括公开招标和邀请招标两种形式。公开招标是指招标者通过发布招标公告，邀请不特定的单位或个人投标；邀请招标是指招标者以投标邀请书的方式邀请特定的单位或个人投标。实施招标行为的人为招标者，包括项目主办人和代理招标活动的中介机构。投标行为，是指投标者按照招标文件的要求，书面提出自己的报价及相应条件的行为。任何符合招标条件的单位及个人都可以投标，实施投标行为的人为投标者。投标者必须向招标者提交投标文件，并在规定的截止日期前密封送到指定地点。建设工程招标投标最突出的优点，是将竞争机制引入工程建设领域，将工程项目的发包方、承包方和中介方统一纳入市场，实行交易公开，给市场主体的交易行为赋予了极大的透明度；鼓励竞争，防止和反对垄断，通过平等竞争，优胜劣汰，最大限度的实现投资效益的最优化；通过严格、规范、科学合理的运作程序和监管机制，有力的保证了竞争过程的公平、公正。

合同管理作为工程项目管理的一个重要的组成部分，它必须融合于整个工程项目管理中。要实现工程项目的目标，必须对全部项目、项目实施的全过程和各个环节、项目的所有工程活动实施有效的合同管理。合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。合同既是明确双方关系的法律文书，又是解决纠纷的法律依据。具体地讲，管理部门对合同管理工作包括：审查双方当事人主体资格、招标文件中有关合同条款以及承包合同文本，监督双方签订、履行承包合同，定期检查合同的履约情况，及时调解合同纠纷，指导建设单位、施工单位、中介机构的合同管理工作。 作为招投标管理机构之所以既监督建设工程招标投标活动，又要监督施工合同的签订和履行，是因为建设工程招标投标与施工合同有着密切的联系。一是因为建设工程招标投标的过程是施工合同谈判和订立的过程，就是双方当事人提出订约提议和接受订约提议的协商过程。二是从市场交易行为看，工程招标投标的过程是交易行为的过程，在这过程中，双方还没有建立依托法律的交易关系，这个关系只受有关招标投标方面法规的调整，只有中标后，承发包双方签订了施工合同，这种交易行为才通过合同这种法律形式被正式确定下来，双方的权利义务关系，才能受到法律的保护。三是从招标投标的跟踪管理和评价招标投标是否成功的角度看，也只有通过监督检查双方对施工合同各项条款的履约情况来体现。从建设部制订的建设工程施工招标文件范本及建设工程施工合同文本中看：招标文件包含合同主要条款，而组成合同的主要文件同样包括招标文件，两者互为主要内容，这就更进一步说明它们之间的不可分割性。在实际工作中我们体会到，不但管理部门要正确处理好招标投标与合同管理的关系，还要不失时机的向建设、施工单位宣传好如何看待这二者的关系，只有将两者密切地结台起来，才有利于建筑市场的健康发展。

合同管理配合招投标共同审查建设工程施工招标文件；配合参加较大工程的开标和现场勘察，在开标会上，各投标企业要宣读投标书，发包方要宣布标价等，这些内容中有许多都是招投标当事人对将来签订合同条款真实意思的表示，作为合同管理人员参加开标，全面掌握招投标中的第一手资料，将更有利于合同的审查，使合同更具有合法性、真实性和可靠性。参加现场勘察，了解现场情况，是因为在合同中有诸多条款是涉及到施工现场条件的，合同管理部门掌握一些现场情况，有助于调解合同当事人的不同意见，起到协调关系、达成一致意见的作用；参与招投标項目的后期管理

配合好招投标项目的回访工作，可以征求承发包双方对我们履行政府监督职能的意见.还可以督促双方履行合同义务，巩固招标投标成果。在回访过程中.要依据施工合同、招标文件、投标书等资料，对工程进行合同履约检查建立考核制度，及时进行调解、处理合同履行中出现的纠纷，强化承发包双方的合同意识，督促其强化内部管理和自我约束，提高合同履约率。建立合同履约检查，考核制度，提高合同履约率是建设工程招标投标跟踪管理工作的主要内容之一，也是提高招标投标工作水平、巩固招标投标成果的需要，合同履约的顺利与否，在很大程度上也反映了招标投标工作的成功与否。定期的合同履约检查，既是对该项建设项目招标活动的一种评估，也为下次招投标活动提供必要的借鉴。通过对施工合同履行的检查、监督，建立工程招标投标跟踪管理档案，将每次检查情况填表，最后整理成评价报告，分成等级，作为今后招标投标中评标的参考资料，以此将投标企业引人市场竞争机制，使其树立以履约求信誉，以信誉求发展的意识，使信誉高的施工企业多中标、中好标，以此推动招投标工作的开展，逐步提高招投标工作水平。

招投标合同管理复习题 第5篇

一、单项选择题

1.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。

A.报价 B.能力

C.资历信誉

D.规模和经济实力

2.如果招标文件在发出后确需要变更和补充的 , 报经招标投标办事机构批准后 , 在投

标截止日期()天前通知所有投标单位。A.7 B.5

C.1O

D.15

3.当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后,招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时 , 应以()为准。A.招标文件中的规定

B.招标单位在会议上的口头解答

D.现场考察时招标单位的口头解答 C.发给技标单位的会议记录

4.中标通知书发出()天内 , 中标单位应与建设单位签订工程承包合同。

A.30 B.20

C.14

D.7 5.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察 D.是否公开开标 C.是否解答投标单位的质疑

6.下列情况标书有效的是()。

A.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴 B.投标书未密封 C.投标书逾期送达 D.投标单位未参加开标会议

7.评标过程中的可以书面要求投标人予以澄清其投标书 , 主要讨论()。

A.变更投标工期旬

B.变更投标报价

D.中标通知书的主要内容 C.投标书中含有的技术细节

8.工程设计招标的评标过程中 , 首要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历 D.设计任务完成的进度 C.设计方案的优劣

9.当各投标单位的投标价都超过标底有效的范围且标底经审核无误时 , 应()。

A.采用标底的修正值作为衡量标准

C.由最接近标底的投标单位中标

B.另选一批施工单位重新组织招标 D.将项目暂缓组织建设 10.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一 , 其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人 C.上级行政主管部门

B.招标单位的董事会

D.省、市政府部门提供的专家名册

11.工程项目施王邀请招标时 , 按规定被邀请的投标者应当是()。

A.2 个 B.1 个

C.3 个以上(含 3 个)D.任意

12.招标投标法规定 , 应由()监督招标活动是否依法进行。

A.招标人的监事会 C.仲裁机构

B.招标代理机构 D.建设行政主管部门

13.工程项目招标时 , 经评标小组评议后 , 确定中标人的单位是()。

A.招投标管理部门

C.招标人

B.监理单位

D.合同管理部门

14.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（）。

A.参加开标会

C.决定中标人

B: 作为评标委员 D.检验投标书的密封

15.施工招标可采用项目的全部工程招标、持殊专业工程招标和（）等。

A.单位工程招标 C.分项工程招标

B.单位工程的分部工程招标 D.分部工程与分项工程相结合招标

16.采用评标价法评标时应以()为最优投标书。

A.投标价最低

B.评标价最低

C.评标价最高

D.评标得分最低

17.根据《招标投标法》规定 , 自招标人确定中标人后，不得超过()应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.20天 B.30天

C.15天

D.60天

18.“评标价”是指()。

A.标底价格

B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 19.采用单价合同承包方式时, 招标文件中应包括()。

A.工程量清单

B.资格调查表 C.工程综合说明

D.投标人名单

20.抢险救灾紧急主程应采用()方式选择实施单位。

A.公开招标

B.邀请招标、C.议标

D.直接委托

30.某中型化工厂施工图设计完成后进行设备安装招标, 此时宜采用（）方式选择承包商。A.公开招标

B.邀请招标

C.议标 D.直接委托

31.对于未中标的单位, 招标单位应退还给它()。

A.参加投标的费用

C.投标保证金

B.购买投标文件的费用 D.参加投标人员的旅差费

32.根据《招标投标法》规定 , 开标应在()公开进行。

A.提交投标文件截止前 20 天

B.提交投标文件截止时间的同一时间

D.接到全体投标人的投标保证后 C.提交投标文件截止时间 10 天后

33.设计招标应采用()方式选择承包单位。

A.公开招标 B.设计方案竞选 C.邀请招标

D.议标

34.在评标过程中 , 将报价外的其他因素折算为货币价值 , 并将不加减到承包商的标价中 , 这是()评标。A.综合评分法

B.评标价法

C.专家评议法 D.A+B值评分法

35.对邀请招标来讲投标单位的资格审查在()时进行。

A.购买招标文件 C.签订合同

B.评标

D.递交投标文件

36.国家计委颁布的《建设工程项目招标范围和规模标准规定》中规定: 施工单项合同算价在()万元人民币以上 , 必须进行招标。A.50 B.10O

C.200

D.3 000

二、多项选择题

1.根据有关规定 , 建设项目招标前期应满足的要求()。

A.建设项目已经批准 B.有满足招标投标需要的技术资料 C.建设资金和主要设备的来源已经落实

D.建设用地已依法取得 , 并领取了建设规划许可证 E.施主现场的“三通一平”已经完成

2.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。

A.批准招标申请 B.审核招标文件 C.负责编制标底 D.参加开标会议 E.监督评标过程

3.施工招标时 , 下列情况中()属于废标。

A.投标书未密封

B.投标书逾期送达

D.投标书未按规定格式填写 C.投标人未按要求提供投标担保

E.投标单位提送标书后发觉有误 , 在截止日期前加补充函件的

4.投标单位有以下行为时 ,()招标单位可视其为严重违约行为而没收保证金。

A.通过资格预审后不投标 C.中标后拒绝签订合同

E.不参加现场考察

5.属于施工招标的招标文件主要内容的是()。

A.设计文件 B.工程量清单

C.施工方案

E.选用的主要施工机械

B.不参加开标会议 D.开标后要求撤回投标书

D.投标书的编制要求

6.我国建设工程施工招标的方式有()。

A.公开招标 B.邀请招标

D.议标 E.内部招标

C.定向议标

7.施工招标文件的主要内容包括().A.工程综合说明 C.项目说明书

B.必要的图纸和技术资料 D.合同条件

E.要求投标单位必须提出的优惠条件

8.施工招标构成对投标单位有约束力的招标文件 , 其组成内容包括()。

A.招标广告 B.合同条件

C.技术规范

D.工程量报价单 E.图纸和技术资料

9.招标文件应包括工程综合说明、工程设计文件及()。

A.投标须知 B.工程量清单

D.经审定加封的标底 C.招标邀请书

E.合同协议书

10.开标时, 投标书()，招标人应在公证员监督下 , 当场宣布为废标。

A.未密封

B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C.未按规定格式填写

E.同标底吻合

招投标与合同管理复习资料 第6篇

a、勘察设计市场b、生产资料市场c、劳务市场d、技术市场e、资金市场f、咨询服务市场g、建筑产品市场

2、建筑工程市场的主题是：业主、承包商和中介机构。P93、P13 我国的建筑 业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业，工程监理企业资质按照等级划分为综合资质、专业 资质和事务所资质。

4、P15 建筑法：了解

5、P21整个招投标过程包括招标(要约邀请)、投标(要约)、定标(承诺)三个主要阶段。

6、P26按合同计价方式划分：业主与承包商所签订的合同，按计价方式不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。

建筑工程招标方式：招标投标法规定，投标可以分为公开招标(至少三家招标单位)和邀请招标两种方式(竞争程度)

7、P30 上述(1)至(5)项规定，范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

(1)施工单项合同估算价在200W元人民币以上的(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100W元人民币以上的(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50W元人民币以上的(4)单项合同估算价低于(1)(2)(3)项规定的标准，但项目总投资额在3 000W元人民币以上的8、P31 建设工程项目施工招标程序【(1)招标准备(2)招标阶段(3)决标成交阶段】建设工程项目报建→审查建设单位资质→招标申请→资格预审文件、招标文件的编制与送审→迁登资格预审通告、招标通告→资格预审→发放招标文件→现场勘察→招标预备会→工程招标控制价的编制与送审→投标文件的接收→开标→评标→定标→签订合同

9、P34 建设工程施工招标文件的内容：《中华人民共和国2007版标准施工招标文件范本》包括以下十章内容：

第一章，投标须知及招标须知前附表。第二章，合同价款。第三章，合同文件的格式。第四章，工程建设标准。第五章，工程量清单。第六章投标文件投标函格式。第七章，投标文件商务部分格式。第八章，投标文件技术部分格式。第九章，图纸。第十章，资格审查申请书格式。

10、P36 投标人有下列情形之一的，投标担保不予退还，投标人在投标有效期内未经许可撤回投标文件的；中标人未能在规定期限内提交履约担保的。

11、P44 主持人当众检验启封投标书：(1)属于无效表述的，必须经评标委员会半数以上成员确认，并当众宣布。(2)投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。

12、P45 《评标委员会和评标方法暂行规定》规定：依法必须进行招标的工程，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经营等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人，招标代理机构以外的技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

13、P46 评标方法：(1)经评审的最低投标价法：一般适用于具有通用技术、性能表准或者招标人对其技术性能没有特殊要求的招标项目，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标应当推荐为中标候选人。(2)综合评估法：是对价格、施工组织设计(或施工方案)、项目经理的资质和业绩，质量、工期、信誉和业绩等因素进行综合评价，从而确定最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标为中标人的评价定标方法。

14、P48 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求或不符合招标文件的要求，并被确认为无效标。在检验招标文件的符合性时首先应剔除法律法规所提出的废标、投标文件有下述情形之一的，属重大投标偏差，或被认为没有对招标文件做出实质性响应，作为废标处理。

15、P50 中标人收到中标通知书后，应当自中标通知书发出之日起30天内与招标单位与招标单位以招标文件盒中标内容为依据签合同。

16、P65工程投标的基本程序：投标的前期工作→参加资格预审→建立招标组织→购买和分析招标文件→收集资料，准备投标→确定施工方案→编制及提交投标书→参加开标，接受投标书澄清询问→接受中标通知书，签订合同，提供履约担保。

17、P66 资格预审的工作程序：资格预审报名，购买资格预审文件→选择拟投标标段，投标形式和分包人→填写资格预审表→提交资格预审材料

18、P74投标技巧：(1)扩大标价法也比较常用，即除了按正常的已知条件编制价格外，对工程中变化较大或没有把握的工作，采用扩大单价，着呢国家“不可预见费”的方法来减少风险。(2)不平衡报价法：又称前

重后轻法，实质在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项报价，以期即不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得较理想的经济效益。

19、P76 建设工程投标文件的组成：根据《标准施工招标文件》的规定投标文件内容包括以下几点：(1)投标函 及投标函附录。(2)法定代表人身份证明。(3)授权委托书。(4)联合体协议书。(5)投标保证书。(6)已标价工程量清单。(7)施工组织设计。(8)项目管理机构。(9)拟分包项目情况表。(10)资格审查数据.(11)投标须知规定额应填报的其他材料。

20、P88 国际工程招标归纳起来有四种类型：国际竞争性招标、有限国际招标、两阶段招标、议标。

21、P100 建设工程合同的特征：合同主题的严格性、合同标的特殊性、合同履行期限的长期性、投资和程序上的严格性

22、P105《施工合同示范文本》是由协议书、通用条款、专用条款三部分组成的，并附有三个附件。

23、P106 施工合同文件的组成及解释顺序：组成建设工程施工合同的文件包括以下几点：(1)施工合同协议书。

(2)中标通知书。(3)投标书及其附件。(4)施工合同专用条款。(5)施工合同通用条款。(6)标准、规范及有关技术档。(7)图纸。

24、P107 施工合同管理的特点是由工程项目的特点、环境和合同的性质、作用和地位所决定的。

25、P111 不可抗力所造成损失的承担：因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场的用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。(6)延误工期相应顺延因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

26、P112 合同争议的解决方式：和解、调解、仲裁、起诉

27、P117 工程实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制(前三一般情况)、合同控制几个方面内容。

28、P155索赔原因：施工条件变化、业主违约、合同缺陷、公家政策和法规变更索赔、物价上涨索赔、变更指令、工程变更、其他干扰事件。

29、P156 施工索赔分类：工期索赔和经济索赔

30、P157工程索赔证据特征：及时性、全面性、关联性、有效性。

简答：

1、投标的程序。

2、资格预审的时候投标人应符合哪些方面的条件

3、工程承发包的内容

4、监理应该从哪方面进行索赔赔偿

5、建设工程合同特征

（一）某钢筋栓框架8层商业大厦工程项目，建设单位甲分别与监理企业已和承包单位丙

签订了施工阶段委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于建设单位(甲方)和监理企

业(乙方)的权利、义务和违约责任等专用条款的草案中提出以下内容：

1.监理人在监理工作中应维护委托人的合法利益。

2.施工期间的任何设计变更必须经过监理人的审查、认可并发布变更令方可为有效并付诸

实施。

3.监理人应在委托人的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。

4.监理人发现工程设计中的错误或不符合建设工程质量标准的要求时，有权要求设计方

更改。

5.监理人仅对本工程的施工质量实施监督控制，至于工程进度控制、费用控制的任务由委

托人行使。

6.监理人有审核批准索赔权。

7.监理人对工程进度款支付有审核签认权，委托人有独立于监理人之外的自主支付权。

8.在施工期间工地每发生一起人员重伤事故，监理人应受罚款1万元；发生一起死亡事故

受罚2万元；发生一起质量事故，监理人应付给委托人相当于质量事故经济损失5％的罚款。

9.监理人在征得委托人同意后，有发布开工令、停工今和复工令等指令的权利。

10.在合同责任期内，委托人未按合同要求的职责认真服务或委托人违背对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。

11．由于委托人严重违约及非监理人责任而使监理工作停止半年以上的情况，监理人有权终止合同。

12．委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人相应的经济损失。

[问题]：

1、以上各条款中正确的有哪些？（正确的每小题1分，共计3分）

2、不正确的有哪些？并改正。（不正确的每小题1分，共计9分）

（二）某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包公开招标工作。根

据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在方案确定后即开始招标、确定的招标程序如下：

1．成立该工程招标领导机构；

2．委托招标代理机构代理招标；

3．发出招标公告；

4．对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；

5．向潜在的投标资格的投标人发售招标文件；

6．召开投标预备会；

7．招标文件的澄清与修改；

8．建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；

9．召开开标会议，审查投标书；

10．组织评标；

11．与合格的投标者进行质疑澄清；

12．发出中标通知书；

13．确定中标单位；

14．建设单位与中标单位签订承发包合同。

[问题]：

1、指出上述招标程序中正确的有哪些？（正确的每小题1分，共计7分）

2、指出上述招标程序中不正确的有哪些？并改正。（不正确的每小题1分，共计7分）

（三）某建设项目，建设单位与监理单位签订了施工监理委托合同。监理单位委派了总监理工程师，组建了项目监理机构。项目监理机构根据项目的特性和总监理工程师的布置编写了监理规划，对监理人员的岗位职责及目标控制做出如下安排：

1．总监理工程师的岗位职责：（每点3分，共计6分）

（1）审查和处理工程变更；

（2）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

（3）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

（4）整理工程项目的监理资料；

（5）确定项目法人和项目经理的职责；

（6）主持编写项目监理规划，并负责管理监理机构的日常工作；

（7）检查和监督监理人员的工作。

2．经总监理工程师授权，总监理工程师代表履行的岗位职责：（每点1.5分，共计6分）

（1）审批项目监理实施细则；

（2）签发工程暂停令；

（3）主持或参与工程质量事故的调查；

（4）根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配、调换不称职的监理人员；

（5）审查承包单位提交的报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（6）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

3．监理工程师职责：（每点3分，共计9分）

（1）主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作；

（2）对所负责控制的项目进行规划，建立实施控制的分系统；

（3）检查确认工序质量，进行检验；

（4）实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。

4．监理员的岗位职责：（每点3分，共计6分）

（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

（3）审核工程计量的数据和原始数据；

（4）按设计图纸及有关规定，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

（5）做好监理日记和有关的监理记录；

（6）检查进场材料、设备的原始凭证。

[问题]：以上各监理人员的职责划分有哪些不妥？如何调整？

（一）某业主拟开发一工程项目,业主已与施工单位签订了施工合同。若你作为一名工程师，对在执行合同中遇到的下列问题如何处理？

1、在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为505天。但在施工合同中，开工日期至竣工日期的日历天数为515天，请问合理的工期应为多少天？（2分）为什么？（3分）

2、在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？（2分）为什么？（3分）

3、在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调配，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，工程师应如何答复？（8分）

4、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按当地政府有关规定，在23：00以后一般不得施工，若有特殊情况需要给附近居民补贴，此项费用由谁承担？（2分）为什么？（3分）

答案

1.按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为515天。

2在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。

3.由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内超过8个小时。施工单位又按规定提出索赔，故监理工程师应批复工期顺延。由于工人已被安排进行其他生产工作，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作，监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。

4.夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。

（二）某大型工业项目进行施工招标，招标人编制了完整详细的招标文件，其招标文件的内容如下：

（1）招标公告；（2）投标须知；（3）通用条款；（4）专用条款；（5）合同格式；（6）图纸；（7）工程量清单；

（8）中标通知书；（9）评标委员会名单；（10）标底编制人员名单。招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，要求包括：（1）资质

等级达到要求标准；（2）投标人在开户银行的存款达工程造价的5%；（3）主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成；（4）具有同类工程施工经验和能力。评标时采用评标价法来确定中标人。

[问题]：

1、上述招标文件中有哪些不属于规定的招标文件内容?（每点2分，共计8分）

2、资格预审对投标人的必要合格条件主要包括哪几个方面?（每点1分，共计8分）

3、上述材料中的必要合格条件有哪些不妥之处?（每点2分，共计6分）

答案

1．不属于招标文件的内容：招标公告、中标通知书、评标委员会名单、标底、编制人员名单。

2．主要包括：营业执照；资质等级；具体状况；流动资金；分包计划；履约情况。