亮化施工合同范文

第一篇：亮化施工合同范文

亮化施工合同

签订地点：河间市

施工合同

甲方：河北方寓房地产开发有限公司 乙方：肃宁县满意灯具电器有限责任公司

甲方现委托乙方承担御府江南小区内亮化工程。为明确甲、乙双方的权利、义务，本着平等互利、等价有偿的原则，经甲、乙双方协商一致，制定本合同。

一、工程概况

1、工程名称：御府江南小区内亮化

2、工程地点：河间御府江南小区

3、工程内容：御府江南小区内亮化工程供货、安装、调试。

二、工程价款

工程总造价合计为人民币165000元(含税金)。 价款明细见附件：河间御府江南2期亮化工程预算。

三、付款方式

1、设备安装完毕，甲方验收合格后支付工程总造价的97%。

2、产品质量保证金金额为合同总造价的3%，自产品正常使用一年后支付给乙方。

四、工期 工期：30日。

五、双方的责任和义务

1、甲方负责提供必要货物仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的供货和安装调试工作。并承担以下义务：

(1)按约定的工程进度施工。

(2)保证施工质量，确保安装工程符合国家相关质量标准。

3、乙方施工过程中的水、电费等施工费用，由乙方自理。

六、工程验收

1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所提供的设备，乙方应协助甲

1

方的验收。

2、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。

3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起5日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方14日内未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲、乙双方应在5日内达成处理意见。

七、工程质量与售后服务

1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从国家质量标准。

2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

3、乙方对工程实行一年保修，负责免费更换或修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。保修期内凡属产品质量或安装问题，乙方负责12小时内上门服务，造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担，并在设备修理期间为甲方提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所以设备之安装及操作手册一套。

八、责任约定

1、 乙方应按照合同约定，按约定的工程进度交付并安装产品。产品不符合国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方在5日内予以更换或退货，并赔偿甲方由此受到的损失。

2、 乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外)，延误工程进度的，每延误一日，需向甲方支付违约金为总工程总造价的0.05%，迟延工期超过五日，甲方有权单方解除合同。

3、 如因乙方原因影响工程进度并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

九、解决争议的方式

因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或经双方主管部门调解，不愿协商或协商不成时，双方一致同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。

2

十、合同附件作为合同不可分割的一部分。本合同未尽事项，由甲、乙双方协商可以签订补充协议，补充协议作为本合同附件，具有同等法律效力。

十一、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。自甲、乙双方签字盖章时生效。

甲方(盖章)河北方寓房地产开发有限公司

乙方(盖章)

法人或委托代理人

法人或委托代理人 张满意 签订日期：

年

月

日签订日期：

年

月

日

第二篇：亮化工程施工承包合同

古汉小学周边二十五支路亮化工程施工承包合同

甲方(发包方)：长沙信天房地产开发有限公司

乙方(承包方)：湖南星电实业集团股份有限公司

乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。

一、 工程概况：

1、 工程名称：长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程

2、 工程地点：长沙市芙蓉区古汉小学

3、 工程内容：亮化工程及地柜

二、 工程的承包及付款方式：

1、承包方式：采用包工包料总承包方式，以设计图为准，如发生变更办理签证。

2、本工程暂定总造价140万元。

3、结算方式：按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算，取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明，材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算，设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算，设计的变更必须有甲方、现场监理认可，按变更后的设计据实结算。

4、付款方式：经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整，自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工，路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额

的80%;工程完工后乙 方组织长沙市电业局及相关部门验收，验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计，结算审定后一个月内会清剩余工程款。

5、超出本合同约定、设计图之外的工程量，按甲方及监理的现场签证程序办理。

三、工期： 2011年11月1日之前完成全部施工内容。

四、 工程质量及安全：

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。

2、经检查和检验不合格的材料，乙方无条件更换，并承担相关损失。

3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

五、双方责任：

甲方责任：

1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。

2、按本协议的要求支付工程款。

3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图，规划道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的，所造成的损失及新增费用均由甲方负责。

4、提供足够的施工作业面，为乙方创造良好的施工环境。

5、甲方委托为现场代表，监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问题，并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。 乙方责任：

1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。

2、按甲方提供的施工图纸，并按期完成此项工程。

3、负责提供该工程实施的进度计划表。

4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表，全权解决施工中有关问题。

5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

6、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故，责任均由乙方承担。

7、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。

8、因主体施工原因导致工期延误，则工期顺延，如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。

9、竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方，另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档安馆存档并办理相应移交验收手续。

六、其他约定：

1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任，但如因非乙方的原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，应承担相应同期银行利率的违约金。

3、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则承担违约责任。

4、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。

5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行;B：双方协议停止施工;C：法院要求停止施工。

7、本协议经双方签字盖章生效;一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

甲方代表：(签字)乙方代表：(签字)

开户行：开户行：建行袁支行

帐号：帐号：43001796061059009988

2011年月日签约地点：湖南长沙

第三篇：LED亮化工程承包施工合同

天禧大酒店LED亮化工程承包施工合同

合同号：20100411

甲方：

乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司

经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达

成如下协议，以期共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：天禧大酒店LED亮化工程

2.地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店

3.工程内容：天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;

发光字)

二、乙方所购产品要求：

1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。

价格、数量、型号详见附表：

2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。

3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现

场卸货及相关费用均由乙方承担。

4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相

关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。

6、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期

1.开工日期。

2.合同工期总日历天数。

三、工程质量与验收

1.工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许

定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验

收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

四、工程款支付

1. 不含税票)。

2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方%的工程总价款，即人

民币大写：小写：￥元;发货时甲

方支付乙方工程总价款的%，即人民币大写：

小写：￥元;全部工程安装完毕验收合格后三个

工作日内付工程款即人民币：大写：小写：

￥元;余款即人民币：大写：小写：

￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质

量问题三个工作日内一次性付清。

五、甲方权利和义务

1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲

方对工程负责。

2. 对施工质量行使检验权，监督权。

3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认

权。

4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

七、乙方权利与义务

1. 乙方指派电话.

2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序.

3. 工程施工验收合格后,保修期为两年.

4. 在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人

予以保修.

八、工期延误

因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺

延：

(1). 设计变化和工程量增加

(2). 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时

(3). 不可抗力

(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;

九、现场施工安全

乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。

十、违约责任

1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之

五向乙方支付逾期违约金.2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之

五向甲方支付延误工期违约金。

十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。

十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均

可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。

十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：内蒙古蒙胜科贸有限

责任公司

(盖公章处)：(盖公章处)：委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

年月日年月日

第四篇：居民楼体亮化工程安装施工合同书

建设单位： (以下简称甲方); 施工单位： (以下简称乙方)。

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成区政府、建设局交付的建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 总则

一、工程名称：

二、工程编号：

三、工程地点：

四、工程范围：本合同全部工程建筑共计 127 栋楼楼体临街面的亮化包装。

五、工程造价：本合同全部工程施工图乙方提供估算造价为人民币 ，最终以政府相关审计部门根据乙方提供设备进货发票并参照双方认可的同类同规格的产品价格、甲方现场签证及河北省预算定额、取费标准等对工程造价予以审计，以审计后的工程决算为准，并作为付款依据。 第二条 工程期限

本合同全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。 在组织施工过程中，如遇下列原因外严格按照约定工期完工：

一、因天灾或人力不能抗拒的原因或居民楼居民人为干扰不能继续施工者。

第三条 施工准备

一、甲方在开工前应办妥配电;协调临时施工用电源;配合乙方做好居民楼居民的解释工作，促进施工按计划进行。

二、乙方应设计后施工图纸，在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条 物资供应

1、乙方包工包料，材料由乙方负责办理申请，订货，采购供应，调制使用。材料运输均由乙方承担;

2、乙方采购的材料，需经甲方验收签字认可，做到货单相符(主要包括数量、规格、厂家、品牌等)，材料必须哟合格证等产品证件。

3、乙方须采用绿色环保节能光源灯具及设备实施。

二、成套设备和非标准设备，由乙方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方负责商品检验。

三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲乙双方同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由乙方负担。

四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由乙方负担。 第五条 工程款结算

一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列办法办理：

1、包工包料，按区财政部门现场签证工程质量为准;

2、乙方必须按照国家规定的取费标准取费和预决算，最终以甲方委托有审计资格的单位审计后的预决算为准，并作为付款依据。

二、本合同自签订生效之日起，甲方应在3日内按工程估算造价总数的百分之 一次拨付乙方设备材料及施工费 元;工程管线施工完毕时甲方按工程估算造价总数的百分之 即 元付给乙方。工程完工审计后甲方付到工程决算价的95%，剩余5%留作质保金，待一年质保期后，一次性结清。 第六条 施工与设计

一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和治理那个检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

二、在组织实施中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计;在施工中如遇到中途停建，缓建，甲乙上方在对在建工程应商定做到安全部位。

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均有乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一个工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录;

五、在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，乙方在甲方的合理要求下，应予采纳。组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

六、乙方应按照施工安全做好施工安全制度、措施、安全教育培训，施工人员须持证上岗，乙方须提供企业的《安全生产许可证》和作业人员的安全证件交甲方查验，并留复印件甲方备案。乙方在施工中需成立相应的安全管理机构，配备相应的安全员(有资格证)，乙方负责施工期间的安全，施工过程发生的一切事故由乙方负责，包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全，出现问题甲方概不负责。 第七条 竣工验收与保修

一、乙方在单项工程竣工前 日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。

二、竣工工程经检验合格，从验收之日起 天内乙方向甲方移交完毕。

三、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

四、工程已基本竣工，如遇到某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。

五、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件;

1、增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;

2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

3、提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

六、工程竣工后，乙方对施工的亮化工程质量负责保修一年。在保修期间，确因施工责任造成的质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

第八条 奖励、惩罚与仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价，由乙方偿付给甲方万分之一的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之一的奖励。奖金由甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源或是公益事业方，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不得因此推迟交工。

二、施工合同由甲方的上级监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交有管辖权的行政管理部门仲裁。协商不成的向 人民法院起诉。

第九条 工程负责人和工伤事故

一、甲方派 同志为驻现场负责人，乙方派 等同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。

二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防电防水防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。 第十条 合同份数及有效期

一、本合同一式 份。其中正式本两份，甲乙双方各执一份;副本一式四份，报送甲乙双方的主管部门存留备案。

二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 第十一条 附则

一、本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。 第十二条 合同附件(均有乙方负责提供)

1、工程项目一览表;

2、施工组织设计;

3、设计图和效果图;

4、全部施工图纸;

5、施工图预算表;

6、乙方负责供应材料一览表 建设单位(甲方)(盖章)： 施工单位(乙方)(盖章)：

代表人(签字)： 代表人(盖章)： 地址： 地址： 电话： 电话： 联系人： 联系人：

年 月 日 年 月 日

第五篇：亮化工程主要施工方案

主要施工方案

1、电线电缆敷设 1.1基本要求

1.1.1电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻，一般不低于10兆欧。

1.1.2电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管，铜芯电缆用铜套管压接，铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成，壁厚不小于1mm，长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接，铝套管的含铝应不小于99.6%，壁厚不小于1.2mm，长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接，应采用铜铝过渡接头，并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。

1.1.3在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩，为便于维修和查勘，手孔井的间距应小于50m。

1.1.4在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。

1.1.5电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录，这其中包括：电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改，方便地埋电缆线路的查勘和维修。

1.1.6每次地埋线缆线路有所变动时，都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌，确保线路资料的正确性。

1.2地下直埋电缆线路的要求

1.2.1地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m，不得小于0.3m;电缆相互间距：水平接近时最小为0.1m，不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m，相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。

1.2.2直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质，否则应铺以100mm厚的软土或沙层，电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层，然后盖以混凝土保护板或砖，覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。

1.2.3直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中，且管口应做防水堵头。与道路等交叉时应增加保护管，保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m，保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时，地面上应加一段2.5m的保护管，管根部应伸入地下0.2m，保护管须固定牢靠。

1.3电缆架空敷设的要求

1.3.1电缆架空敷设是一种不同于常规的电缆地埋敷设的方法。是因为受到其它管线或公共设施等特殊原因的影响，不能将电缆敷设于地下,或采用一般架空线路时，可采用电缆架空敷设。

1.3.2电缆架空所用的钢绞线的截面应根据电缆线路的跨距、荷重和机械强度来选择，其最小截面不小于10mm2，钢绞线和电缆固定件应热镀锌。钢绞线上电缆固定点的间距应小于0.75m;控制电缆固定点的间距应小于0.6m。

1.3.3架空电缆从杆上引下入地时，地面上应用一段2.5m长的保护管，并固定牢靠，保护管根部应伸入地下0.2m。

2、配电箱安装施工 2.1施工工艺

配电箱安装按工艺流程进行，应注意施工的先后顺序，按现场条件和用业情况，各过程也可适当分解或合并进行。

2.1.1设备开箱检查

2.1.1.1设备开箱检查由安装施工单位执行，供货单位、建设单位参加，并做好检查记录。

2.1.1.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件、备件的规格、型号，核对产品合格证及使用说明书等技术资料。

2.1.1.3配电箱体外观检查应无损伤及变形，油漆完整，色泽一致。

2.1.1.4柜内电器装置及元件齐全，安装牢固，无操作、无缺失。

2.1.1.5开箱检查应配合施工进度计划，结合现场条件、吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位，缩短现场存放时间和开箱保管时间。可先做外观检查，柜内检查待就位后进行。

2.2成套配电箱安装 2.2.1基础型钢安装

2.2.1.1基础型钢预先调直，除锈，刷防锈底漆。

2.2.1.2基础型钢架可预制或现场组装。按施工图纸标注位置，将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋铁上。用水准仪及水平尺找平、校正。需用垫片的地方，须按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的要求执行。垫片最多不超过3片，焊后清理，打磨补刷防锈漆。

2.2.1.3配电箱安装，可用铁架固定或同金属膨胀螺栓固定。铁架加工应按尺寸下料，找好角钢平直度，将埋注端做成燕尾形，然后除锈，刷防锈漆。埋入时注意铁架平直程度和螺孔间距离，用线坠和水平尺测量准确后固定铁架、注入高强度等级水泥砂浆。待水泥砂浆凝固后达到一定强度，方可进行配电箱(盘)的安装。

2.2.1.4基础型钢尺寸按设计要求，安装允许偏差应控制在规定范围之内。

2.2.1.5基础型钢与接地母线连接，将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢。焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍。

2.2.2配电箱安装

2.2.2.1安装应按施工图纸布置，事先编设备号、位号、按顺序将柜(屏、台)安放到基础型钢上。

2.2.2.2按柜底固定螺孔尺寸在基础型钢上定位钻孔，无特殊要求时，低压柜用M

12、高压柜用M16镀锌螺栓固定。

2.2.2.3配电箱就位找正找平后，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均应用镀锌螺栓连接。

2.2.2.4每台配电箱单独与接地母线连接。柜本体诮有可靠、明显的接地位置，装有电器可开启柜门，应用裸铜软导线与接地金属构件做可靠连接。

2.2.2.5配电箱漆层应完整无损。色泽一致，固定电器的支架均应刷漆。

2.2.2.6负责安装的技术人员，应了解相关设计规范，知道配电箱布置、通道、柜间距离等设计要求。

2.2.2.7母线配置及电缆压接按母线及电缆施工要求进行。 2.3配电箱二次线连接及校线。

2.3.1按原理图逐台检查柜(屏、台)上的全部电器元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。

2.3.2按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。电缆敷设要求按电缆敷设工艺要求进行。

2.3.3控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、平垫圈、弹簧垫圈连接在每个端子板上，端子板每侧一般一个端子压1根线，最多不能超过2根，并且2根线间加平垫圈。多股线应涮锡，不准有断股，不留毛刺。

2.4配电箱试验调整

2.4.1高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行，试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

2.4.2试验内容包括：高压柜、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器，高压开关等

2.4.3调整内容包括：过流继电器调整、时间断电器调整、信号继电器调整及机械连锁调整。 2.4.4二次控制线调整及模拟试验: 2.4.4.1将所有的接线端子螺丝再检查紧固一次。

2.4.4.2绝缘摇测：用500V兆欧表在端子板处测试每条回路的绝缘电阻，绝缘电阻必须大于0.5M 2.4.4.1.3二次小线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时，该部位的检查不准使用兆欧表测试，应使用万用表测试回路是否接通。

2.4.4.1.4接爱临时的控制电源和操作电源：将柜(屏、台)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线摘掉，接上临时电源。

2.4.4.1.5模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制，联锁、操用、继电保护和信号动作。试验动作正确无误，灵敏可靠。

2.4.4.1.6拆除临时电源，将摘下的电源线复位。 2.5送电运行验收

2.5.1送电前的准备工作：安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后着手组织试运行工作。明确试运行指挥者、操用者和监护人，明确职责和各项操作制度。由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。彻底清扫全部设备及及变配电室、控制室的灰尘，用吸尘器清扫电气、仪表元件。清除室内杂物，检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他物件。查验试验报告单，试验项目全部合格，断电保护动作灵敏可靠，控制、信号等动作准确无误。

2.5.2送电：由供电部门检查合格后，将电源送进电室，经过验电校相无误。安装单位合进线柜开关受电，检查PT柜上电压表三相是否电压正常,每次合闸后均要看电压表三相是否电压正常。

3、灯具安装

3.1路灯及电器设备的安装

3.1.1路灯架设：本工程灯杆、灯具的组装、组立、接线、调试工作在现场进行，安装时，按设计的型号、规格将灯具组装好，检查无误后，方可立杆。

3.1.2立杆前，先对其基础进行检查核对，检查基础的标高，方位须符合设计要求，预埋件的尺寸正确且安装牢固。

3.1.3立杆采用高空作业车立杆，此方法在施工中适用范围广、安全、效率高。

3.1.4灯杆起吊时，由一人统一指挥，当杆顶吊离地面50cm时，对各处的绑所绳扣进行一次安全检查，确认无安全隐患后，继续起吊。

3.1.5灯杆树立后，调整灯杆中心位置，确认其灯杆中心，灯具方向正确无误后，对灯杆加以固定，且做到牢固可靠。

3.1.6指挥人员与吊装人员协调配合，注意吊装全过程的各个环节，确保灯具不损坏及吊装人员、机具的安全。

3.1.7电器设备的检查：本工程的电器、设备、灯具安装完成后，对各设备、电器、电缆进行一次全面的安全检查，检查合格后，方可进行接线工作。

3.1.8根据设计图的位号、型号、规格，对电器设备进行复检，其安装的设备均应符合设计的规定。

3.1.9电缆线路的检查：对已敷设的电缆线路进行检查，核对其线路的回路号、电缆的相序均须正确，绝缘电缆符合设计规范。

3.2庭院灯：庭园灯既是照明器材，又是艺术欣赏品，给人们留下心情舒畅之感。庭园灯按电气标准装入2A保险丝，做好防锈处理，灯具连接部份用不锈钢螺丝。安装用钢筋混凝土C25夯实,埋入式灯杆与主钢筋焊接并作防锈处理。

3.3泛光灯：功率为250W。高度定为80cm，做好接地处理，灯具连接部份用不锈钢螺丝，用压铸铝喷塑，安装可用不锈钢拉爆螺丝牢固，以混凝土同时夯实，光源用球形电子节能灯，绿色光源。

3.4壁灯：功率70W，白色光源，采用优质进口灯具，按设计高度进行安装。 3.5照明线路保护

照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起，过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。

3.5.1熔断器额定电压必须大于(或等于)其安装回路额电压。

3.5.2自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。

3.5.3用接地线装置与电气装置的金属部份相连接，这样当会接触此部份带电体时，体流过人体电流降低到安全数值。