第一篇:泥工工程劳务分包合同
泥工班组劳务分包合同
发包方:(下称甲方) 承包方:身份证号码:(下称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 的有关规定,现将工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议,以资共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及工作内容:
1、自开工起主体结构完成过程中全部泥工工作,其中场地平整、硬化、临时围建除外。
2、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作(其他工种责任范围除外)。
3、负责商品砼配套工作,清场,砼施工缝处理(自拌砼时包括开搅拌机,进出料,清洗等),浇捣砼工作范围内的设备保养、清洗、保护标识牌,浇砼时施工用临建道路安拆等工作。
4、负责砌体,预制砼构件,砌体场内运转,拌灰,砌体选材、切割,预留洞封闭,拉结筋放置,预制砼构件、安放等。
5、本工种材料进场负责卸车、堆放。
四、承包形式
本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。
五、承包单价及付款方式:
1、承包单价:
2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,每月28日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。(2)工程量结算至每月底,到下月 日按所完工程量达优良标准的%付款。其余部分待主体结顶后 天内付至已完工程的%,工程竣工验收合格后付至总工程款的%,余款作为保修金,保修期满后付清。 1
(3)乙方承包人须将职工分配清单上交甲方财务,(甲方财务造册发放到每位职工,领取工资随带身份证和工作证,否则甲方财务拒绝付工资)。(4)乙方应按月提供考勤情况登记表。(5)乙方在领取工程款时,必须提供劳务发票。
六、施工进度
乙方的施工进度必须符合甲方计划要求,由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划,乙方必须无条件服从。
七、工程质量
乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工,精心组织好班组内作业人员,配合甲方施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷,乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失,甲方有权视情节轻重对乙方处以100—2000元/处的罚款。乙方严守管理制度,严守操作规程,工程质量必须符合设计和规范要求。
八、甲方责任
1、清理好施工场地,搞好三通一平。
2、协调好与配合单位的关系。
3、组织设计交底,做好质量、安全技术交底,并做好相关记录。
4、派驻施工现场代表,对工程质量、工程进度等进行监督检查,负责隐蔽工程的验收和签证。
九、乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作;
2、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物资、施工人员进场,并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
4、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
5、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时,必须先交甲方、监理,审核同意后,由甲方提交设计修改。
6、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,钢管、扣件分类堆放,分类施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。
7、在施工全过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
8、乙方应做好落手清工作,对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。
9、乙方必须按甲方要求做好ISO900
1、ISO1400
1、OHSAS18001质量、环境、职业安全体系的各种资料;
10、分包班组工作人员要保持相对稳定,人员调动要向本工程项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和住宿;
11、乙方班组负责人必须进驻工地,每月到位率保证在80%以上,乙方承包人必须参加项目例会,否则按1000元/次予以罚款;
12、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损甲方单位形象的行为;
13、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行,避免上访,诉讼等事件的发生,如因乙方不及时支付款项,未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚;
14、双方约定的其他义务:(1)乙方对本班组人员的计划生育情况应全面了解,班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明,进场后5天内应上交甲方备案,如发生违反计划生育管理条例的,责任由乙方和当事人承担。(2)进入本工地施工人员必须按规定向甲方出具本人身份证和一寸近照四张,以便及时办理暂住人口登记手续,进工地超过3日未上交的,甲方有权清退。甲方在办理暂住人口登记后(到当地派出所),应将身份证及时退还给乙方的工作人员。(3)根据政府有关规定,对参加施工的人员必须到当地政府部门办理就业登记,计划生育验证及暂住人口登记,甲方根据上交的身份证、照片和计生证明负责统一办理,所有办理费用由乙方承担。(4)乙方进场施工人员必须持上述四证并接受上岗教育,才能上岗。无身份证、计生证人员甲方有
权拒绝其进场。其他二证(就业证、暂住证)待进场后办理,费用由乙方自理。如因“四证”原因被有关部门检查罚款的,其费用由乙方自行承担。
十、安全生产
1 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担;
2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故,其损失全部由乙方承担,若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金,可向乙方追偿,直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项;
3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽,特殊工种必须持证上岗,违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;
4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定,因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度,施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火,违者重罚。
十一、施工机具、成本管理
1、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿;
2、乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全,提供的必须有合格证,进场时由项目部验收。
3、乙方根据甲方提供的施工进度计划,提前十天上报材料用量计划单,并设专人向甲方办理等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
4、十二 、协议签订前,乙方交纳履约保证金元。待本工种工作顺利完成后退还。 十
三、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位,甲方有权清退,其一切经济损失由乙方自负。
十四、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包,如发现有此类情况,甲方可没收保证金或作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,保证金没收,由乙方赔偿甲方造成的经济损失;
2、乙方必须按合同第六条及甲方规定的工期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方2000元/天的逾期违约金。
3、乙方如违反第九条、第十条、第十一条约定及项目部安全生产条例,甲方视情况给予500—2000元/次的罚款。
4、乙方不服从项目管理人员管理或对管理人员的督促拖拉的,项目管理人员可对其处以500—1000元罚款,并赔偿甲方的损失。
5、如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室,擅自辱骂、打架、斗殴、闹事,不论对错,对乙方罚1000元以上。
6、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状,每发生一次对乙方罚款3000—5000元直至取消承包资格。
7、因乙方问题,受到监理、业主、公司等上级部门批评的,甲方视情况对乙方罚500—2000元罚款。
8、甲方如不能按约付款,按《中华人民共和国合同法》论处。
十五、其他约定
1、本协议一式叁份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字、盖章后生效,财务结算后失效。
2、合同争议的解决方式,本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,协商不成由杭州仲裁委员会裁决。
3、如因乙方原因提前中止合同的,则保证金作为违约金支付给甲方;工程款的结算按合同单价的70%结算,工程款结算依据按合同结算方式结算;30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。
4、甲方:乙方
代表:代表:
年月日
第二篇:劳务分包协议书(泥工班组)
劳务分包协议书
(泥工班组)
甲方:___________________________________
乙方:___________________________________
为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展,增加企业的活力,与时俱进,项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制,现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行,保安全,保质量,保工期文明施工,就有关事项达成如下合同条款:
一、工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 结构形式:
二、承包范围(主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构)
1、清理基础垫层砂石土方,基坑内积水抽除。
2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。
3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆,工具清理干净。
4、涉及砼结构的所有工作范围。
5、搭设外墙脚手架前,架底场地修整、清理、基层砼硬化。
6、回填土打夯,及所有二次结构砼浇筑。
7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台,安放木砖、铁件等预埋件。
8、砌体结构的所有工作范围,包括工长控制线以外的测量放线。
9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。
10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用,甲方只负责安排汽车,不足一车由乙方人力转运。
三、承包形式:
包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。
四、工期要求:
以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。
五、质量要求:工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。
1、安全、文明施工要求:安全事故由事故责任方负责,另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担,超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%,甲方承担20%,乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的,全由乙方负责承担赔偿,第三方造成乙方受到伤害的,全由乙方承担赔偿责任。
2、 《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。
3、 乙方负责本工种范围的现场安全文明施工,并且承担费用。
4、 乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车,否则出现安全事故,全由乙方负责,与甲方无关。
六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。
七、合同价款
1、按主体工程,以建筑面积_____________元/㎡进入结算。
2、变更增、减互抵,不另计价。
八、双方权责
1、甲方职责和义务
1.1 负责每栋楼基础及楼层的定位、放控制线、抄平点和监测工作,并将各控制线点明确交付给乙方现场班组长。
1.2 负责各栋号工长对乙方进行技术交底和解决、解释施工中的技术问题。
1.3 各工种之间工序搭接,交付过程中的相互协调工作。
1.4 提供给乙方一套施工图纸,并及时准确下达变更通知书。
1.5 负责施工现场的质量、安全、文明、进度的管理、监督、奖罚单等工作。
1.6 负责提供乙方施工人员的住宿用房,保证水、电、路的畅通。
2、乙方职责和义务
2.1 乙方工人进场3日内向甲方报送人员名单1份,包括但不限于:身份证复印件、女士需计划生证、外出劳务就业证明、就业工种、一寸登记照片3张。
2.2 教育工人严格遵守甲方及工程管理相关部门对施工现场的各种管理规定,节约用电、用水,保持住宿区域、生活区域的环境卫生,做好防火、防盗、防疾病“三防”工作。
2.3 服从施工现场的整体布局要求,进场材料按规格、类别分类堆码整齐,并做到工完场清。
2.4 严格按照规范及甲方下达的各种通知单、交底、口头指令进行施工,并随时接受甲方及相关部门的检查与监督。
2.5 原则上乙方自备本工种所需的材料机具,确实需向甲方仓库领用借调的,申请工长签字同意后在甲方仓管办理手续,遗失、损坏的应照价赔偿。
2.6 水电出现故障立即修复,不得以任何理由推诿,拖延,否则每次罚款1000元并警告。
2.7 在施工过程中有甲方指令赶超工期的要求应无条件服从,不得以任何理由消极怠工而延误工期。如出现无故(非甲方原因)延误工期24小时的按工程合同价款(本工种)的2%进行处罚(相关细则附后)。如中途退场,甲方有权不进行结算并拒付已完成的工程款项。
2.8 乙方领取的各项材料、机具必须办理领用手续,用后需归还的也要办理手续,遗失、损坏的机具照价赔偿。
九、资金拨付办法
1、本工程按月支付职工生活费,按__________元/人.月,每月付一次,付至当月工程量的40%(在确定业主付款正常的情况下),工程竣工后结清余款(年内付清)。
2、计时工及零星项目以工长及现场主管签字后在当月办理手续,跨月不予办理。
3、资金拨付程序
资金调拨申请单(财务领)→工长→工程主管→现场主管→财务主管→项目经理→财务划拨。
4、工程款结算以财务部出具的竣工结算单为唯一凭证。
十、奖罚细则
1、工程质量必须达到全优标准,达不到合同总价的5%处罚。
2、在甲方指定的工期要求内,工作内容未完成而影响其他工种及整栋工期超过2个小时,处以500元罚款;3个小时2000元;半天(4个小时)5000元;延误一个工作日处以价款的2%罚款;超过48小时以违约予以清场,甲方不予结算。
3、在甲方指定区域内安装施工机具,并由甲方指认的专业电工进行接电源,不得私自接电,如有发现,一次罚1000元。
4、不得以任何理由,不经允许拆除各种安全防护,否则,发现一处罚2000元。
5、施工现场除厕所以外区域不得随地大便,发现一次罚1000元,并责令义务扫厕所7天。
6、住宿生活区内现有设施必须在退场时原样经甲方管理人员验收签字后方能进行结算,任何人为损坏的其修理费用均计入结算。
7、在生活区内严禁乱接乱搭,私自围挡,对违规使用热得快、钢锯条、大功率电器引起跳闸,烧漏保电器的,除赔偿修复费用外另每次处罚500元,限2次。
8、对工完场不清,超过2小时未达到甲方要求的,按每10元/㎡由甲方派人清理并计入乙方结算内容。对属于甲方主材、辅材在清理时堆放不符合要求的按材料进价5倍处罚。
9、不得将甲方场内任何机具、材料带离工地和生活区。任何工人退场均需班组长向甲方申请,经检查后方能退离。
10、在宿舍区不得在周边有违法行为,否则清场并交由公安机关处理。
11、不得在施工区域内打架、辱骂,否则不论任何原因所属班组各罚3000元,并自行负责各种费用。如果殴打甲方管理人员,仅限一次罚款一万元,并勒令退场;如辱骂一次罚5000元,并交检讨书留档,出现第二次,罚一万元,并勒令退场。
12、严格遵守甲方现场管理人员的工作指令,否则每次罚款1000元。
13、甲方的班组会议纪要作为结算依据。
甲方(签字)乙方(签字)
盖 章:身份证号:
日 期:日期:
第三篇:劳务工程分包合同
XXXXXXXXXXX后期零星分项劳务工程
施工承包合同
承包人(简称“甲方”): 分包人(简称“乙方”):XXX(身份证号码: ) 根据甲方施工需要,按照《中华人民共和国合同法》、《建安工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》原则,本着互利互惠的原则,为按期完成工程任务,确保工程质量,做到安全生产文明施工,明确甲乙双方的责任和义务,现就花溪思源•童话故事零星劳务分项工程特制定本协议,望双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程结构:
二、承包内容:
本工程施工图纸未完成的混凝土分项工程(包括屋面、楼面、柱子、零星过梁、构造柱、飘窗等),墙体植筋,文明施工、打凿、修补、清理及项目部安排的其它零星工程。(承包内容具体以甲方现场项目部安排为准)
三、承包方式: 混凝土浇捣则以综合单价包干方式;植筋按总价包干的方式承包施工;其它按固定计日工包干或计日派工方式。该工程禁止以任何形式转包。
四、结算方式
1、结算依据和价款
甲乙双方约定:斜屋面混凝土浇捣按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;平板楼面按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;其它零星过梁、构造柱、飘窗等按计日工包干计算,计日工按技术工与普工4:6比例( 元/天),如全部采用普工则按 元/天计;植筋以 元总价包干。其它新增项目单价以甲方公司成本预算部确认审批为准。以上单价一次包死,包含且不限于:人工费、辅助材料费,施工小型机械费、包安全、包质量、包工期、包分项验收、包税金、包工人劳保福利、乙方人员管理费、利润、乙方人员工伤医疗补助费、文明施工等保证措施费及与之相关的一切不可预见费用。在施工过程中,乙方必须无条件服从甲方管理及安排,乙方不得以任何理由、借口、名义不执行甲方安排或者要求涨价。分段工作完成后,经质检员检查合格,由项目部出具工程量及质量认可书,作为乙方当月办理阶段性结算的重要依据。因质量不合格造成返工、返修、其相关损失由乙方负责。由乙方责任造成的停工,甲方经济损失由乙方承担,乙方私自终止施工,乙方以前完成的工程量,甲方可不予结算。
2、乙方承诺:
2.1 综合单价、总价包干及计日工单价已经充分考虑各种市场价格波动风险因素的影响,结算时不再作调整,坚决不出现先进场后扯皮的事件。 2.2 如因乙方施工过程向甲方提出调价要求而达不到目的后,在施工中采取消极怠工、拖延工期、停工、群体闹事、群体上访、围堵甲方或建设单位办公室及其相关场所、拉闸断电、堵路、攀爬高处威胁等行为迫使甲方代为乙方发发放工人工资的,则视乙方违约,甲方有权向乙方索赔5万元/次的违约金,同时还给予乙方闹事人数罚款1000元/人次的处理,甲方并还要向乙方索赔由此给甲方造成的工期、经济、社会声誉的一切损失(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。
2.3 如有乙方人员闹事事件,不论任何原因均按上述2.2条款项违约索赔约定直接从乙方的工程款及其它资金中扣除,工程款不够扣除的,甲方可要求乙方付违约款,乙方拒不付违约款的,甲方可依法向人民法院诉讼申请执行索赔违约款,乙方无异议(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。
2.4现场计日工(含一定比例的技术工),乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。
2.5乙方必须无条件服从甲方项目部管理,确保质量及安全,不得做出任何有损甲方形象及利益的事,否则甲方可以给予乙方任何处罚,乙方无异议。
3、进度款支付规定: 3.1甲方按乙方每月25日上报经甲方审核后上月完成合格的工程进度量的80%支付乙方进度款;计日工按经甲方审核金额90%支付乙方的款项;完成所有本合同约定的零星及二次结构等所有工作,工程整体竣工验收合格后,且双方办理完成结算后四个月内计日工部分付至100%,实体部分付至该部分结算总价款的95%(扣除各种费用后),余下实体部分5%作为质保金,在质保期满贰年后十五个工作日内一次性付清。
3.2 付款程序(适用于工程竣工总结算):
3.2.1 进度款支付、工程结算和付款程序(缺一程序未办理,结算资料无效):乙方按规定时间报量(款)→主管工长确认签字(只签形象进度)→安全、质量、技术、材料主管确认签字(只签完成施工各项相关指标)→项目生产副经理(只签形象进度)确认签字→技术负责人确认签字(只签完成各项技术指标)→甲乙双方预算主管核量、价签字(作初审)→项目经理签审意见→公司成本预算部核量、套价(确认)签字→工程及商务部门签审(只签完成相关指标)→分管领导签署审核意见→公司总经理有效审批→公司财务部按合同规定的付款方式及时间受理并安排拨款。
3.3 在甲方每次支付乙方工程进度款之前,必须提供当月乙方所有现场施工人员签字的工资领取单原件一份(应与乙方报甲方的进场或变动的施工人员花名册相符),否则,甲方有权拒绝支付(甲方付款必须在业主支付进度款的前提下,乙方无异议)。 3.4 乙方承诺:如因业主资金不到位,导致甲方不能按合同约定向乙方支付工程款的,乙方保证不要求甲方支付进度款及要求支付误工费、损失费、利息等费用。
3.5 若乙方不能提供所有的施工管理、作业人员花名册给甲方的,甲方有权暂缓付款直至乙方提供完整的进场施工人员为止。
3.6 对于乙方已完成的工程量,必须经甲方现场管理人员(主管工长、生产负责人、质检员、安全员、材料员等)进行质量、安全文明施工、材料使用等验收合格的基础上,甲方才能对乙方已完成工程量按程序进行审核、审批、支付工程款等。。
3.7 甲方工长或相关人员开出的违约索赔及罚款单移交到预算部(或财务部),由预算部(或财务部)在乙方当月工程款中直接予以扣除,乙方无异议。
3.8 每月结算时,乙方应及时按甲方要求编制乙方人员工资表,报送甲方审核确认,并及时将领款人签名盖章的工资表原件交甲方财务部门备案,否则甲方有权直接将工资款发给工人,乙方如果造的工资表弄虚作假,与实际工人人数、工资发放不符,给甲方带来不良的社会影响的,甲方有权向乙方索赔由此给甲方带来的一切直接的和间接的损失。
3.9 乙方在完成合约约定的工程施工任务后,应立即按照甲方要求退场作业工人,在二日内退还所借用的各种工具器具,在限定的期限内人员退场完毕,不得以任何理由借口继续占用住房、生产工具。乙方代表(即合同签约人)在与甲方办理好结算任务单等手续后也须离场。对乙方继续占用住房者,甲方则将向每人每天50元收取住宿费用,对于无理取闹强占住房、生产工具者,甲方通知公安部门协助清理。
五、工期及质量要求:
1、工期按甲方项目部进度计划统畴安排,乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。同时乙方所有施工人员要有强烈的生产意识,加快生产进度、优质工程质量等规范意识,一步一个脚印,踏踏实实做好每道工序,要吃苦耐劳的工作节奏。
2、乙方指派一名技术人员,听从项目部统一技术指导。
3、工程质量必须达到质检站、设计单位、监理单位、认可:“合格”以上标准。
六、安全生产及文明施工
1、甲方责任:
1)负责对参加本项目部的乙方施工人员上岗前安全生产教育和培训,保证施工人员具备必要的安全生产知识,实习有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育、培训和考试不合格的人员不得上岗作业。
2)在有较大危险因素的施工场所和设施上,应设有明显的安全警示标志,对安全设备进行经常性的维护和保养,并定期检查,保证正常运转。 3)经常教育和督促现场所有施工人员,严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程以及各方面的安全纪律,并向现场所有施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
4)为现场所有施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并教育按照使用规则适用。
5)发生重大事故时,应立即组织抢救,积极进行调查处理。
2、乙方责任:
1)在施工过程中,应当严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程,服从项目部的正确管理,正确佩戴和使用劳动保护用品,爱护一切安全防护措施。
2)必须接受甲方安全生产教育和培训,掌握本职工作所需要的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力,不伤害自己,不伤害他人,也不被他人伤害。
3)在施工过程中发现事故隐患,满足不了安全作业条件时,施工人员有权拒绝施工,应立即与项目部取得联系,妥善解决后再进行施工。
4)必须按照安全部门的要求,进行班前安全教育活动,并做好记录,必须参加班前安全技术交底会,了解其施工场所和作业岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
5)必须积极配合安全生产大检查,对事故隐患无条件整改,不听劝阻立即停工,并承担停工后所造成的经济损失。 6)坚持工作岗位,严禁离岗、串岗,由此造成的事故均由乙方负责。
7)严禁酗酒打架、违章作业、酒后作业,严禁穿拖鞋及高跟鞋进入施工现场,由此造成的事故均由乙方负责,并处以5000-10000元罚款。
8)有听觉、视力、手足障碍等残疾人员杜绝进入施工现场。 9)职工未经甲方批准,不得将任何施工用品外携,一经发现按偷盗处理,并且处以偷盗财物100倍罚款。
10)乙方要做到工完清场,每个工序完工后,要将剩余材料及垃圾等所有物品清理到指定地点;
11)严格遵守安全操作规程,严格遵守场纪场规,凡在施工过程中因违反建筑工人安全技术操作规程和有关法律法规而发生各种安全事故均由乙方自行承担,且必须做好善后处理工作。
12)施工机具、设备必须由专业人员操作,其他人不准擅自使用,否则后果自负。临时电必须由专业电工接拆,其他人不得私自接拆电线,违者将进行处罚并承担一切后果。
13)加强对工人的交通安全教育,上下班途中应遵守交通规则,防止交通事故发生。凡在途中发生的事故甲方概不负责。宿舍内严禁使用电炉子,严禁私自拉线,每检查发现一次罚款500元。
14)各种特殊工种作业人员必须持证上岗,定期审查。特殊工种因无证上岗出现安全事故,甲方根据事故原因酌情处理。
15)所有人员酒后严禁进入施工现场,发现一次罚款500——1000元。 16)为了有效落实好以上协议,项目部成立安全领导小组对施工现场及宿舍区等区域进行随时检查,发现违反上述各项制度,严格按照条款进行处罚。
七、双方责任
1、甲方负责将工程所需的商砼、地泵、泵管、管卡运至施工现场;乙方负责将泵管、卡具分类码放整齐及妥善保管。除以上甲方所供工具、材料外,其余所有工具、设备(电箱、振捣机械、电源线、照明设施、锨、镐、小车、雨鞋、薄膜、线绳、扫帚及劳保用品)均由乙方自理。
2、甲方负责安装总配电箱(一级)、分配电箱(二级)并接通电源,分配电箱(二级)以下开关箱及电源线由乙方自备。
3、乙方负责清理楼面,达到下到工序作业所需条件,表面应干净,无混凝土残渣、灰浆机其他杂物。
4、乙方负责对领出管卡清点,与库管员核实,退场后进行盘点,确认管卡丢失数量,丢失部分由乙方赔偿,但由失盗等原因造成数量不足,确认后从总数中扣除。
5、乙方要严格执行国家规范及图纸要求施工。历行节约,减少浪费。确保混凝土浇筑的标高准确、质量合格。
6、因乙方原因延误工期制约下道工序进行的,除赔偿相应班组人工费外,甲方将给予经济处罚。
7、甲方提供工人宿舍及食堂搭建场地,食堂搭建及伙食费乙方自理。
八、技术质量要求
1、严格执行国家验收规范、图纸要求及技术交底施工。要求混凝土振捣密实,表面找平、压实,无裂缝、沙眼等缺陷。
2、根据气温变化对混凝土实施洒水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不得少于7天。
3、抗渗混凝土必须连续浇筑,不得产生施工缝,否则混凝土本身起不到防水抗渗作用。在浇筑剪力墙、框架柱时,要求分层浇筑,防止漏振、胀模等现象发生。
4、混凝土浇筑前必须详细检验开盘鉴定和混凝土资料,对商砼的品种、强度等级、工程名称、部位,要严格验收,无误后方可施工,否则不准浇筑。
5、做好成品保护工作。施工中,如果发生不合格产品,浪费材料现象,乙方无条件接受甲方的处罚。
九、事故责任处理
乙方在施工过程中因违章作业发生自身伤害和对他人的人身、物品伤害,一切均由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、特别约定:乙方所有认价(含人工及分项单价)必须报甲方公司成本预算部审核确认,否则甲方将不予认可,乙方对此无异议。
其他未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决,如果不能达成一致,可以上报当地劳动仲裁机关裁决。
十一、合同生效
本协议双方签字后生效,约定的工作内容全部完成,付清人工费后自行失效。本合同一式肆份,甲方持叁份、乙持壹份。
以下无正文。
甲方: 乙方: 代表: 联系电话: 日期: 代表: 联系电话:日期:
第四篇:劳务分包工程合同
发包人:
承包人:
经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。
四、工程施工单价: 元/㎡(按图纸确定的总平方)。
五、工程款的支付:主体封顶付40%,余款工程验收交给镇政府时结清。
六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。
七、工程安全:施工过程中做好安全防护工作,如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。
八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有权对乙方进行经济处罚,无需乙方签字确认。
双方责任
甲方责任:
1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。
2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。
3、及时对隐蔽工程进行验收,以确保不影响乙方下道工序的施工。
4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育,认真落实安全生产的各项规章制度。
乙方责任:
1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料浪费等损失由乙方承担。
2、按时发放工人工资,不得因发放不及时而造成停工损失,其后果由乙方自己承担。
3、认真搞好安全生产文明施工,乙方自带安全帽,在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。
补充条款:
1、如果因乙方的原因,不能按进度计划完成,甲方有权找别的工人做点工,并按100元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。
2、乙方不得在工地打架闹事,如果发生一次罚5000元,直接从工程款中扣除。
3、乙方交保证金伍仟元整,基础上来后返还。
本合同一式贰份,签字生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
第五篇:砌体工程劳务分包合同
河南财专后勤服务用房项目(二期)
甲 方:乙 方:签订日期:
7#宿舍楼
编号:
砌体工程
劳务分包合同
劳务承包协议
发包方:河南财专后勤服务用房项目(二期)7#宿舍楼项目部 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方) 甲乙双方经过友好协商,根据互惠互利的原则,甲方将河南财政税务高等专科学校后勤服务用房项目 7#宿舍 楼砌体工程交给乙方施工,结合本工程具体情况,甲乙双方签订以下协议条款,共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:河南财专后勤服务项目7#宿舍楼(以下简称本工程) 1.2 工程地点:郑开大道向东K3公里处
1.3 承包范围:砌体及相关分项工程,具备内外墙抹灰装修条件,工程包括:砌砖;现浇砼过梁;砼止水带;构造柱;板带;砼造型内脚手架搭设及拆除;搅拌机等机械操作人员;以及虽未载明,但为本工程正常施工和使用所必须的工作。
第二条 合同工期
2.1 严格执行甲方总承包合同工期,具体进度节点必须符合甲方总进度计划,乙方须无条件执行。
2.2工期要求:
年
月
日至
年
月
日竣工(其中1单元
年
月
日必须具备主体验收条件)。每延误一天罚款
元
第三条 质量与验收
3.1 质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家规范必须达到 合 格 ,同时需满足业主对砌体工程要求。
3.2 施工规程:乙方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方管理人员及监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。
3.3 隐蔽工程的检查:工程具备覆盖掩盖条件,乙方在自检合格的条件下,提前24 小时通知甲方验收,经验收合格后,方可进行下道工序施工。若在规定时间内未经甲方验收认可,或验收不合格又不整改,自行进入下道工序施工,甲方有权通知暂停施工,或采取必要的检测手段进行检测,由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方承担。如乙方违反上述约定,每违约一次甲方将给予乙方5000元的处罚,并保留其它索赔的权力。
3.4 质量问题反映:乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方,不得自行处理,如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的,甚至未经甲方允许自行处理的,甲方将给予乙方每发现一次1000 元的处罚,并保留其它索赔的权利。
第四条 承包方式及承包价格 4.1承包方式:包干(含零星材料)。
4.2承包价格:暂定价格综合包干单价加气块为 元/m3,素砼综合包干单价为 元/m3,钢筋砼综合包干单价为 元/m3。 第五条 工程款的支付
5.1 工程款按进度分阶段付款:每 层验收合格后,一星期内付合格部分工程量的80%,在工程竣工验收合格后一个星期内付至95%,剩余5%为保修金,待保修期满后予以付清(每次付款时乙方必须提供施工人员工资表及身份证复印件,保证工程款发至每个施工人员手中)。
5.2工程量计算:按最终完成的工程量具实计算。 第六条 机械设备工具管理
6.1 甲方仅为乙方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械、每层的水源主立管和阀门及楼层内的三级配电箱,其他中小型机械、电动工具和施工工具全部由乙方自备(搅拌机、振动棒、斗车、铁锹、拉砖车、靠尺、墨斗、线绳、笤帚及三级配电以下电动工具等)。
6.2 乙方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家正规厂家产品),且保证性能良好,符合甲方的安全要求及政府的有关规定。
6.3 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收。
第七条 甲方权利与义务
7.1 甲方负责提供垂直运输工具,乙方必须在甲方协调管理的条件下合理使用。
7.2 负责与业主的一切联系工作:
7.3负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。
7.4本工程水电费由甲方负责交纳。乙方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度,乙方人员如有违规行为,甲方将予以处罚,并将在乙方工程进度款中扣除
7.5 负责各分项工程的进度控制,协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;协助乙方解决施工难题,配合协调好乙方与其他乙方的关系,确保工程顺利进行。
7.6 负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量和工作状态; 7.7 合同签订后,在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力,甲方有权终止合同。
7.8 甲方若发现乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题,甲方有权责令乙方采取相应措施,乙方必须无条件服从,情况严重时,甲方有权终止合同,清退队伍,由
此造成的损失由乙方承担,并不能提出任何索赔。
7.9甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制,如由于乙方履约不力时,不能达到业主或甲方要求时,甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同,另行分包的费用由甲方经谈判后确定,无须征求乙方意见,发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。
7.10 根据工程的进展及现场的需要,甲方在本工程的履约过程中,有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方,乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。
第八条 乙方权利与义务
8.1 合同一经签定,就已视为乙方己全面接受现场及工程目前的现状,不能以不了解为由提出任何条件。
8.2 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等,并保证其完好无损。
8.3在施工过程中,乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,并接受甲方各方面的监督和检查。
8.4 负责所承包工程现场成品的保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予以修复。
8.5 乙方的施工现场必须达到文明工地的标准:按施工安全规范规定,做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的安全事故由乙方承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案;乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少施工噪声对周围居民的干扰,否则,由此引起的一切罚款由乙方承担。
8.6如在施工过程中出现质量问题,甲方将向乙方索赔所有的经济上及其他损失。
8.7 乙方必须有相当的资金筹措实力,工程进度款若因业主原因
末支付给甲方,乙方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工,不得借故停工,不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。
8.8 本工程的加工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。
8.9 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。 8.10为保障各项进度计划的顺利实施,乙方应按照甲方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作,并根据甲方各阶段进度计划要求提供足够劳动力,如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施,一切费用由乙方负责。
8.11 乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
8.12 乙方除承担本合同规定的违约责任外,还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。
8.13 乙方应负责施工作业面工完场清工作,确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清,则甲方有权令其它分包方完成该项目工作,其费用由乙方承担。
8.14 乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。 8.15如因乙方施工造成钢材、砼、砖、砂等材料浪费及损失,其损失费用按当时价格全部由乙方承担并自愿接受甲方相关处罚。
8.16 乙方必须配备一名总管及一名技术人员,负责抄平及放线,负责配合甲方的技术质量等管理工作,乙方管理人员必须24小时坚守工地,无甲方同意不得私自离开工地。
第九条 安全文明施工及事故处理
9.1乙方应无条件积极配合甲方完成施工现场内安全文明施工的相关工作。
9.2本合同价款中已包含了安全系数和施工劳保用具费用,在施
工过程中发生的一切安全事故均由承包方自行负责。
9.3乙方应负责向施工人员提供个人劳保用具,确保施工安全。 9.4乙方必须遵守甲方及项目现场各项安全管理规定,树立安全第
一、文明生产的思想意识,加强对施工人员的安全教育,严格遵守安全操作规程,服从工地的安全管理,根据谁施工谁负责安全的原则,乙方作为分包方必须全面负责施工过程中的安全生产,承担全部费用及责任,甲方有负责监督检查的权利。
第十条 违约责任:
10.1乙方应根据工期配备相应人员数量,如因乙方原因责任造成工期拖延,总工期每拖延一天罚乙方工程款1000元,并执行总承包合同中相关罚款,直至清退出场。
10.2甲乙双方在履行合同时发生争议,双方通过友好协商的方法 进行解决。
10.3如果因乙方原因中途退场,所有给甲方造成的损失及费用 由乙方负担。
10.4 如果乙方在工程进度、质量上不能满足甲方要求,甲方有权增加人员进场施工,乙方不得阻拦,所有发生的各项费用由乙方承担。 10.5 甲方与业主签订的施工总承包合同中的相关处罚条款适用乙方。
第十一条
其它事宜
11.1 本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。如协商不成,根据法律法规相关要求处理。 11.2 本协议具有法律效力。
11.3 本协议一式贰份,甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
签(章):
签(章):
联系电话:
联系电话: