第一篇:钢筋班组施工协议书
钢筋班组施工协议书
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程钢筋施工事项协商一致,订立本协议。以明确双方权利与义务,确保工程顺利进行。
一、 工程概况:
xxxxxxxxxxxxx建设项目,其中地下一层,地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房;框架剪力墙结构。
二、 承包范围:
xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼钢筋制作安装(包括地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容)。
方式:清包工施工,包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料(除钢筋、预埋铁件以外的所有材料)、辅助机械等。
具体内容:
1、钢筋的上、下车及堆码工作,自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。
3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程,地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架
1 / 8
的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。
4、除采用塔吊外,场内一切材料,场内运输均由乙方负责。各项工序完成做好落手清工作。甲方只负责把二级配电箱送到底层、楼层每一层设一只二级配电箱,其它电缆线及移动配电箱、灯管、照明设备等均由钢筋班组承担。
三、 工期要求:
乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工,安排人员及材料,不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延,相应损失由乙方承担。
四、 质量标准:
本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行,凡没达到合同约定的标准,由此引起的返工费(材料、人工、机械费)一律由乙方承担。
五、费用及付款:
价格:总价按实际钢筋吨位 元/t计价。该价格为综合报价,包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。
工程量在当月底结算,在次月15日前支付上月工程款的80%,主体结构封顶后支付10%,结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度,质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核,经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。
六、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、
2 / 8
收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方退还保证金总额的 50 %给乙方(不计利息);主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的 50 %工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕,审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。(如建设单位因进度质量等对项目扣款,项目部同样对乙方执行)
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
(2)乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款, 收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证
3 / 8
等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理签字确认;未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%;工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方(不计利息)。
七、甲方责任
1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育;
2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底;
3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求;
5、为乙方提供住宿并提供就餐方便;
6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。
八、乙方责任
1、在主体施工时必须配备有经验的施工人员负责钢筋放样,放样结果报项目部专业工长审核。班组应严格按图及变更联系单施工,
4 / 8
结构施工中对图纸发生凝问,钢筋班组长应立即通知项目部施工员,若因钢筋班盲目操作造成的工料费用及工期罚款均由乙方承担。
2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证,严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。
3、贯彻落实甲方的各项交底及指令,每天上班前必须做好质量、安全、技术交底,并认真组织实施;
4、确保完成甲方下达的工期计划,服从甲方管理人员指挥,若有违反每次罚款2000元,情节严重加倍处罚。
5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用;
6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度,自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。
7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划(含人员材料计划),报甲方认可,并应严格按计划实施。
8、基础、主体及关键施工阶段,每天下午17:00时,各班组必须到现场会议室召开碰头会议,便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元(违约金直接从保证金内扣除)。
9、主体结构施工期间,由于木工、钢筋工、砼工等班组同时作业、故在分项隐蔽验收、或在轧筋隐蔽验收前砼浇捣后需要多次清理。为使该工序及时清理,避免扯皮,现经三个班组统一意见,落实专人负责清理。清理内容(1)木工:木模安装隐蔽验收前平板,梁底、楼梯建筑垃圾冲洗清理干净。(2)钢筋:钢筋柱、剪力墙电焊渣、轧丝箱、废手套垃圾等冲水清理。(3)泥工:浇捣时有少许落地砼及浇前施工缝清理、浇后垃圾清理并将外漏浆冲洗干净。
5 / 8
10、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求,甲方有权终止本协议,并清退该班组,乙方所做工程量,待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前,无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度,则甲方有权解除本协议,乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。
11、施工中凡属甲方提供的设备,材料等的使用计划,乙方应考虑周到,把计划提前一周上报甲方,否则由此引起的损失乙方自负。
12、乙方使用的各种机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后,方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。
13、本协议签订后,不得转包分包。如发生,乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同,工程款待验收合格后支付70℅。
九、安全文明施工:
1、认真贯彻执行安全法规,预防为主,杜绝安全事故的发生;
2、坚持特殊工种持证上岗制度;
3、入场人员必须做好“三级安全教育”;
4、在施工过程中,乙方必须遵守有关操作规程,因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。
5、严禁使用童工,乙方进场人员年龄应在18周岁以上,55周岁以下,身体健康,无慢性疾病,有一定木工技术的人员。
6、乙方应在每天工完后做到工完场清,坚持“落手清”制度,如违反每一次处罚200元;
7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐;
6 / 8
8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生,甲方有权立即清退出场,或报当地公安机关处理。
9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴,以及男女混居等行为,每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽,佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场,每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。
10、所属房间不得烧饭做菜,除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器,否则每查处一次,甲方罚乙方200元。
11、遵守甲方项目部其他管理制度,若违反按相应制度处罚。
12、所有班组人员劳保用品,安全帽均需统一,并编号,费用由乙方承担。
十、合同的变更、解除与终止
1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行,可变更 合同;
2、因乙方内部管理混乱,不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理,严重违章违纪,经教育不改者,甲方可直接解除合同;
3、甲方有权解释合同。
十一、合同争议:若双方因执行合同发生争议,应本着友好协商的精神进行解决,若协调不成,提请法院判决。
十二、本协议一式三份,甲方贰份,乙方一份,经甲乙双方签字后即刻生效,工完款清后自动失效。
7 / 8
甲方: 乙方:
(附身份证复印件)
甲方代表: 联系电话:
日期: 日期:
8 / 8
第二篇:建筑安装工程施工劳务承包协议(钢筋班组)
建筑安装工程施工劳务承包协议
发包方:上海园林工程有限公司三台山项目部(以下简称甲方) 承包方:钢筋班组(以下简称乙方)
一、 工程名称:呈贡三台山公园扩建凤翥阁工程
二、 工程地点:呈贡三台山公园
三、 承包范围:主体结构、二次结构等所有的钢筋工程,原材料的卸货,各种钢筋的翻样、制作、绑扎。钢筋机械的就位、安装。
四、 承包方式:包清工(电焊条、扎丝、钢筋制作加工及帮扎机械、电渣压力焊及材料、预制椽子钢筋帮扎由乙方承担)
五、 施工日期:按甲方提供的施工进度表为准。
六、 承包费用结算:
1、 结算单价:按凤翥阁的建筑投影面积计算,具体计算方式是:
(1)基础按柱子边投影面积计算。
(2)±0层按基础投影面积的50%计算。
(3)+4.6层按投影面积计算。
(4)+7.2~24.6m按各层投影面积计算(包括24.60m层)。
(5)+24.6~屋面层不计投影面积。
按投影面积为59元/m2计价,工程暂定为2000 m2,待竣工验收后按图计算。
2、 结算方式:待主体结构完成,通过上级部门验收,由项目部核算员计算完成的工作量,并经项目部保管员、施工员、安全员、质量员签字的结算单,作为与项目经理结算的依据,经双方签字后生效。
七、 付款方式:从进场当月起按进场施工工人数领取每月500元/人的生活费,班组长1000元/月。主体结构通过验收付至总产值的95%,余下5%工程款至2008年12月底结清。每次发放工资必须由核算员、安全员、施工员、质量员签字后才能支付。
八、 财务管理:
1、 每次领款乙方必须向甲方提供合法有效的工资单证明,并有乙方承包人签字。
2、 乙方必须遵守甲方的各项财务管理制度。
九、 工程质量:
1、 乙方必须严格按图纸、施工规范及甲方提供的技术交底书进行施工。
2、 乙方在钢筋工程施工前,应把钢筋翻样单交项目工程师审核,通过后按料单施工。在制作、绑扎后,必须经质量管理人员验收,最后经监理验收并通过,验收通不过所造成的工期及经济损失由乙方承担。
3、 乙方必须服从甲方质量检查人员的管理,若违反项目部制定的《钢筋工程质量管理细则》,则严格按《质量管理细则》规定进行处罚。
十、 工期进度:
1、 乙方根据甲方签发的施工任务单进行施工,并按甲方的施工进度计划表完成工作。
2、 工期计划按日历天计算,在人力不可抗拒或由甲方造成的工期影响,则相应顺延,由乙方造成的工期延误每天按施工总产值的3‰罚款。
十一、 安全生产:
1、 乙方在施工项目内的全部人员必须严格服从国家及地方现有的安全生产操作规程,遵守项目部制订的安全管理制度。
2、 乙方的施工人员必须具备有效的上岗证,特殊工种必须具备特种工上岗证,做到持证上岗。接受书面安全交底,未经交底而擅自施工造成的后果由乙方自负。
3、 甲方对下列违章行为可作当场处罚:上班不带安全帽、赤膊穿拖鞋上班、爬井架、脚手架、乱拉电线、使用电炉、明火设备、随便大小便、往下及周边抛物等。
4、 工伤事故责任范围:由乙方盲目指挥、违章作业、强行施工不服从管理所造成经济损失全部由乙方承担。一经发生事故,乙方必须积极处理好本班组的工作,甲方给予配合。
5、 工伤费用处理:乙方施工人员发生工伤事故(不包括违章作业、自行生病、在施工现场以外)所发生的费用,由乙方负责。伤亡事故按当地劳动部门及上级有关部门处理为准。
6、 各种安全设施,特种防护用品如安全帽、安全带等由甲方提供,遗失照价赔偿,其他劳保用品如雨衣、雨鞋、手套等全部由乙方负责。工作服由甲方定做,乙方每套承担30元。
十二、 材料使用控制:
1、 乙方按施工图纸要求编制施工配料单,下料必须套用,损耗控制
在1%之内。超出1%部分由班组赔偿。
2、 由于乙方原因返工所造成的损失,则按实际损失的钢筋负责赔偿。
3、 认真做好落手清工作,每层施工完成,所有钢筋应清理到制作场地。
十三、 机械设备:
1、 甲方提供垂直运输,钢筋机械乙方自带。乙方应正确使用,由于乙方原因使用不当或野蛮操作而造成的损失及待工由乙方负责。
十四、 文明施工及综合治理:
1、 乙方必须服从甲方的门卫、住宿、仓库、食堂、厕所、临时用电、水、上下班作息时间、卫生、安全防火等各项规章制度。
2、 乙方进场人员必须实行治安登记,即交验身份证,核发上岗证。若乙方人员无暂住证、健康证,乙方在甲方要求的期限内交照片,甲方可代为办理,但费用由乙方承担。
3、 乙方班组人员不得收留不在本工地施工、来历不明的盲流及刑事责任人。发现者应有义务与责任及时报告甲方治安管理员或当地派出所,若有隐瞒全部责任自负。
4、 乙方人员在施工现场及生活区内,必须服从甲方统一管理。遵纪守法,不得赌博、狂喝酒、大声喧哗影响他人。不得打架、斗殴、偷窃、流氓活动、不听劝阻所造成的全部法律后果及经济责任由乙方承担,并按照项目部制订的《工地治安管理条例》处罚。
5、 乙方有义务有责任对施工现场周边环境保护,无故损坏,影响周边环境所造成的全部损失有乙方承担。
6、 乙方对已完成的分部、分项工程有保护成品的责任,若无故、随意损坏应照价赔偿。若故意破坏,要进行处罚,严重的交当地公安机关处理。
十五、 施工奖罚:
1、 乙方若违反安全、卫生、治安、文明施工等条款的由甲方管理人员当场开具罚款单进行处罚,罚金为每次50~500元。
2、 乙方在施工中,若被监理开具监理通知书超出二次,第三次开始,每次处以500元的罚款。
十六、 施工现场管理:
1、 施工现场使用的计时人工,必须由甲方施工员每天核实签发,每工按45 元计算,否则不与认可,点工工资每月结清。
2、 施工现场发生的配合工作,如下列情况由乙方承担配合:
A、 上级主管部门来检查工作,外来单位参加学习,工地临时短期派出开会参观学习的。
B、 施工现场楼层、脚手架上的垃圾及废料谁施工谁清理,若不及时清理,甲方可指定派人清理,所发生的费用由乙方加倍承担。
3、 甲方进行文明工地评比、标化验收等,需要乙方配合的应无条件服从。公用场地的清理应按项目部要求派人清理,费用由乙方承担。
4、 钢筋机械的就位、安装由乙方负责。
十七、 合同违约及解除:
1、 双方在施工过程中发现一方违约,另一方应书面告知双方,告知后对方继续违约,违约方应承担全部的违约责任,同时单方可解除合同;一方无能力履行合同及部分条款,另一方用书面告知后可以解除或变更合同,无能力履行合同方负全责。
2、 乙方必须按甲方的施工进度计划施工,若遇大雨及不可抗力原因可相应顺延,因业主原因工程停建或缓建造成的损失,乙方不得追溯甲方停工前后的间接损失,只计已完成直接工作量。
十八、 合同的仲裁:
双方在履行合同中发生争执而不能调解的由上级行政主管部门协调或劳动主管部门进行仲裁。仲裁不服可以向当地法院起诉。
十九、 补充条款:
在合同履行中发现有未尽事宜,双方协商解决,另外补充协议与本合同具有同等效力。
二
十、 本合同一式肆份,甲方持三份,乙方持一份,双方盖章签字后生效,合同条款履行完毕后失效。
此页无正文。
甲方:上海园林工程有限公司三台山项目部乙方:
甲方代表:身份证号码:
合同签订地点:呈贡三台山公园
合同签订日期:二
00年月日
第三篇:钢筋班组施工协书议
甲方:福清三建邵武.紫金城项目组(以下简称甲方)
乙方:肖文身份证号码:350102196808105639(以下简称乙方)
双方本着“保证质量;安全施工”,遵循平等,自愿公平和诚实的原则,在意见取得一致的基础上,经双方协商同意订立如下协议,以便共同遵守执行:
一. 工程名称:邵武.紫金城南区10#.11#楼。
二. 承包方式:以单包公形式施工包括绑扎钢筋的铁丝,及一切施工机具。
三. 工程施工内容:
1.按工程施工图纸和业主要求施工。
2.柱、梁、板的保护层安放。以及地下室底板和顶板的钢筋马凳的制作和安装。
3.地下室底板、顶板的所有梁筋和板筋按规范焊接(电焊条乙方自购)本工程内所有的剪力墙,墙筋按图纸一次性成形施工,不可断接,否则产生费用由乙方自负。
4.地下室底板、顶板的后浇带的止水钢板的安放和焊接,以及钢筋铁丝网的制作和安装。
5.钢筋材料进场的搬卸车,并按甲方指定的场地规范堆码,以及本工程内所有与本工种有关材料的二次搬运。
6.钢筋污染的洗刷和除锈,废钢筋的收集和归堆。
7.每层钢筋安装完成后,剩余的钢筋必须收回到加工场地,若发现钢筋未能及时收回每次罚款500元。
8洗砼前后,工作面的钢筋清理、整理、浇砼时的看护。
四.施工工具:甲方负责无偿提供外架;塔吊;施工电梯及施工电源和钢筋卸车。其他所需的一切辅助材料及所有施工机械包括内架等设备全部由乙方负责,施工人员的食宿等日常用品一律由乙方自理。其中机械费及辅助材料约占总价15%。
五.工程质量:乙方必须按照设计图纸和施工规范组织施工,工程质量必须达到合格,在施工中若出现质量隐患造成返工;误工乙方应负全部责任,一切工料费由乙方负责,甲方直接从乙方结算款中扣回。
六.工期要求:每层工期为一天。(开工日期以甲方通知为准,乙方必须按合同规定时间内完工,否则每拖一天工期应扣500元违约金)。
七.承包单价:地下室;基础;斜屋面工程按甲方购买钢筋的数量每吨400元,上部工程按建筑面积每平方米17元,以上单价均包括梁柱电焊在内。
八.付款办法:甲方按已完成的工程进度确认工程量后付给乙方75%进度款,工程封顶后付至90%,全部零碎做清楚后一个月内结清。
九.乙方责任:
1.违约责任:乙方因自身施工力量不足造成施工质量与进度无法保障(停工;怠工)现象,经甲方通知仍不能改进达到甲方要求时,甲方有权单方面给予清退(终止施工合同),另选施工班组接替进场施工,乙方不得以任何借口阻扰或干预接替的新班组,乙方此前本工程所投入资金作为违约金不予退还,乙方应无条件在三天内退出施工现场。
2.安全责任:乙方应严格按照国家现行标准规定的安全施工规范条例从事工程活动,必须服从工程监理及甲方对安全事项的指导及检察工作。在施工过程中若发生一切安全事故所造成的经济损失;赔偿与法律责任由乙方自负。
3.质量责任:乙方必须严格执行国家现行的各种施工技术规范操作施工,必须服从施工监理;业主及甲方对工程质量的检查与监督,在工程施工过程中,若出现工程质量问题,所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。
4.乙方在施工中;所用材料应按规定下料,钢筋的总耗损量应控制在3%以内。若超过乙方应负责赔偿。
十.其他事项:
1.工地严禁出现打架及使用童工,禁止出现小偷小摸等现象,违者罚款。
2.偷东西者每发现一次,轻者给予罚款500元(不包括工程部处罚),情节严重者交送当地派出所追究刑事责任。
3.打架者每出现一次,轻者每人给予罚款1000元,(不包括工程部处罚),情节严重者每人给予罚款3000元(不包括工程部处罚),并交送当地派出所追究刑事责任。
4.乙方在施工中不可以浪费材料,做到当日材料当日清,若发现乙方浪费则乙方需按价赔偿。
5.乙方不得挪用;挤占甲方支付的工人工资,若发现乙方不按时发放农民工工资,造成工人上访,则每次扣罚壹万元人民币,并承担相应的法律责任。
6.乙方白天应安排好足够劳力,晚上尽量不加班,若需要加班,所需要加班所需的电等照明设备由乙方负责并按规定拉设,同时施工人员应提供三证(婚育证;务工证;暂住证)否则造成罚款由乙方自负,应持特种操作证上岗。
十一.本协议壹式贰份,甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字后生效,尾款结清自然失效。
甲方代表:乙方代表:
签约地点:签约地点:
签约时间:2010-10-29签约时间:2010-10-29
第四篇:施工班组内部承包合同(钢筋工)
合同号:
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称): 重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称): 周勇,男,身份证号:510226196712055571
一、工程概况:
1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点:合川区北城沙坪路
二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围:__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容:
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):
1、工程单价(按施工图图算量计算):
±0.00(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。
±0.00以上主体、装饰钢筋:按_25_元/m2计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。 ○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。 ○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。
四、合同价款:
1、根据上述第
二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的1.0%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用
1
2、乙方自备的机械设备、工具用具:
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、 甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准:
质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到 优良 标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。
2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知
甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
2
3、检查要求: 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格;
3.2钢筋骨架尺寸;
3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量); 3.4钢筋接头位置和数量; 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度; 3.6受力钢筋保护层;
3.7箍筋的间距、数量及位置; 3.8受力钢筋的间距、数量及位置; 3.9钢筋节点构造。
对于3.1、3.
2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。
对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期:
1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体 按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任 ;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款 。
4、工期顺延的前提条件:
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。 ○
2、暴雨、材料供应不到产生的。 ○
3、政府行为,建设单位及有关单位要求的停工。 ○注:(其中
1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、 付款方式:
1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。
4
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。 十
一、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、乙方派________为专职安全员,_________为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间
5 交接验收,承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及 时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。 十
二、保证金及保修金:
1、保证金:
乙方在签订合同时支付50000.00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返
6 工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。 十
三、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第
2、3条款处理,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。 十
四、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。 十
五、其他条款:
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,
甲方(盖章):
乙方:
7 代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。
8
第五篇:建筑工程钢筋班组劳务承包协议书(钢筋)
甲方:
乙方:
钢筋分项工程劳务合同内容介绍:
蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目
二、工程地点:蓬南镇顺河街
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
。
五、工程结算
5.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ,包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ,按70﹪在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
柒、其它事项:
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效
甲方:
乙方:
身份证: 身份证: 年月日
建筑工程模板班组劳务承包协议书(模板)
甲方:
乙方:
模板分项工程劳务合同内容介绍:
蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目
二、工程地点:蓬南镇电子工业园
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混底二框结构。
四、承包方式:
采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
五、承包范围
1、 设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程,含周辅材料,(模板,方木,顶朩,元丝元钉,火钩,丝杆)。
六、工作内容
完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具
的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。
七、工程结算
7.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ,
7.2付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ,按70﹪在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。
八、工期要求
8.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
8.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
九、其它事项:
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效
甲方:身份证:
乙方:身份证:
年月日
建筑工程泥工班组劳务承包协议书
甲方:
乙方:
泥工分项工程劳务合同内容介绍:
蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目
二、工程地点:蓬南镇电子工业园
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)
四、承包方式:
采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
五、承包范围
1、 设计图纸中所有结构的砌砖,内外抹灰,浇砼,地坪,屋面,基础(含基槽,坑,捡底,地下室捡平等),外墙砖粘贴,外架搭设(架管扣件由甲方提供,上下车由乙方负责)。
六、工作内容
完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。
七、工程结算
7.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ,
7.2付款方式:垫至转换层后,毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ,按70﹪在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。
八、工期要求
8.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
8.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
九、其它事项:在施工过
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效
甲方:身份证:
乙方:身份证:
年月日