木方购销的合同

木方购销的合同（精选6篇）

木方购销的合同 第1篇

木方购销合同合集8篇

在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的木方购销合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

木方购销合同1

甲方(需方)： 乙方(供方)：

甲、乙双方就甲方的木方模板供应的有关事宜，经双方协商一致，达成以下协议，以资双方共同遵照履行。

一、甲方采购的物品内容和成交价格(不含税)

二、交货地点、运输费用

乙方负责将货物送到甲方工地，由甲方负责卸货，运费由乙方承担。

三、供货质量、时间及收货

1、供货质量：乙方必须确保销售的木方、竹跳为全新原材料加工制作的成品，木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检，未达到标准的材料退回。如因乙方供应的竹跳存在质量问题，导致甲方在使用过程中发生安全事故，由乙方负责其相关则责任和经济。

2、供货时间：甲方根据工程的实际需要，将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方，乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。

3、甲方指定(身份证号码)为收货人，甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知，否则，非甲方指定收货人收货或者签收提货单证(指乙方的发货单等交货凭证)的，乙方应予以拒绝，甲方亦有权不予认可，由此造成的损失由乙方自行承担。

四、付款方式

竹跳由乙方全部垫资，甲方在21天内付清全部款项;木方费用视甲方资金实际情况采取一部分付现金，一部分欠款，欠款部分视为乙方垫资，其利息为40元/m3/月。

五、甲乙双方违约责任

1、甲方未能按本合同的约定支付货款，按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率的两倍向乙方支付违约金。

2、乙方未能按本合同的约定供货，甲方有权另行采购货物，由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。

3、乙方销售的货物存在质量问题，按本合同的相关约定处理。

六、其他事项约定：

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签定补充协议。

2、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同2

供货方：(以下简称甲方)购货方：(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，按互惠互利的原则，达成以下购销合同条款。

一、木方规格：3米木方、2米木方、4米木方。材质为进口松木加包装，不能用杂木，且质量必须达到3cmx8cmx2.9m足尺。如果豁飘超过30公分长度就必须退货。

二、单价：3米木方;0.03x0.08x3米=(13.8)元/根(现金价)2米木方;0.03x0.08x2米=(7.6)元/根(现金价)4米木方;0.03x0.08x4米=()元/根

三、付款方式：甲方供给乙方的货款三个月结算一次，从供货之日起，三个月付供货款的65%，乙方需要的木方送完后的四个月内全部付清。

四、双方的权利和义务：甲方所供材料数量达不到要求，乙方有权拒收，乙方需要必须提前五天通知甲方，如在通知时间内甲方不能按时到货，应由甲方负责工期赔偿损失。乙方如在款额规定内不及时付款给甲方，甲方有权不供货，每月每条3米木方按每条0.36元，2米木方按0.24元。超过四个月后未付清全款，每条木方另加收0.5元。

五、交货方式：由甲方负责运到乙方指定地点，货到由乙方安排人按质量要求收获签字为准，运费由供货方负责，下车由购货方负责。

六、未尽事宜，如在履行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不成甲乙双方均可向人民法院提起诉讼。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同3

甲方(供方)：

乙方(乙方)：

经双方友好协商达成如下协议：

一、乙方需要的模板木方如下表：

二、质量要求：

甲方模板送至工地如果与所定模板不符，乙方有权拒收，当车退回，运费由甲方自行负责。乙方验收合格后卸货。在乙方使用模板按要求每使用一次打一次的脱模剂，无人为损坏的情况，甲方应保证所送模板的95%能重复使用 次。

三.付款方式：

平±0.00付已送货款的 层楼面付至已送货款的，主题封顶15天内付清全部货款。

四、货款最迟在乙方工程主体封顶15天内或约定 月付清全部货款。如乙方因任何原因造成停工超过10天，必须付清所有货款。

五、月内未付清全部货款的，双方协商同意在以上现金价基础上额外加价。模板在现金价基础上每块每月加2元，木方每米每月在现金价基础上另加0.2元，加价是货到工地签收之日起付清货款之日止。不足一个月按一个月计算，超过一个月按二个月计算，以此类推至付清款之日计算每块模板及每米方木的单价。(比方说：一块模板欠账5个月另外加价10元∕块)上述加价是按每月资金周转一次进行计算，与利息无关。乙方在结算时不得反悔。(以上价格不含税)。

六、乙方未按上述约定付清全部货款，甲方有权向当地人民法院起诉并追回所欠的全部货款。

七、送货时间与数量由乙方指定 提前三天通知甲方，甲方必须按乙方要求送到，货到工地乙方点数为准并签字确认，不得延迟乙方工期。双方签订此协议后，乙方不得购进另外单位或个人模板、木方，甲方必须保证乙方所需的模板、木方数量。如发现乙方购进其他单位或个人模板、木方，乙方必须付清甲方已送的全部货款。

八、如有未尽事宜双方协商解决，此协议一式二份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同4

甲方(供方)：_____

乙方(乙方)：_____

经双方友好协商达成如下协议：

一、质量要求：甲方模板送至工地如果与所定模板不符，乙方有权拒收，当车退回，运费由甲方自行负责。乙方验收合格后卸货。在乙方使用模板按要求每使用一次打一次的脱模剂，无人为损坏的情况，甲方应保证所送模板的95%能重复使用次。

二、付款方式：平±0.00付已送货款的层楼面付至已送货款的，主题封顶15天内付清全部货款。

三、货款最迟在乙方工程主体封顶xx天内或约定月付清全部货款。如乙方因任何原因造成停工超过xx天，必须付清所有货款。

四、月内未付清全部货款的，双方协商同意在以上现金价基础上额外加价。模板在现金价基础上每块每月加x元，木方每米每月在现金价基础上另加0.2元，加价是货到工地签收之日起付清货款之日止。不足一个月按一个月计算，超过一个月按二个月计算，以此类推至付清款之日计算每块模板及每米方木的单价。(比方说：一块模板欠账x个月另外加价x元∕块)上述加价是按每月资金周转一次进行计算，与利息无关。乙方在结算时不得反悔。(以上价格不含税)。

五、乙方未按上述约定付清全部货款，甲方有权向当地人民法院起诉并追回所欠的全部货款。

六、送货时间与数量由乙方指定提前三天通知甲方，甲方必须按乙方要求送到，货到工地乙方点数为准并签字确认，不得延迟乙方工期。双方签订此协议后，乙方不得购进另外单位或个人模板、木方，甲方必须保证乙方所需的模板、木方数量。如发现乙方购进其他单位或个人模板、木方，乙方必须付清甲方已送的全部货款。

七、如有未尽事宜双方协商解决，此协议一式二份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同5

购货方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合国法》及相关法律规定，双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所需模板事宜，与甲方协商订阅本合同为明确双方权利、义务关系，具体条款约定如下：

一、木方规格：

1、4.5cm×6.5cm价格每米4.6元，长度2m、2.5m、3m。

2、木胶板：1.83m×9.15cm，厚度7层，价格每张45元。

二、运输方式及费用

乙方负责送货到工地，运费及装车费由乙方负责，卸车费及工地搬运由甲方负责。

三、供货质量及时间

供货质量以封存样品为准，如有质量问题，甲方应在五日内告知乙方况换，甲方需要的材料时间提前一个星期通知乙方。

四、收货方式

1、甲方指定为工地材料员，负责材料进场通知，验收签字或盖章等事宜(欠条和入库单同样作为结算依据)。

2、乙方指定为供货联系人，负责与工地对账、结算等事宜。

五、付款方式

乙方每年货送到工地按本车的货款甲方支付50%给乙方，剩余每车的50%货款甲方一个月内全部付清给乙方。

六、甲、乙双方违约责任

1、乙方供应材料期间必须保证供货及时且质量合格，如因乙方原因造成甲方工期延误，给甲方带来的一切损失均由乙方负责。

2、在乙方供应材料期间，甲方不得从其它供货渠道购进合同以内的材料(乙方不能按时保持供货除外)，若有违约，乙方有权终止合同并要求甲方必须全部付清乙方所有的材料款，并处以总材料款10%的违约金。

3、甲方如不能按时付款，乙方有权停止供货，逾期未付的货款，则按每天千分之三的违约金计算。

七、其它约定

1、合同期间如乙方向甲方提供合同以外的材料或价格发生改变，而未签订补充协议时，结算以送货收据为准，付款按本合同执行。

2、在施工过程中，甲方如遇可抗拒原因使工地连续停工十五天以上，全部贷款则在停工日起三十天之内全部付清。

八、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同6

甲方(供方)：

乙方(乙方)：

经双方友好协商达成如下协议：

一、乙方需要的模板木方如下表：

二、质量要求：甲方模板送至工地如果与所定模板不符，乙方有权拒收，当车退回，运费由甲方自行负责。乙方验收合格后卸货。在乙方使用模板按要求每使用一次打一次的脱模剂，无人为损坏的情况，甲方应保证所送模板的95%能重复使用次。

三.付款方式：平177;0.00付已送货款的 层楼面付至已送货款的，主题封顶15天内付清全部货款。

四、货款最迟在乙方工程主体封顶15天内或约定____月付清全部货款。如乙方因任何原因造成停工超过10天，必须付清所有货款。

五、月内未付清全部货款的，双方协商同意在以上现金价基础上额外加价。模板在现金价基础上每块每月加2元，木方每米每月在现金价基础上另加0.2元，加价是货到工地签收之日起付清货款之日止。不足一个月按一个月计算，超过一个月按二个月计算，以此类推至付清款之日计算每块模板及每米方木的单价。(比方说：一块模板欠账5个月另外加价10元∕块)上述加价是按每月资金周转一次进行计算，与利息无关。乙方在结算时不得反悔。(以上价格不含税)。

六、乙方未按上述约定付清全部货款，甲方有权向当地人民法院起诉并追回所欠的全部货款。

七、送货时间与数量由乙方指定提前三天通知甲方，甲方必须按乙方要求送到，货到工地乙方点数为准并签字确认，不得延迟乙方工期。双方签订此协议后，乙方不得购进另外单位或个人模板、木方，甲方必须保证乙方所需的模板、木方数量。如发现乙方购进其他单位或个人模板、木方，乙方必须付清甲方已送的全部货款。

八、如有未尽事宜双方协商解决，此协议一式二份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

木方购销合同7

甲方：

乙方：

根据《合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的原则下，经友好协商，就甲方工程所需材料的相关事宜一致达成以下协议：

一、产品名称及规格：

1、如遇市场价格上涨或下浮超过5%以外的，执行调整。

2、以有所有单价均不含税。

二、供货及运输

为保证及时供货，乙方负责提供甲方总用量50%的材料，甲方需向乙方提供月批量计划及周批量计划。每次需货，甲方至少提前一天通知乙方，乙方按货物的样品质量、规格、数量及品牌，便于组织安排，且货物由乙方运到工地指定地点，并负责卸货到甲方指定位置堆码好。

三、产品质量

1、乙方的产品按送样封样标准执行。

2、如甲方特殊要求的产品，双方协商达成一致后另行签订相应合同。

四、货物交货验收

1、交货地点：金牛区锦西人家三标段

2、甲方接收货物时，应根据发货清单对货物的品种、规格、数量等进行清点并在发货清单联上签收。甲方委托进行货物签收。

3、供方必须提供产品检验报告和合格证等相关有效资料。

4、供方必须按照甲方提供的货物计划和时间送到工地，若耽误时间由供方承担甲方承建本工程所造成损失的一切费用和责任。

五、结算方式

1、按供货总额达到100万时，支付20万;总额达到200万时，再支付20万;主体封顶后一个月内支付至总额的60%;余下40%款项在60天内结清。

2、垫资费用以每批次货到之日一月后起计算，按所供货款月息3%计息。资金利息按每两个月结算支付一次。

六、其他

1、本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、在合同履行期间如有未尽事宜，双方另行协商。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木方购销合同8

买方：湖南__建设集团有限公司湖南省___指挥中心体系项目建安工程项目部（以下简称甲方）

卖方：（身份证号码）（以下简称乙方）

甲、乙双方就甲方承建的湖南省___指挥中心大楼项目的木方模板供应的有关事宜，经双方协商一致，达成以下协议，以资双方共同遵照履行。

一、甲方采购的物品内容和成交价格（不含税）

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

木方

4.5cm_6.5cm

米

木方

5.5cm_7.5cm

米

1.83m_0.915m_16mm

块

1.22m_2.44m_16mm

块

备注

结算与付款均以甲方的实际购买数量为准

二、交货地点、运输费用

乙方负责将货物送到甲方工地，由甲方负责卸货，运费由乙方承担。

三、供货质量、时间及收货

1、供货质量：乙方必须确保销售的.木方、模板为全新原材料加工制作的成品，木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检，未达到标准的材料退回。如因乙方供应的模板存在质量问题，导致甲方在正常使用时出现开裂或者炸模等现象，乙方按壹张换两张模板的标准予以更换或扣减结算价款，如模板开裂或者炸模还给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

2、供货时间：甲方根据工程的实际需要，将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方，乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。

3、甲方指定（身份证号码）为收货人，甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知，否则，非甲方指定收货人收货或者签收提货单证（指乙方的发货单等交货凭证）的，乙方应予以拒绝，甲方亦有权不予认可，由此造成的损失由乙方自行承担。

四、付款方式

按批次结算支付。即每批货物送到甲方工地初验合格后三日内，甲方支付当批次货款金额的80%，剩余20%的货款，在甲方工地停用乙方货物后30天内一次性付清。

五、甲乙双方违约责任

1、甲方未能按本合同的约定支付货款，按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率向乙方支付违约金。

2、乙方未能按本合同的约定供货，甲方有权另行采购货物，由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。

理金款及证货到甲方工程下，秉着互惠互利、合作共赢的原则3、乙方销售的货物存在质量问题，按本合同的相关约定处理。

六、其他事项约定：

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签定补充协议。

2、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

甲方：湖南__建设集团有限公司湖南省___指挥中心体系项目建安工程项目部

委托代理人：

合同签订时间：

乙方：

身份证号码：

合同签订时间：

木方购销的合同 第2篇

需方（甲方）：

供方（乙方）：

根据（中华人民共和国合同法）及相关法律法规的规定，经双方充分协商特订立本合同，以资共同遵守。

一、产品名称、规格、数量、单价：

1、甲方所要的木方为松木方，其它任何杂木甲方一律不收。

2、4cm×9cm下锯，实际成品为3.8cm×8.8cm正负只能在0.1cm之内

3、每块木方不超出30cm的飘皮，否则甲方不认可。

1.1.4、木方价格2m3m

二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运：

1、交货时间 ：甲方在接受乙方订单后三日内发货。

2、交货地点：宣恩贡水龙城工地。

3、交货方式：货到甲方指定交货地点后甲方应组织人员进行验收，甲方指定工作人员负责货物的签收。

4、产品装运：货物装车费和运费由乙方负责，卸车由甲方负责，乙方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从甲方的指挥。

三、产品的技术标准：

乙方交付的产品应符合甲方订单对尺寸的具体要求，质量按相关国家标准执行。

四、产品的验收：

1、货到甲方指定地点后，由甲方本合同约定的标准和要求进行外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续，如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合规定的应及时提出异议，否则、甲方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。

2、甲方在使用中发现产品质量问题（不能在验货中发现的问题），甲方最迟不得自产品收到之日起七日内向乙方提出异议，乙方收到甲方异议后应在四日负责处理完毕。甲方未提出异议的视为产品符合规定，（甲方在使用时若发现的飘皮甲方将清理好成堆，乙方在下一车来应主动装上车并扣除原来的数量）

五、付款规定：

若甲方未按时付款

六、其它约定：

1、甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，经双方协商或取得有关主管机关证明后终止合同。

3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，双方应量协商解决。协商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼，鉴定费、律师费等相关费用均由败方承担。

4、本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：乙方：

电话：电话：

公司购销合同内部控制的案例解析 第3篇

案例:2014年8月18日, 原告甲公司与被告乙公司通过传真方式订立汽车发动机购销合同一份, 约定由被告提供80万元各类型号发动机20台;结算方式及期限为“货到付款”;需方向供方预付定金24万元, 供方收到定金后3日内组织生产, 并送货至乙方, 定金冲抵总货款。双方就验收标准、方法及提出异议的期限等进行了约定。合同订立当日, 原告支付乙方定金24万元。8月30日, 被告送货10台, 货款40万元。原告收到货物向被告出具收条一份, 并在该收条注明“货款减去定金24万元, 其余部分在9月15日按约定交货后, 一并结清, 如销货方违约, 适用定金处罚的规定”。9月15日, 原告发传真要求乙方及时送货, 当日被告以原告违约拒付货款为由, 两次传真要求原告立即付清第一批发动机货款, 并将待送货物价款付清, 以便其继续履行合同。原告对被告传真不予答复, 被告乙公司未再履行剩余货物供货义务, 引起诉讼。法院经审理认为:合同约定结算方式及期限为“货到付款”, 而未约定分批结清货款还是全部供货后结清货款, 且乙公司已收取定金24万元, 故对结算方式和期限约定理解为乙公司全部供货后甲公司才负有结清货款的义务。乙公司要求甲公司分批结清货款遭拒, 单方提出变更合同约定的付款方式和期限, 继而终止履行全面供货的义务, 造成违约, 对未履行部分相应定金应该承担双倍返还的责任。

案例解析:本案中合同条款“货到付款”看似简洁明确, 实则所指交货方式、结算方式以及履行顺序不明, 隐藏重大漏洞, 直接引发本案争议。结合这个案例, 重点强调公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面的合同监管要求以及控制方法, 分析公司在购销合同的签订、履行过程中以及履行完毕后将可能承担的风险以及对此类风险的控制方法。

一、内部环境

《公司内部控制基本规范》规定, 公司应当建立规范的公司治理结构和议事规则, 明确决策、执行、监督等方面职责权限, 形成科学有效的职责分工和制衡机制。

首先, 明确合同管理的机构, 配备专人负责合同管理, 加强对相关人员的培训;其次, 建立合同归口审查和分级授权管理制度, 使合同管理逐步规范化、制度化;再次, 赋予合同业务部门和承办人、合同审查部门和承办人、合同批准机构和人员及合同归档部门和承办人相应的职责和权限;最后, 规章制度一经制定, 除了严格遵照执行外, 还应有相应的措施以保证该项制度得以更新。

公司在控制合同风险方面要着重建立高效的内部控制环境, 包括治理机构、机构设置及权责分配、内部控制、人力资源政策、企业文化等因素, 公司应当建立健全权责分配机制、有效的内部治理结构, 提升员工的职业道德素养, 培养员工积极向上的价值观和责任感, 增强管理层及员工的法制观念。

二、风险评估

合同管理关注风险包括:一是未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达到要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈, 可能导致公司合法权益受到损害;二是合同未全面履行或监控不当, 可能导致公司诉讼失败、经济利益受损;三是合同纠纷处理不当, 可能损害公司利益、信誉和形象。

本案中, 无论甲公司还是乙公司, 均未认识到合同中关于交货方式、结算方式以及履行顺序不明等方面的风险, 造成双方不必要的纠纷, 影响正常的生产经营。如果甲乙双方在订立合同时, 能经过风险评估这一环节, 结果就截然不同了。

公司在合同各环节应当关注相关的合同风险, 做好风险应对, 根据环境变化适时调整风险应对措施。主要包括合同缔约谈判环节、文本拟定环节、合同审核环节、合同签订环节、合同履行环节和合同结算环节, 对这些环节进行风险分析, 权衡风险和收益, 确定风险应对策略, 实现对风险的有效控制。

三、控制活动

公司在实施控制措施的过程中应当建立公司制度、岗位设置以及规范流程, 其中, 控制活动的关键环节包括:一是实行分级授权, 归口管理;二是签约主体资格及合同订立的程序、形式、内容等应当合规合法;三是合同履行、变更或解除应当得到有效监控。

合同管理过程中应当运用的控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制以及绩效考评控制。

四、信息与沟通

公司合同从订立到履行的一系列程序经过都应当纳入到内部控制, 包括缔约谈判、对合同对方情况调查、合同文本的起草和审查、合同签署、合同全面履行、合同纠纷管理、合同的登记和评估。这些程序由不同部门实施, 人员分工授权也不尽相同, 如果没有有效的信息沟通, 其结果的严重性既可想而知又无法预料。

信息与沟通贯穿公司内部控制各个环节, 公司应当建立健全信息与沟通制度, 明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序, 保证信息及时沟通。沟通可以把抽象的决策计划转化为被员工理解的具体指示, 使相关人员明确自己的地位和职责, 并且, 管理者能够从员工的反映中得知激励员工行动的方法。

五、内部监督

内部监督分为日常监督和专项监督。公司不但应当根据实际情况定期对合同管理制度的实施情况进行常规、持续的监督检查, 并且在公司经营计划、业务流程、重要人员发生较大调整或变化的情况下, 也可以有针对性对合同管理的某些方面展开有针对性的监督检查, 其范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等确定。

本案例中, 甲公司已经认识到合同中做出有关付款方式的约定从而对乙公司及时供货义务加以限制, 但是公司内部控制活动, 并没有能够有效地控制风险、保障合同目的的实现:一是没有识别合同漏洞, 定金超过20%部分无效;二是未重视合同, 没有识别对支付方式约定不完整带来的履约风险。

乙公司被法院认定为违约, 对未履行部分相应定金承担双倍返还的责任。说明其风险评估机制不健全, 未能及时识别和应对风险。不足:一是没有对合同全面履行情况进行有效监控;二是相关人员没有识别违约风险;三是没有选择个山谷的风险应对策略。

这是一个常见案例, 甲公司、乙公司在合同风险控制上存在漏洞, 需要制定完善的合同管理内部控制制度, 明确双方的法律责任, 合同管理中公司要从以上五方面控制风险:内部控制环境方面要完善公司治理结构;风险评估首先要识别合同为全面履行的内部风险以及法律因素、市场因素带来的外部风险, 根据风险分析控制活动严格履行合同条款;对于双方合同履行情况做好内部沟通和相互沟通;最后, 公司还应当在日常经营过程中实施内部监督, 公司对监督过程中发现的内部控制缺陷, 应当分析缺陷的性质和产生原因, 提出整改方案, 采取适当的形式及时向董事会、监事会或管理层报告。

摘要：公司在购销合同的签订、履行过程中以及履行完毕后将可能承担的风险以及对此类风险的控制方法, 重点强调公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面的合同监管要求以及控制方法。

关键词：购销合同,内部控制,协调监管

参考文献

一起购销合同纠纷案引起的思考 第4篇

摘 要：近年来，随着法治环境的发展，相关购销合同文本也随之逐渐完善，但具体到实务适用中，仍有一些要引起重视的环节，笔者拟以一起购销合同纠纷案件进行分析探讨，以期抛砖引玉之功效。

关键词：购销；签收单；变更；确认

一、案情简介

中國某工程公司分公司承担某工程项目施工。2006年1月18日，厦门某公司与中国某工程公司分公司签订《厦门市预拌混凝土购销合同》（以下简称混凝土合同），约定厦门某公司向中国某工程公司分公司供应预拌混凝土。合同签字人为中国某工程公司分公司的委托代理人“陈某某”。

2006年3月7日厦门某公司与中国某工程公司分公司签订《钢材销售合同》（以下简称钢材合同）约定供应钢材。其中在验收中约定“货到工地后，由需方指定的验收人现场负责人验收，并将盖其公司印章的验收单据交供方作为验收凭证，验收人签收字样为（ ）。验收人如变更，需方应书面通知供方。（验收人应提供其身份证复印件一份给供方，并在该复印件上签名，且由需方加盖公章）”，合同签字人为中国某工程公司分公司的委托代理人“王某某、陈某某”。

合同签订后，厦门某公司分别委托混凝土、钢材的两家上游供应商（A和B公司）分别直接将混凝土、钢材向工地供应，同时因工地建设需要另外供应了袋装水泥、水泥管桩（未签订合同）。中国某工程公司分公司陆续支付给厦门某公司货款共计843万元，但是双方未对843万元中分别多少支付袋装水泥、水泥管桩、混凝土、钢材款项进行约定。

该工地的工程结束后，经核算中国某工程公司分公司仍拖欠厦门某公司部分混凝土款和钢材款180万元。多次催缴无效后，厦门某公司提起诉讼催缴款项。

二、在案件处理过程中暴露了以下几个问题

1.对合同履行过程中的签收不够重视

混凝土合同中没有明确约定货物签收人，这样就导致在供货过程中没有明确具体的签收人，只能找工地的项目负责人签收，这从混凝土合同履行过程中的签收单可以看出。此外，供货确认单中很清楚的可以看到，供货确认的一方是上游A公司，另一方是中国某工程公司分公司。

虽然厦门某公司供应的混凝土是从上游A公司采购而来，上游A公司与中国某工程公司分公司的签收单是否当然适用于我方公司与中国某工程公司分公司呢？

合同只能约定合同双方的权利义务，合同具有相对性考虑。合同约定由厦门某公司向中国某工程公司分公司供货，那正确的签收确认程序应当是上游A公司与厦门某公司确认供货数量、厦门某公司与中国某工程公司分公司确认供货数量。而不是拿着一个没有厦门某公司任何确认的签收单，向中国某工程公司分公司要钱。同时，在法务人员处理过程中经仔细核对中国某工程公司分公司盖的章。章上面写的是“中国某公司厦门某工程项目经理部专用章·施工技术现场签证报量·（仅用于业主和监理）”，也就是严格意义来说，这个章只能用于对业主和监理单位施工技术现场签证报量而不是用于对供货数量的确认。如果要用于对材料供应单位供材的确认是否需要经过授权呢，否则就不能当然的就适用于供应材料的确认。

再来看钢材销售合同，合同中约定得很明确由“王某某”签字确认，并且加盖其公司印章作为验收凭证。我们看看钢材供应的“货物签收单”，首先抬头写的是“今收到上游B公司以下货物，特此证明。” 收货单位“厦门某公司的简称”，收货人“黄某某”。

对于这样一份货物签收单，能符合合同签收约定吗？很显然是不符合的。

有效的签收单表明供应方履行了合同交付货物义务的证据，是发生纠纷主张债权的重要凭据，有效签收单上应注明货物的名称、规格型号、单价、数量、金额、送货日期、送货人、收货单位，收货人。最重要的是有收货人的签名或收货单位的盖章。该收货人应是合同上约定或能提供授权委托书的收货人，否则一旦发生纠纷，收货方会辩称签收单上的人不是其职员而不承认收到货。就此钢材纠纷案件，在庭审中对方律师就明确答辩不是指定收货人王某某签字，无法确定黄某某的身份而不认账。

2.对合同履行变更没有办理相关的变更确认。

作为供方签了混凝土合同、钢材合同，就有义务按照合同的约定向需方供应。尽管法律允许，在合同履行过程中负有履行义务的一方，将其合同义务委托给第三人履行，但是这种第三人代为履行义务要按照法律的规定来执行。

我国《合同法》第六十五条规定“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任”以及第八十四条规定“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意”，这两个条款在实践中如何适用呢？在本案中如果我们要委托上游A公司代为供应混凝土，委托上游B公司代为供应钢材，则在委托前就应当书面通知中国某工程公司分公司，并要求施工单位对这个委托行为予以书面确认。这样上面由上游A公司送货的签收单以及由上游B公司送货的签收单就能作为厦门某公司向中国某工程公司分公司供货的证明，对供方、需方和施工单位都有约束力了。

因此，在合同履行过程，有发生变更是正常的，但是一定要强调，发生变更后，一定要形成有效的书面变更确认材料，这样在处理合同纠纷时能够有理有据，不至于陷入被动。就如该案件中的钢材销售合同，如果合同约定的签收人可能是领导，不可能天天在现场签收确认收货单，那么我们在履行合同过程中及时签订一份变更协议，将签收人由“王某某签字确认”变更为“黄某某签字确认”，并且加盖其公司印章，则就形成对厦门某公司比较有效的证据材料。

3.对合同履行过程中的账目核对没有及时有效的跟进

施工单位共计向厦门某公司支付货款843万元，但是这些货款是支付袋装水泥、水泥管桩、混凝土、钢材何种款项的，双方却没有约定。厦门某公司把这些款项，优先支付了袋装水泥、水泥管桩的款项后，再支付了部分混凝土、钢材的款项，所以只有混凝土和钢材欠款。对于施工单位来说，当然是希望优先支付违约金最高的钢材款。其次是混凝款，应此认为不拖欠钢材款。

法院在处理过程中也很觉得很难处理，总额就是843万，但是如何分割呢？多少是支付袋装水泥、多少是支付水泥管桩，多少是支付混凝土，多少是支付钢材的呢？如果合同双方在履行过程中，就施工单位每次支付款项时，如施工单位支付了100万，双方签字确认一下100万里面有支付钢材是多少，支付袋装水泥是多少、支付水泥管桩是多少，支付混凝土是多少，本来是个非常容易而应当做的事情，但是就是由于没有定期、及时进行核对确认，导致到了诉讼阶段就扯不清了。

合同履行完了，作为合同双方是否应该对个帐，确认一下总共供应了多少货，多少钱，还欠多少钱呢？

笔者认为这是肯定的。但是谁有权在对帐单上签字确认呢？首先当然是公司的法定代表人。在法定代表人不方便签的时候，可以由授权委托代理人签。我们再来看看证据材料中的《中国某工程公司分公司材料货款统计表》。从表格上看到对货物的数量、货款金额、欠款金额都进行了核对，施工单位也确认数量无误，但是注意看签字确认人“张某某”。在这个案件中“张某某”是谁呢？是否是施工单位的法定代表人或者授权委托代理人呢？如果是委托代理人，那委托授权书呢？如果这些都不是，那对“张某某”的签字，能否代表施工单位的确认呢？显然不行的。

那如何签订的对帐单才是有效的对账单呢？一个完整有效的对账单，应当准确详细地说明供货方、收货方，所供货物的名称规格型号，所供货物的起止时间、数量、单价、总额，已支付款项，未支付款项，约定支付的时间，并由有权签字人签字，加盖公章或财务章确认，这样才能确保供货方的权益。

这些问题，都要求我们在合同履行过程中及时有效的跟进。这里强调及时，更强调有效。如果不及时，时过境迁拖了很久可能雙方都忘记了具体的情况。如果虽然及时做了，但是做得不是有效的，那也不能形成有力有据的证明材料，而仅事倍功半。

三、总结

木方供货合同 第5篇

经甲乙双方协商同意，乙方将 所用木模板由甲方供应，为明确双方责任和义务，达成如下协议：

一、木模板规格、单价

木模板1.83m×0.915m，数量 ，单价 元，木模板1.22m×2.44m，数量 ，单价 ，乙方若需发票，税金由乙方承担，运费由甲方承担。

二、质量要求：

乙方每次要货，现场认可质量。不合格可以拒收，一旦收货使用不可退换，不得说质量有任何问题为由扣出材料款。

三、付款方式：

四、违约责任

因甲方原因不能及时交货，影响乙方工期，每影响一天，甲方付乙方每天100元损失费，乙方不能按协议第三条付款，每延误一天乙方付甲方每天500元损失费、要债误工费。

五、本协议一式两份，双方签字盖章生效。如双方发生争议，双方约定审判机构为葛洲坝人民法院。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

木方采购合同 第6篇

木方采购合同范本1

甲方：（需方）：湖南湘源鼎城区人民医院(二期)工程项目部

乙方：（供方）：

因甲方施工生产需要，同意由乙方供应甲方建筑用木方、模板，依

照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方充分协商，订立本合同，以供双方遵照执行。

一、规格、单价：

二、质量标准

模板质量：模板应观感优良，厚度一致

，内部密实，不能起皮脱层，必须保证周转13次以上。

木方质量：乙方所供杉木方必须几何尺寸方正，截面一致，不得有豁

皮、弯曲、裂痕、裂口等缺陷，不得有杂木方，进场后的木方在自然情况下不能产生变形、弯曲等。

三、交货地点、物资验收、计量方法

交货地点为鼎城区人民医院(二期)工程施工现场；到货后由甲方指定堆放场地，乙方自行下货并堆码整齐，满足工地文明施工要求。

甲方安排专人清点数量与签收，以双方现场确认的实际数量为准；对乙方所供材料质量不达标的甲方有权拒收，因周转次数等材质不达标造成的损失均由乙方负责，由甲方从乙方货款保证金中扣除。

因本工程材料用量较大，甲方有权视情况委托其他供应商供货。当甲方通知乙方供货后，乙方不得以任何借口推迟或断供，否则因此造成的损失均由乙方承担，由甲方从乙方货款保证金中扣除。

四、结算价、结算方式

货款结算中，乙方只对甲方提供普通收款收据结算凭证，甲方按双方协商一致的付款方式将货款转入甲乙双方协商指定的银行账户。

五、付款方式：

地下室顶板混凝土浇筑完成后付之前累计所供材料款的70％；主体封顶后付之前累计所供材料款的80％；余款在主体封顶后3个月内付清。

六、本合同在履行过程中发生未尽事宜，双方另行协商。

七、本合同一式二份，甲乙双方各一份，自甲、乙双方签字之日起生效，余款付清后自动失效。

甲

方（签字）

乙

方

（签字）

开户银行：

银行账号：

账户名称：

年 月 日

年 月 日

木方采购合同范本2

甲方(采购方)：__________

(以下简称甲方)

乙方(供应方)：__________

(以下简称乙方)

甲方由于_____工程项目建设的需要，现需从乙方处

第一条产品及价款

注：结算数量以双方现场确认的实际数量为准。

第二条供货时间

从_____年_____月_____日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。

第三条质量要求

乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。

竹模板实际厚度不得低于4mm厚。可保证周转_____次以上，木模板为清水优质模板。木方实际尺寸3.6cm×7.6cm以上。几何尺寸方正有缺陷(即豁皮)的木方不得超过总量的_____%。

第四条运输、交货及收货

1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由_____承担。

2、交货地点：

3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。

第五条支付及结算方式

1、支付方式：_____

2、结算方式：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的_____

。留_____作为材料质保金，_____年后无息返还。

第六条违约责任

(一)乙方应负的责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

(二)甲方应负的责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。

2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的三计算付给乙方，作为延期罚金。

第七条合同的调整

1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前乙方协商解决。

3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

第八条不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第九条争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十一条其他约定事项

1、本合同一式_____份，由甲、乙双方各执_____份。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

木方采购合同范本3

合同编号：

采

购

合

同

需方（甲方）：北京豫安辛伏建筑劳务有限公司

供方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

需方（甲方）：北京豫安辛伏建筑劳务有限公司

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方产品并由乙方提供相关服务事宜，达成如下一致协议：

1、标的、数量、价款

本合同项下的货物名称、规格、型号、数量（合理的损耗由乙方承担）、单价、合计金额等内容详见本合同附件1（《产品清单》）。

2、质量要求

2.1生产厂家、产地、注册商标

2.2乙方所提供的货物/产品应满足国家、行业及北京市的相关标准、规范；并符合生产/制造厂商出具的货物/产品出厂、安装、验收标准。

3、合理损耗标准及计算方法

合理损耗范围内的，按实际数量结算货款，超出合理损耗的部分甲方有权拒绝接收。

合理损耗的范围：

合理损耗的计算方法：

4、标的物风险转移

标的物风险自乙方将货物运至合同约定地点的交付地点交付甲方，甲方验收合格并签收后转移至甲方。

5、交付标的物或提取标的物的物单证的方式、时间、地点

5.1交付方式：乙方应于本合同标的物加工制作前与甲方进行规格与数量的确认。乙方应于指定的交货期间但不迟于本合同约定的时间（除非有书面通知）将货物运至甲方指定的交付地点，并将货物及其附属物一并交给甲方。

5.2交付地点：

5.3货物签收：乙方运输货物到现场后，双方对到场货物共同清点，以实际签收数量作为本合同的最终结算数量。

5.4交货时间：乙方应按甲方要求日期向甲方交付本合同项下全部货物。

5.5退货：因工程变更而使到场货物剩余，在货物无损的＇情况下乙方同意无条件按合同单价退货，并承担退货费用。

6、运输方式及达到站（港）和费用负担

包装、运输等费用含在本合同第一条所列的乙方报价中，由乙方承担。

7、验收标准、方法、地点及期限

7.1交付货物时，甲方按照乙方提供的送货清单对货物进行检验，如在交货检验过程中发现乙方提供的任何货物的品名、规格、型号、数量或生产厂家与本合同的约定有不符之处或任何货物的外观存在破损，甲方有权退回货物并向乙方提出索赔。

7.2在本合同规定的质量保证期内，若发现乙方提供的任何货物与本合同规定不符、存在质量问题或缺陷，甲方应安排有关检验机构进

行检验，并有权凭有关检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。如有关检验机构检验合格，则相关检验费用由甲方负担；若检验不合格，检验费用由乙方负担。

8、质量保证

乙方保证本合同项下的全部货物完全符合本合同规定和国家标准。

9、结算方式、时间及地点

9.1本合同无预付款。

9.2货物运至甲方指定的交货地点验收合格后，乙方需持甲方签认的收货单到甲方材料部门办理挂账手续，货款达到50万元，或下月5日前，甲方向乙方支付实际到账货物价款部分的60%，剩余部分在货到3个月内结清。

9.3付款应以汇兑（信汇或电汇）方式进行，甲方将货款汇至乙方指定账户：中国农业银行账户。

9.4付款地为甲方公司财务部门。

10、违约责任

10.1乙方未按本合同的要求在交货期间内交货的，应自交货期届满之日起，每个日历天按合同总价的0.01%向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的损失由乙方赔偿。

10.2乙方提供的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换或补齐，因此而发生的费用由乙方承担；乙方应在

15个日历天内更换或补齐完毕，且每日按合同总价款的0.01%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。如乙方未能在上述规定期间内更换或补齐完毕的，视为乙方无法继续履行本合同，甲方有权解除合同。如因货物不符合质量标准或交货数量不符合合同约定而造成甲方的损失超过违约金的，乙方仍应当就违约金不足部分向甲方赔偿。

10.3若乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，甲方有权在其应付合同价款中予以直接扣除。

10.4甲方未按本合同的约定支付合同价款的，自构成逾期支付之日起，每个日历天应按逾期未付的合同价款数额的0.01%向乙方支付违约金，乙方有权停止供应货物。

11、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式4份，甲方执3份，乙方执1份具有同等法律效力。

12、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成，双方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方（签字盖章）：

甲方（签字盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

单位地址：单位地址：

木方采购合同范本4

买方（以下简称“甲方”）：东莞市卓越建筑劳务分包有限公司（公章）

卖方（以下简称“乙方”）：（公章）

根据《中华人民共和国合同法》之规定，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实守信的原则，就购买模板、木方产品，达成共识并订立以下合同条款供双方遵照执行：

一、工程项目名称及地点：

（省

市

区ⅩⅩ路

号）

二、合同范围内容：模板、木方的供货

三、交货日期和地点：

签订合同之日起，甲方根据工程进度需要，分期分批向乙方购进所需模板、木方，乙方应在收到甲方通知三日内将材料送到甲方工地。到货地点和日期以乙方送货到达本合同约定的工程项目所在地为准，如拖延送货或在约定时间货物未送达上述指定地点视为逾期，逾期一天按1000元/天罚款。

运输及装卸费用由乙方承担。送货可多退少补。（注：送货人姓名：

手机：）

五、质量要求及验收标准：

1、质量要求技术标准必须符合模板、木方之国家及行业标准，按甲方确认的样板收货，按优等品标准供货。

2、乙方送货由甲方派人验收，按现场清点数量计算，乙方根据甲方要求堆放整齐；乙方需给予甲方三个月时间检测质量，并保证所送之模板、木方与样板质量相符，如质量不合格，甲方有权退货，送检费用、返工费用及耽误工期费用由乙方承担。

3、乙方保证所送模板、木方质量合格，并可周转使用15次；凡是在使用期间（周转使用15次内）模板出现质量问题（裂缝、脱胶、断层等），本人愿意免费更换，并自愿接受出现一张有质量问题的模板换十张新模板的处

理方式，且承诺货款付款周期为六个月。

4、如不能当面签收，甲乙双方约定的包括但不限于甲方的文件、函件、资料、联系单、告知单、供货单、提货单等如果以书面形式送达乙方，乙方的送达地址：

，乙方的送达人：

，乙方在

送达之日起五日内必须做出处理，否则视乙方为违约，甲方有权停止支付货款。

5、发生质量争议时，以广东省建设工程质量安全监督检测总站的检测结果为标准。

六、结算方式：

1、签订合同后，全部货到工地数量验收合格后月结货款的70%，剩余30%待主体封顶后支付。乙方收到货款后自行承担其本身的包括但不限于税务、工商等手续和责任。

2、甲方每次付款时在两种付款方式中可以根据甲方情况选择其中一种：1、甲方银行转账；2、委托第三方付款（乙方收到第三方付款，视为甲方付款）。乙方收款时必须完善收款手续并签订《付款确认书》（如不签订，甲方有权拒付后续款项）。

3、乙方每次结款前必须出示公司之前付款明细并加盖公司公章或财务专用章，甲方财务将以此为依据对帐，如乙方付款明细有误，按100元/次罚款，甲方有权延期付款；乙方结款时必须出具与本合同订立的信息包括但不限于公司名称、法人代表、银行账号等内容相一致的票据、单据，如乙方提供的是内容不一致的票据、单据，甲方有权不受理。

七、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，本合同经双方签字盖章后生效。

合同执行完毕后自动失效。

八、合同发生争议时，双方应协商解决，如协商不成时，依法向东莞市第一人民法院起诉。

甲方：东莞市卓越建筑劳务分包有限公司（公章）

乙方：（公章）

甲方法定代表人（签字或盖章）：

乙方法定代表人（签字或盖章）：

甲方授权委托人（签字、指纹）：

乙方授权委托人（签字、指纹）：

甲方授权委托人身份证号码：

乙方授权委托人身份证号码：

乙方收款账号：

乙方收款账号户名及开户银行：

签订地点：

，签订时间：

年 月 日

木方采购合同范本5

甲方：供方辉城县鑫泉木业有限公司

乙方：需方

乙方因建筑需要，向甲方购买高层建筑模板，根据国家合同法第135条、142条、115条、131条等。（买卖合同）法律条款，本着友好合作，互助互利精神，遵守诚实、守信原则，现经充分协商，一致同意签订本合同，双方务必信守执行。

二、供货时间：在合同有效期限内，按乙方签发的订单分批供货（甲方接到订单7日内送达

乙方工地，运输过程中不可抗拒的自然因素除外）

三、结算方式：

双方协定：甲方保证乙方所需全部模板，乙方不得接受其它方面模板，甲方供应至地面正负零，按比例首付80﹪货款，次月结清尾款。第二批货进场后，到8

层以下第二批货款全部结清。如乙方工程中间意外停工，乙方必须在停工之日起，半月内付清甲方货款。货款不得推迟拖延。

四、甲方对质量负责的条件和期限：

1、模板在正常合理使用过程中保证周转8次以上，没百张整体高度不低于1.28米，如在正常合理使用过程中按国家标准出现超出5﹪的脱模开胶问题，可向甲方挑换新板，以一换一，如乙方人为损坏，甲方概不负责。

2、乙方不得无故刁难或扣押甲方货款，如货不合格可以换货，否则甲方有权终止合同，结清甲方全款。

3、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

五、违约责任：

1、甲方接到乙方订单后，未按时供货，甲方应承担次车货款的5﹪违约金。

2、乙方按合同约定延迟付款，应偿还甲方按月计算总货款的8﹪违约金。

六、本合同在执行过程中如发生纠纷，签订的合同不能落实时，可向法院诉讼，诉讼地址甲方所在地。

甲方：

盖章

乙方：盖章

法定人：盖章

法定人:

盖章

身份证号：

身份证号：

电话：

电话：

开户行帐号：

开户行帐号：

签订地点：

签订时间：

年 月 日

木方采购合同范本6

购货方：（以下简称甲方）

供货方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所需模板木方事宜，与甲方协商订立本合同，为明确双方权利、义务关系，具体条款约定如下：

一、品名、规格、数量、单价

二、运输方式及费用

乙方负责送货到工地，运费及装车费由乙方负责，卸车费及工地搬运由甲方负责。

三、供货质量及时间

甲方需要的材料通知后三天内到货，如有质量问题，甲方应在三日内书面告知乙方兑现。

四、收货方式

甲方指定

为工地验收员，货到工地验收无误后，收货以签字或盖章生效。

五、付款方式：

指定账户：

用户名：开户行：

六、甲方违约责任

1、在乙方供应材料期间，甲方不得从其它供货渠道购进模板、木方（乙方不能按时按量供货除外），若有违约，乙方有权终止合同并要甲方必须全部付清乙方所有材料款，如甲方没有按合同约定时间付款乙方，则赔偿总货款的千分之五每日的违约金给乙方。

第七条：乙方违约责任：

1、如乙方没按时按量供货，甲方可以终止合，更换供货商。

2、乙方所送模板质量保证重复使用

次，如出现大面积开裂、脱皮现象，由乙方负责更换。（其中

3-5

%属于正常损耗）

第八条：其他约定

1、期间如乙方向甲方提供合同以外的材料或价格发生改变，而未签订补充协议时，结算以送货收据为准，付款按本合同执行。

2、在施工过程中，甲方工地连续停工十五天以上，全部货款则在停工日起三十天之内全部付清。

3、如遇争议，共同协商不好时，双方选择向乙方所在地人民法院诉讼解决。

第九条

合同协商，解决合同

1、合同订立后，双方协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签订补充协议。

2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。货款结算后失效。

采购单位：供货单位:

甲方代表签字：

乙方代表签字：

身份证号码：

身份证号码：

电话：

电话：

日期：

年 月 日

日期：

年 月 日

木方采购合同范本7

甲方（需方）：重庆明门建筑劳务有限公司

乙方（供方）：重庆森百利木材加工有限公司

甲、乙双方就甲方承建的茶园公租房6组团的木方模板供应的有关事宜，经双方协商一致，达成以下协议，以资双方共同遵照履行。

一、甲方采购的物品内容和成交价格（不含税）

二、交货地点、运输费用

乙方负责将货物送到甲方工地，由甲方负责卸货，运费由乙方承担。

三、供货质量、时间及收货

1、供货质量：乙方必须确保销售的木方、竹跳为全新原材料加工制作的成品，木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检，未达到标准的材料退回。如因乙方供应的竹跳存在质量问题，导致甲方在使用过程中发生安全事故，由乙方负责其相关则责任和经济。

2、供货时间：甲方根据工程的实际需要，将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方，乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。

3、甲方指定

（身份证号码）为收货人，甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知，否则，非甲方指定收货人收货或者签收提货单证（指乙方的发货单等交货凭证）的，乙方应予以拒绝，甲方亦有权不予认可，由此造成的损失由乙方自行承担。

四、付款方式

竹跳由乙方全部垫资，甲方在四个月内付清全部款项；木方费用视甲方资金实际情况采取一部分付现金，一部分欠款，欠款部分视为乙方垫资，其利息为40元/m3/月。

五、甲乙双方违约责任

1、甲方未能按本合同的约定支付货款，按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率的两倍向乙方支付违约金。

2、乙方未能按本合同的约定供货，甲方有权另行采购货物，由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。

3、乙方销售的货物存在质量问题，按本合同的相关约定处理。

六、其他事项约定：

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签定补充协议。

2、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

甲方：重庆明门建筑劳务有限公司

乙方：重庆森百利木材

加工有限公司

电话：

电话：

签订时间：