第一篇：钢筋工班组施工合同
施工班组内部承包合同(钢筋工)
合同号：
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称)： 重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称)： 周勇，男，身份证号：510226196712055571
一、工程概况：
1、工程名称：合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点：合川区北城沙坪路
二、合同内容：(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围：__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装，焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容：
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购买花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡，配合下车等工作(包括文明施工的突击安排)，不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证)，对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容)：
1、工程单价(按施工图图算量计算)：
±0.00(及地下室顶板)及以下钢筋：依据结施图按照520元/吨计算。
±0.00以上主体、装饰钢筋：按_25_元/m2计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业，负责检查调效钢筋和保护层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料，所发生的短料必须按甲方要求接长后使用，工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。 ○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。 ○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。
四、合同价款：
1、根据上述第
二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费，由甲方代扣代缴(以总产值的1.0%计算)，劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯及操作人员费用
1
2、乙方自备的机械设备、工具用具：
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具，配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、 甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场，其中钢材及水泥实行限额领用制度，钢材限额为下料单数量+1%的损耗，水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。如超过限额，超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%，超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准：
质量要求：根据施工图进行施工，质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求，达到 优良 标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上，如验收时未达到90分，则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责，并在总工资中扣除。
2、检查要求：①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后，由乙方质量负责人，通知
甲方各幢号工长，并共同检查，合格后报请监理、建设方验收，合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题，如不及时整改，按第3条所列条款处罚，并无条件及时整改，并请监理、建设方复检，如复检还不合格处，处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中，如有第3条所列问题，按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描，如发现第3条所列问题，并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
2
3、检查要求： 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格;
3.2钢筋骨架尺寸;
3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量); 3.4钢筋接头位置和数量; 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度; 3.6受力钢筋保护层;
3.7箍筋的间距、数量及位置; 3.8受力钢筋的间距、数量及位置; 3.9钢筋节点构造。
对于3.1、3.
2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。
对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者，超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期：
1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体 按工程总包单位的要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任 ;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款 。
4、工期顺延的前提条件：
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。 ○
2、暴雨、材料供应不到产生的。 ○
3、政府行为，建设单位及有关单位要求的停工。 ○注：(其中
1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中，乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员，并在乙方总人工费中扣除，这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容，甲方有权单方面解除乙方的劳务合同，乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、 付款方式：
1、本合同付款方式：(1)每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效，缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产：
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方承担30%，甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由乙方承担，在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生：
1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制，班组宿舍，必须每天派专人打扫干净，保持清洁(清洁用具自理)，如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次，工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁，否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居，甲方不提供夫妻同住住房，属夫妻职工的，提倡在工地外租房居住，一切费用自理。
4
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐，不宜在外面就餐，其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金以及饭菜票。 十
一、双方责任、权利和义务：
(一)甲方责任：
1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心，其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任：
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、乙方派________为专职安全员，_________为质量员，负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间
5 交接验收，承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任，并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费，乙方承担保险总金额的100%费用，结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定，确保每月支付清农民工工资，若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光，甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包，(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人)，否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同，乙方承担劳动报酬总额10%的违约金，并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册，若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件，班组成员自然人必须持有效身份证复印件，签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放，工资发放表必须由本人签字，严禁代签，每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后，结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单，甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后，由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字，最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及 时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。 十
二、保证金及保修金：
1、保证金：
乙方在签订合同时支付50000.00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后，由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题，返
6 工的整改费用超过5000元者，进度总工期超出10天者，违反该合同约定条款者，此保证金不退还乙方。 十
三、违约责任：
1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，其违约责任按上述第
2、3条款处理，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。 十
四、合同解除：
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。 十
五、其他条款：
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，
甲方(盖章)：
乙方：
7 代表人(签字)：
本合同签订日期：____ 年_____月______日，本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。
8
第二篇：钢筋施工班组劳务分包合同
劳务承包合同
工程名称：
工 种：
承 包 人：
年 月 日 1
钢筋班组劳务分包合同
乙 方： 甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。
一、合同期限：合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。
二、承包范围：
1、承包方式：
甲方将 工程以包人工、包辅材、包机械、包电渣压力焊(材料及人工)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料及机械(除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等)均由乙方自备，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按计划单用量控制。
2、工程量验收：
依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理或项目技术负责人的验收意见为准。
3、工作内容：
施工前的准备，钢筋翻样，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，对焊工作，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标识半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员 2 放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放好保护层垫块(含材料)，浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作、安装，以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎(混凝土泵剩余料)。
三、合同价款与调整方法：
钢筋按实际面积计算： 元/㎡或公斤： /kg(地下室不算面积)大写 元。《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、机械连接设备 等机械》。
此单价为综合不含税包干价格，包含完成本工程后所需的劳保(安全帽、安全带、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费，人工费、辅材费(垫块、扎丝、粉笔、焊条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。计时工如发生时按市场单价计算，由项目开出工日数为准。
本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。以上单价均为合格工程单价。
工程款支付与结算 工程款支付条件
1、每天上午及下午上班前各班组长或代班长上报所有施工人员人数。做为考勤依据，项目部核实后备案。
2、每名工人须与甲方或班组签订劳动用工协议，由项目负责人监督执行。
3、每次工程付款由分包方依据考勤依据和劳务用工协议编制工人工资
3 表，工资表上由项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
4、合同项目的基础工程验收合格后30日内支付本合同总价款的 %，在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前，不支付±0.000以上的分段进度款。主体工程至验收合格期间，主体工程验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %。五方主体参建单位竣工验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %，工程审计完成后一个月内付 5 %，余款 半年内一次 付清。
五、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担40﹪的费用，乙方承担60﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担60﹪的费用，乙方承担40﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款
4 200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、55岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
六、乙方责任、义务
1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。
3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至五十五周岁的青壮年。
4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械，焊条、扎丝、垫块等辅助材料，卷尺、手拉葫芦、从三级配电
5 箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。
5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。
7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。
8、乙方进场人员自带生活费(起码满一周生活费)。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。
七、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用等：
1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000元/天罚款(除不可抗拒因素外)，多者累加。
2、质量：该工程质量目标确保 “ 昆仑杯” 标准，争创“天山杯”
6 标准，乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负，且其结算单价按合同单价下浮10%计算。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200-2000元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮10%。
5、材料领用：在保证质量的前提下，材料实行甲乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料，绝不允许浪费或多用材料，实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%，如超出领料范围外的材料由乙方承担，在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关
7 部门签订《安全生产责任书》。
其他：
1、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚的方式追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。
2、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，项目主管开出计时工单，该工单作废，不予认可。
3、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。
4、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
5、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款10元。
6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
7、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
八、劳动合同的解除
经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
1、 在施工过程期间，发现乙方不符合使用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;
5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失;
6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金
20000.00元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解, 劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育，熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度，服从管理人员的指挥;
2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工，未按安全技术交底操作造成安全事故的，均由乙方承担;
3、严厉打击偷盗行为、恶意损坏项目财物行为，一经发现，加倍处罚;
4、 特殊工种必须持证上岗，禁止非电工私拉乱接电线，禁止酒后上岗作业。
5、禁止打架斗殴或打群架现象，一经发现首先对责任人处以500元罚款，然后追究分包队伍的经济责任，构成犯罪的，依法移交公安机关处理。
6、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。
7、正确穿戴安全防护用品，禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。
8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务，如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。
9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育，并做好记录。 十
二、 合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方一份，乙方一份。
本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为根据。
乙 方(签字)：
身份证号码： 身份证号码：
日
第三篇：劳务承包合同(钢筋工班组)
钢筋工劳务承包合同
发包方：唐堤慧苑二期一标段工程项目部(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就银设、唐堤慧苑二期一标段XXXX 号楼钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行
施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务，双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段工程XXXX号楼的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接，甲方只提供钢筋主材及构配件﹑塔吊，乙方施工用一切机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负责;
2、承包具体内容：合同范围内的钢筋工程，地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容，包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车、伸缩缝止水钢板的加工、焊接、丝连接以及与二次结构有关的拉接筋，施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。
3、承包价格及计价方式：本工程所有钢筋工程按建筑面积计算，单价50元∕m2(大写五十元每平方米);以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全绳、安全带等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按图纸和施工规范及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通
1知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱
放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，将水源、电源接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
5、协调与其他工序或工种的合作关系。
(二)：乙方责任
1﹑严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工，确保质量达标，未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。
2、配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施;
3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除)，服从项目部相关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥。
4、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置堆放，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失，由乙方全额赔偿并罚款500元。
5、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以
我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
6、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
7、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责并罚款1000元。
8、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负
责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，
若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自
行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系
好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不
是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求
终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工
资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责.本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
银行账号：银行账号：
联系电话：联系电话：
银设.唐堤慧苑二期一标段项目部
年月日
第四篇：钢筋工班组劳务分包合同
寿县广岩街新农村建设3期
楼工程
钢
筋
班
组
劳
务
分
包
合
同
寿县广岩街新农村建设项目部
2013年6月26日
钢筋工班组劳务分包合同
发包方(甲方)： 安徽金煌集团建设有限公司
寿县广岩街新农村建设项目部
承包方(乙方)：钢筋班组
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求
实效信用的原则，甲方将寿县广岩街道新农村建设3期工程楼钢筋制作安装分项工程发
包给乙方施工。为确工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业
主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订
本劳务分包施工合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：寿县广岩街新农村建设3期楼工程
2、工程地点：寿县炎刘镇
3、结构形式：框架结构
4、工程质量要求：确保合格工程
5、工程安全要求：安全文明标化工地
二、工程承包范围：
包括材料进场后的卸车、分类堆放、挂牌标识、做下料单(报一
份甲方)、制作绑扎(含垫块)、场内水平运输及垂直运输的配合;废
料清理、施工机械(含磨损件的维护保养)，构造柱和圈梁的钢筋预
留，钢筋焊接(含电渣压力焊、砌体植筋)。
三、工程承包形式：
包清工。包小型材料及施工用具，如扎丝、垫块、粉笔、焊条、
闪光对焊机、电焊机、弯曲机、切断机、调直机及工人劳保用品(安
全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。
四、工程承包价格：
1、钢筋制作安装按建筑面积叁拾贰元/m2承包给乙方。
2、以上单价为包干价格，包含完成该项目的所有钢筋工程，若
中途因是乙方原因造成停工或退场，甲方将按已完成工作量的60%结
算给乙方。本单价不受国家政策影响，单价不再做任何调整。
3、以上单价含安全风险金、职工医疗保险、劳动保险、工伤保
险与乙方违规操作引起的事故风险。
五、结算及付款方式：
1、结算方式：按图纸建筑面积进行结算。
2、付款方式：进厂施工工人生活费分包自理，待工程进行至春节前付已完工程量的70%，付款清单必须经甲方生产负责人、施工员、质检员、安全员、预算员、仓库保管员签字确认审核后付款。待工程竣工验收合格后付至完成工程量总价的70%，竣工验收合格决算审计后本年内款到付清尾款。
3、乙方必须保证农民工工资发放，不允许拖欠农民工工资，甲方负责监督。如因工资问题引起工人闹事等过激行为，甲方将追究乙方责任，乙方必须承担由此引起的建设单位对甲方的一切罚款。
六、双方责任：
(一)、甲方责任：
1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查，并按甲方相关管理规定进行验收处罚。发现问题，甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工班组，由此造成的损失(含工期)，均由乙方承担。
2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。
3、负责乙方施工轴线、标高交底。
4、甲方应为乙方进行提供施工方便，根据施工计划，依据工程施工进度及时组织材料进场。
5、负责提供乙方施工人员的住宿用房和生活用水、电，所有施工人员吃饭均由乙方自行安排。
6、负责提供乙方施工吊运机械和施工用电。
7、依据甲方与建设单位签订的承包合同的工期进度要求，甲方负责对乙方的进度进行监督。对乙方不能按时完成时，立即通知乙方组织调整，乙方必须在收到通知单两个工作日内见效，调整后工期仍有延误，甲方按总承包额的1‰每天进行处罚，若乙方仍无切实可行的措施，甲方有权调换施工队伍，其发生的一切费用在乙方工程款中直接扣除，同时乙方应承担相应的违约责任。
8、负责把材料送到施工现场并调拨给乙方使用。
(二)乙方责任：
1、乙方驻工地现场代表：(全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件，并确保进场施工人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方在进场时必须缴纳 壹 万元履约金，甲方在主体结构验收合格后退还。
4、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配，不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。
6、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全。由于乙方施工人员自身安全措施不力或自身原因造成安全事故的，由此发生的一切费用均由乙方自行承担。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。
8、乙方作为本合同的执行人，应全面履行本合同的实施，所有乙方内部事宜均与甲方无关(关键是职工工资的发放和拖欠及所有质量、安全事故的处理)。
9、乙方应加强与甲方的沟通，根据现场工程量科学组织安排劳动力，必须提前一周以书面形式通知甲方备料，杜绝发生停工待料现象，否则由此造成的损失由乙方承担。
10、施工期限内乙方所用的甲方机械负责维护保养并应服从甲方调度。
11、严格按照甲方的要求搞好现场文明施工，做到工完料清场地清。搞好职工生活区卫生和安全保卫工作。
12、负责接收甲方的材料并负责卸货，负责领用施工现场周转材料等，并负有保管责任，损耗以外的丢失或损坏按租赁公司的要求赔偿。
七、工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期组织计划施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按1000元/天罚款(除不可抗拒因素外)，多者累加。
2、质量：该工程质量目标为合格标准，乙方内部施工应严把质量关，要求分部分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负，且其结算单价按合同中第四大项第3条执行，单价下浮计算.
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员
人为损坏成品者，甲方将视损坏程度做5倍罚款。非有意而损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工。在施工过程中，未做到工完料清场地清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的3倍罚款。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的相关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理，监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，负责督促。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品，乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查，采取必要的安全卫生及环境保护措施，消除事故隐患及环境造成的污染危险影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。
6、材料领用：在保持质量的前提下，材料实行甲、乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，作为合理使用材料，绝不容许浪费或多用材料，如超出领料范围外的材料由乙方承担。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
7、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业，违章指挥，违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部补偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
八、其他
1、乙方所有进出当地参加人员的差旅费自行解决，甲方不予承担。
2、由于乙方原因中途退场和违约的，已完工程量不再结算外，
给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利;如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方负责。
3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因(无论任何原因)造成打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚方式追究乙方责任，第一次打架罚款2000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。
4、乙方未完成合同工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。
5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方两天后，乙方未见答复意见，甲方将自行处理，所有费用由乙方承担.
6、乙方进场施工人员必须带安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。
8、乙方进场人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的十倍进行处罚，从工程结算中直接扣除，情节严重的移交司法机关处理。
9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款500元，第二次罚款1000元，第三次甲方有权责责令乙方无条件退场。已施工的工程量不予结算。
九、未尽事宜：
本合同如有未尽事宜，双方协调解决。
十、合同生效：
合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，甲方公司备案壹份，双方签字盖章后生效，结清所有工程款后失效。
甲方(盖章); 乙方(盖章):
现场负责人： 现场负责人：
年月日 年月日
第五篇：钢筋工主体班组分包合同
钢筋班组承包合同
发包方：宁波建工集团吴家村旧村改造Ⅱ期项目部以下简称甲方 承包方：钢筋班组承包责任人：郭于省以下简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对照本工地实际情。经甲乙双方协商，确保工程质量进度控制及安全 责任，明确双方在施工过程中的权益、义务、及经济责任，特订以下合同。望双方共同遵守执行。
一、 分包形式及范围
<一> 承包形式
甲方将该项目中的1#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼工程中的所有钢筋制作(线材除外)及所有的钢筋安装工程以包清工的形式发包给乙方施工。
<二> 甲方责任
1、甲方提供完整的施工图及联系单内容。
2、甲方采购钢筋并运送到场。
3、甲方负责施工用电源至每幢号的井字架及钢筋制作场地附近，并配好二级箱。
<三> 乙方责任(以下乙方负责部分均一次性包含在承包单价内，甲方不另行补助费用)
1、乙方负责：乙方负责完成施工图及相关联系单中的所有砼构件中的钢筋制安工程(包括刚性屋面的钢筋网片及底层地坪的钢筋网片);所有非乙方原因造成数量在1.0吨以内的返工重做工程。
2、乙方负责：塔吊基础、井字架基础钢筋的制安及所有预埋铁的制安。
3、乙方负责：切割机、切断机、电焊机、对焊机、弯曲机、钢筋剪刀等钢筋制作设备及扎丝、砂轮片、电焊条等配套材料。且所有设备和材料必须有合格证及符合规范要求，并报项目部备案。
4、乙方负责：二级箱以外的三级配电箱、照明配电箱、电缆线、照明灯等相关配套用具。
5、乙方负责：进场钢筋的卸车、归堆、保护层的安放、柱电渣压力焊接头的清理。
6、乙方负责：每次砼浇捣时专人值班对钢筋的保护层、间距、牢固、弯钩朝向等的及时修整。
7、乙方负责：每次弹线放样、测水平时，派较懂的人员配合施工员进行，以便做好交接工作。
8、乙方负责：每次检查验前的钢筋清理归堆工作及凸出砼表面或墙面的所有钢筋的清理割除工作。
9、乙方负责桩钢筋的割除(按设计要求锚入承台)及清理归堆工作，
及每次楼层完成后的垃圾清理工作。
10、乙方自行负责解决所属班组职工的安全帽、雨衣、雨鞋、手套等劳保福利用品。
二、工程质量要求
1、乙方在施工过程中，乙方必须听从甲方现场管理人员指挥，严格按设计要求及规范规定及分户验收标准施工，确保工程质量一次验收合格。
2、在施工过程中，乙方未服从甲方施工人员管理，出现质量问题乙方应无条件立即整改，若出现不合格需返工时，所有返工材料及损失费用由乙方承担，并罚款返工所需的材料与人工费3倍，并在当月工程款中扣除。
3、乙方严格按图纸上所配钢筋施工，钢筋位置准确，保护层规范，钢筋绑扎整齐，如出现位置不准确，保护层不到位，绑扎不整齐及配筋未按图纸施工，出现一次，罚款200元，并立即整改，所整改的费用由乙方支付。
4、在混凝土浇捣过程中，乙方必须配备一个大工值班，配合泥工浇捣，对钢筋保护层及对已绑扎的钢筋破坏时及时改正。如发现未值班人员到场，对产生钢筋质量的隐患，一切损失由乙方支付，并每次罚款200元，在当月工程款中扣除。
5、每道工序施工前项目部有技术交底施工方案，乙方必须无条件按技术交底施工与方案施工。如违反技术交底上的条例施工，每发现一次罚款200元，并在当月工程款中扣除。
6、每道工序结束后，必须做到落手清，剩下的材料归堆。如发现未及时归堆现象，除立即整改外，每次罚款200元，并在当月工程款中扣除。
10、在施工过程中，乙方管理人员不服从甲方施工人员管理，浪费严重，违反操作规定所造成质量隐患，所有损失乙方负责赔偿，甲方有权解除合同约定，并按实际施工工程量60%结帐，并清退出场。
三、工期要求
1、甲方有总工期计划，月进度计划，周进度计划，乙方必须配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的月，周进度计划，如未完成月，周进度计划，如推迟一天罚乙方200元，依次类推，并在当月工程款中扣除。
2、在施工期间，乙方必须配合好各班组的流水作业顺序，听从甲方现场管理人员的指挥。无条件做好配合其他班组的施工进度工作。如影响其他班组进度每次罚款500元，并对其他班组的罚款也算到乙方帐面上，并在当月工程款中扣除。
3项目部每月有两次质量.进度,安全的协调会议，要求承包人均到场参加。如不到场开会每次当场罚款200元，并造成质量、进度，安全损失的由乙方负责。
4、甲方必须在施工过程中的材料供应，及道路畅通，否则延误工期由甲方负责。
四、承包单价及结算依据
1、乙方必须遵守承包范围、质量控制、工期进度的约定，把所有主体工程完工，并保质保量，在规定时间内完成。
2、甲方以每平方米建筑面积住宅楼元/平方的单价承包给乙方，作为以后结算依据。(以上单价已扣除线材加工费)
3、建筑面积：1#楼(4478㎡),5#楼(3306㎡),6#楼(3306㎡),7#楼(1938㎡),8#楼(1814㎡)，9#楼(2242㎡),10#楼(2482㎡)。以上面积双方在签字后确定生效,双方以后不得有异议。并作为以后结算时建筑面积计算的依据。
4甲方要求乙方的点工，无论出勤大小工，以后一律按70元/工计算，乙方不得拒续甲方所需建筑工人。
五、付款方式
1、合同订定之日起，乙方必须按总承包价的作为信誉、质量、工期、文明施工保证金，甲方出具收据为凭证，该保证金不记利息，保证金归还日期，在主体工程验收合格后，一个月内归还乙方，如未归还乙方按银行贷款利息计算给乙方。
2、从开工开始，所有的工人生活费由乙方自理，待乙方所承包的所有楼号平均完成至标准层二层平以上，再发第一次工程款，发工程款依据是乙方所完成的工程量按60%划拨。以后按发放日算起每月按工程的60%划拨，所有楼号全部主体完成后再付10%，待结构验收后三个月内再付总工程量的10%，待竣工验收后6个月内再付总工程量的15%，待甲方与有关单位决算办理完毕后再付余下的5%付清。
3、领取工程款前，乙方必须具备现场施工员的工程量签证，项目总负责人的工程量的核算与确认，并有施工员，项目负责人，项目经理签字。
4乙方在领取工程款前，财务规定必须具备现场建筑工人的工资单，身份证复印件，暂住证，若有一项不符财务拒绝支付工程款。
六、文明施工与安全生产
1、乙方对进场工人必须做好暂住证，及安全教育，并对进场的工人人数，身份证，结婚证等证件复印件到现场项目部备案
2、a.乙方对进场的工人必须听从项目部安全员分配住宿，做好宿舍内清洁卫生工作，严禁在宿舍内用电炉、电饭堡、热的快、煤气灶、电炒锅等用具，不得带非本工地人员留宿。一经查实，没收物品外，并按每件每人100元罚款，并在当月工程款中扣除。
b.项目部对每间宿舍的生活用电控制在每月30度电，超出规定的用电，按每度3元进行收费，并在当月工程款中扣除。
c.宿舍内有乱拉线、乱接电、偷电现象，一经发现罚款乙方200元一次，并在当月工程款中扣除。
3、乙方在施工期间，保持施工现场清洁，每天做好落手清工作，并对机具机械经常保养修理，并做到定人定机操作及保管。在工地内不得赌博、打架、斗殴、偷窃及损坏公共设施，如一经发现不论对错，对乙方罚款人民币1000元。对所造成损失由乙方全数赔偿，视情节轻重报当地公安机关处理。
4、乙方施工人员进入施工现场，必须戴安全帽，在现场未戴安全帽(照片为准)每次每人罚款20元，违反操作规定(照片为准)罚款200元并在当月工程款中扣除，造成一切后果由乙方自负。
5、乙方应配合上级主管部门的安全，质量大检查，听从项目部施工人员管理，无条件做好建筑垃圾清理。建筑材料归堆工作。
6、施工过程中，乙方不得私自开设食堂，在工地烧饭，工地开设的食堂允许乙方搭伙，但要遵守食堂的各项制度。
7、乙方必须严格遵守安全生产的操作规范，确保文明施工，安全生产，杜绝事故发生，如违章操作，造成安全事故1万元以内，一切费用由乙方负责，甲方协助处理，超过1万元以上，乙方负责处理，甲方协助处理，费用甲乙双方各承担50%。如因第三方造成，则由第三方承担应负责任。
8、乙方必须遵守法律法规以及项目部所制定的各项规章制度及临时性决定。
七、其他
1、 以上合同双方协商后共同签定，望并严格遵守。
2、 未尽事宜，双方协商解决。
3、 以上合同一式三份，双方签字后生效，甲乙双方各一份，公司存档一份。
甲方代表：乙方负责人：