第一篇：一级建造师章节题库
一级建造师机电章节练习
1、 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
2、 分项工程质量验收评定合格的标准。主控项目的要求是必须达到的，是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和对公众利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的项目。如果达不到主控项目规定的质量指标，降低要求就相当于降低该工程项目的性能指标，导致严重影响工程的安全和使用性能。
3、 建筑安装工程中，检验批质量验收的主控项目包括的检验内容主要有一些重要的允许偏差项目，必须控制在允许偏差范围之内，结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测，重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能。
4、 主控项目包括的检验内容主要有：(1)重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。(2)结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验;风管系统的测定;电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。
5、 工程建设用电申请内容包括：用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。
6、 施工过程中对于出现人身触电死亡、导致电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、电气火灾、重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电等事故的，施工单位应及时向供电部门报告。
7、 后续检定是计量器具首次检定后的检定，包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定有效期内的检定。
8、 工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制“计量检测设备配备计划书”。依据计量检定规程，按规定的检定周期，结合实际使用情况、合理安排送检计量器具，确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。
9、 特殊性能低合金高强度钢主要使用于桥梁、建筑、塔架、车辆等钢结构中。
10、 玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
11、 导线测量法的主要技术要求：(1)当导线平均边长较短时，应控制导线边数。(2)导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大。(3)当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近。
12、
13、 根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。
采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，起重量300kN及以上起重设备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批，并报项目总监理工程师审核签字。实行总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。
14、 缆风绳的设置要求：(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根，对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°，最大不得超过45°。(3)直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。(4)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。(5)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
15、
最新研制的混凝土地脚螺栓孔灌浆材料，直接灌入设备基础，不用振捣、无收缩，24h抗压强度可达50MPa。
第二篇：2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度
学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308030仲裁制度
1[单选题]承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是( )。
A.该约定意思表示明确，有效
B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效
D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼
参考答案：B
2[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A.仲裁委员会
B.合同履行地中级人民法院
C.被告所在地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
参考答案：D
3[多选题]存仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是( )。
A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定
参考答案：B,D
4[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由( )决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案：D
5[多选题]仲裁协议应当包括的内容有( )。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.请求仲裁的意思表示
D.选定的仲裁委员会
E.属于仲裁委员会的受理范围
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：A,C,D
6[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是( )。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案：A,B,C
7[单选题]关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是( )。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
参考答案：C
参考解析：有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。
8[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是( )。
A.由1人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
E.由7人组成仲裁庭
参考答案：A,B
参考解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
9[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是( )。
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案：C
10[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列( )情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：A,D,E
11[多选题]仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列( )情形时申请撤销仲裁裁决。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
B.裁决所根据的证据是伪造的
C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
D.仲裁裁决适用法律错误
E.没有仲裁协议的
参考答案：A,B,C,E
12[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其( )。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案：B
参考解析：对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。B项正确。4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
13[多选题]仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷( )。
A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁
B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.可以向人民法院起诉
D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理
E.可以协商和解
参考答案：B,C,E
14[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：B
15[单选题]商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理
B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效
C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决
参考答案：D
参考解析：仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，A项错误。仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力，B项错误。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出，C项错误。
16[单选题]当事人在仲裁过程中，对案件仲裁管辖有异义，应在( )提出。
A.答辩期内
B.首次开庭前
C.案件庭审结束前
D.本案件裁决作出前
参考答案：B
17[多选题]当事人证明仲裁裁决有下列( )情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
参考答案：A,B,C,E
18[单选题]在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决( )。
A.暂不作出
B.由秘书长裁定
C.应当按首席仲裁员意见作出
D.由专家委员会裁定
参考答案：C
参考解析：
19[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案：C
参考解析：
20[单选题]当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托( )指定。
A.仲裁委员会
B.仲裁委员会秘书处
C.已选定的两名仲裁员共同
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁委员会主任
参考答案：D
21[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是( )。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案：B
22[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后( )不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案：C
23[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析：
24[单选题]涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的( )裁定并执行。
A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.二审人民法院
参考答案：B4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
25[单选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于()提出回避申请。
A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前
参考答案：D
参考解析：
仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 者接受当事人、代理人的请客送礼。
当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。
26[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.仲裁机构所在地的中级人民法院
参考答案：C
参考解析：
根据《仲裁法》及最高人民法院司法解释规定，仲裁裁决的强制执行应当向有管辖权的法院提出申请。被执行人在中国境内的，仲裁裁决由被执行人住所地或被执行人财产所在地的中级人民法院执行。
27[单选题]某案件仲裁过程中，由于对裁决持不同意见的仲裁员拒不在裁决书中签名，则产生的法律后果是()。
A.裁决书无效
B.裁决书被撤销
C.重新组成仲裁庭审理
D.裁决书自作出之日起发生法律效力
参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
28[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案：D
29[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：B
30[单选题]关于仲裁过程中一方当事人的财产保全，处理的程序正确的是()。
A.只能向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会将申请转交有管辖权的人民法院作出裁定
B.只能由当事人直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.只能在仲裁程序开始前提出申请
D.最终是否受理由有管辖权的人民法院作出裁定
参考答案：D
31[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案：C
32[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案：B
参考解析：
对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。8项正确。
33[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。
A.由1人组成仲裁庭
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.由7人组成仲裁庭
参考答案：A,B
参考解析：
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
34[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案：A,B,C
参考解析：
当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。
35[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问
参考答案：A,D,E4 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第三篇：2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度
学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
2018一级建造师考试《工程法规》
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308020民事诉讼制度
1[单选题]某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由( )管辖。
A.材料商住所地法院
B.建筑商住所地法院
C.工程所在地法院
D.交货地点法院
参考答案：B
参考解析：《民事诉讼法》规定，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。本案属于普通买卖合同纠纷，因此按照“原告就被告”原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准。
2[多选题]合同双方当事人可以在书面合同中协议选择( )人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。
A.合同备案地
B.被告住所地
C.合同签订地
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.合同履行地
E.原告住所地
参考答案：B,C,D,E
参考解析：《民事诉讼法》第25条规定，合同双方当事人可以在书面合同中协议选择人民法院管辖，但是不得违反民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。所以A项错，本题选B、C、D、E。
3[单选题]关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的程序表述正确的是()。
A.核对当事人——举证质证——法庭调查——法庭辩论——宣判
B.核对当事人——法庭调查——法庭辩论——举证质证——宣判
C.法庭调查——核对当事人——举证质证——法庭辩论——宣判
D.核对当事人——法庭调查——举证质证——法庭辩论——宣判
参考答案：A
4[多选题]下列关于民事诉讼简易程序的表述中，正确的是( )。
A.基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件
B.中级人民法院可以适用简易程序审理第一审民事案件
C.当事人各方自愿选择适用简易程序的，人民法院可以适用简易程序
D.基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件，可以用简便方式随时传唤当事人、证人
E.简单的民事案件由审判员一人独任审理
参考答案：A,D,E
参考解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 中级人民法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。
5[多选题]甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括( )。
A.裁决不合理
B.仲裁庭的组成违反法定程序
C.认定事实的主要证据不足
D.适用法律确有错误
E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围
参考答案：B,C,D,E
6[单选题]商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是( )。
A.送货单
B.合格证
C.合同书
D.专业机构出具的质量鉴定报告
参考答案：D
7[单选题]商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 他证据的是( )。
A.送货单
B.合格证
C.合同书
D.专业机构出具的质量鉴定报告
参考答案：D
参考解析：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第77条规定，物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言，A、B、C三项是书证，D项是鉴定结论。所以本题选D。
8[单选题]下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是( )。
A.诉讼时效期间一律为2年
B.诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外
C.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为1年
D.延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为1年
参考答案：A
9[多选题]甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括( )。
A.裁决不合理
B.仲裁庭的组成违反法定程序
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.认定事实的主要证据不足
D.适用法律确有错误
E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围
参考答案：B,C,D,E
10[单选题]下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是( )。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
参考答案：C
11[多选题]对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是( )。
A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求
B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院
C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院
D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院
E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖
参考答案：A,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
12[多选题]下列关于民事诉讼证据的种类及应用，说法正确的是( )。
A.当事人陈述自己的主张，对方当事人认可的，人民法院可以作为认定事实的根据
B.当事人在庭审过程中可以随时提出相关专业问题的鉴定申请
C.证人不得旁听法庭审理;证人之间可以进行辩论
D.当事人变更诉讼请求，应当在举证期限届满前提出
E.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据
参考答案：A,D,E 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
13[单选题]在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是( )。
A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状
B.被告只能书面答辩
C.被告不进行答辩，视为认可
D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
参考答案：A
14[单选题]下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是( )。
A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定
B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定
D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定
参考答案：B
15[单选题]案件当事人向法院申请执行的期间为( )。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：D
16[单选题]某案件执行过程中，案外人对执行标的提出确有理由异议，则人民法院应裁定()。
A.中止执行
B.终结执行
C.先予执行
D.中断执行
参考答案：A
17[单选题]法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的( )。
A.与被执行人订立执行和解协议
B.扣留、提取被执行人的收入
C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.查封、冻结、划拨被执行人的存款
参考答案：A
后三项措施见《民事诉讼法》第218条、第219条、第220条的规定，第207条规定的执行和解，不属于强制执行措施，所以本题选A。
18[单选题]超过诉讼时效期间，权利人在法律上丧失的是()。
A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权
参考答案：C
参考解析：诉讼时效，是指权利人在法定的时效期间内，未向法院提起诉讼请求保护其权利时，依据法律规定消灭其胜诉权的制度。超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉讼请求。
19[单选题]下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析：《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。
20[单选题]民事诉讼中，人民法院指定的举证期限一般不得少于( )日。
A.5
B.7
C.15
D.30
参考答案：C
21[单选题]某案件执行过程中，案外人对执行标的提出确有理由异议，则人民法院应裁定( )。
A.中止执行
B.终结执行
C.先予执行
D.中断执行
参考答案：A
22[单选题]按照《民事诉讼法》规定，下列不能作为自然人诉讼代理人的是()。
A.当事人的近亲属
B.当事人的好朋友
C.基层法律工作者
D.当事人所在单位推荐的公民
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：B
《民事诉讼法》中规定了3种可以被委托为诉讼代理人的人员，A、C、D均符合条件，不包括B。
23[单选题]以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。
A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审
B.申请再审不停止判决、裁定的执行
C.申请再审应当提交再审申请书等材料
D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出
参考答案：D
24[单选题]法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。
A.与被执行人订立执行和解协议
B.扣留、提取被执行人的收入
C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产
D.查封、冻结、划拨被执行人的存款
参考答案：A
参考解析：后三项措施见《民事诉讼法》第218条、第219条、第220条的规定，第207条规定的执行和解，不属于强制执行措施，所以本题选A。 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
25[单选题]下列法律文书中，不能作为人民法院强制执行依据的是()。
A.民事判决书
B.公证文书
C.和解协议书
D.民事裁定书
参考答案：C
26[单选题]商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。
A.送货单
B.合格证
C.合同书
D.专业机构出具的质量鉴定报告
参考答案：D
参考解析：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第77条规定，物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言，A、B、C三项是书证，D项是鉴定结论。所以本题选D。
27[单选题]按照《民事诉讼法》规定，当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的，诉讼时效从()起中断。
A.提交起诉状或者口头起诉之日
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.法院受理案件之日
C.起诉状送达对方之日
D.法院判决之日
参考答案：A
28[单选题]当事人对已经发生法律效力的判决、裁定申请再审，是否适用于中止、中断和延长的说法正确的是()。
A.适用于中止、中断和延长
B.不适用于中止、中断和延长
C.不适用于中止、中断，适用于延长
D.适用于中止、中断，不适用于延长
参考答案：B
29[单选题]下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。
A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定
B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解
C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定
D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定
参考答案：B
以上内容见《民事诉讼法》第154条至158条规定，但是第155条规定，二审法院审理上诉案件，可以进行调解，所以B项错。
30[单选题]在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状
B.被告只能书面答辩
C.被告不进行答辩，视为认可
D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
参考答案：A
31[单选题]案件当事人向法院申请执行的期间为()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：D
32[多选题]质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的()，针对证据证明力的有无及证明力的大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。
A.客观性
B.真实性
C.合法性
D.合理性
E.关联性
参考答案：B,C,E
33[多选题]对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。
A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院
C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院
D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院
E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖
参考答案：A,E
参考解析：《民事诉讼法》规定，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。因此本题选A、E。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔记：记笔记
34[多选题]A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋。根据法律规定，甲公司可以向()法院申请执行。
A.A市中级人民法院
B.B市中级人民法院
C.C市中级人民法院
D.A市高级法院
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.B市高级法院
参考答案：A,B,C
参考解析：依据《民事诉讼法》，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。因此本题选A、B、C。
35[多选题]下列关于《民事诉讼法》诉讼程序中简易程序的说法，正确的是()。
A.仅有一审程序可以适用简易程序
B.简易程序主要审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件
C.当事人双方也可以约定适用简易程序
D.适用简易程序审理案件应由本院院长批准
E.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结
参考答案：A,B,C,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第四篇：2018一级建造师《公路工程》章节习题：公路工程施工合同管理
学尔森整理“2018一级建造师《公路工程》章节习题：公路工程施工合同管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。
2018一级建造师考试《公路工程》
1B420000公路工程项目施工管理
1B420120公路工程施工合同管理
1[单选题]具有劳务用工主体资格的是( )。
A.项目经理B.项目经理部C.施工班组D.承包人
参考答案：D
◆◆2[单选题]引起承包人索赔的因素众多，不是承包人索赔的因素是( )。
A.赶工B.开工受阻C.气候影响D.施工机械故障的停工
参考答案：D
◆◆3[单选题]在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同条款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人( )的权利。
A.拥有修改B.没有修改C.拥有拒绝D.没有拒绝
参考答案：D
◆◆4[单选题]有关专业分包的规定中错误的是( )。
A.所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备
B.专业分包工程不得再次分包
C.专业分包人应具备相应的专业承包资质
D.专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：D
◆◆5[多选题]原定正常的施工条件具体包括( )。
A.原定工作地点的组织B.原定施工人员编制C.原定工作组成D.原定定额的编制方案E.原定时间定额
参考答案：A,B,C
◆◆6[多选题]根据交通部《公路工程施工分包管理办法》规定，下列专业分包的说法中错误的有( )。
A.分包单位由业主(发包人)或监理人选择
B.分包合同须事先征得监理人的审批
C.承包人可以在中标后的合同履行期间提出专业分包的申请
D.若因非分包人原因造成分包人的损失，分包人有权向监理人提出索赔要求
E.分包人的违约行为承包人可以不需向发分包人承担责任
参考答案：A,B,C,D,E
◆◆7[多选题]有关劳务分包的规定中正确的有( )。
A.劳务分包人应具有劳务分包资质，劳务分包属于雇佣民工
B.劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同
C.承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本
D.承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案
E.承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理
参考答案：C,D,E
◆◆8[单选题]公路工程合同体系中处于的核心位置的是( )。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.业主B.承包人C.监理人D.政府
参考答案：A
◆◆参考解析：
业主处于合同体系中的“核心位置”。
9[单选题]公路工程合同体系中的核心合同是( )。
A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.供货合同
参考答案：C
◆◆参考解析：
业主和承包人签订的施工合同是“核心合同”。
10[单选题]承包商履行合同的基础是( )。
A.与供货商签订合同B.业主履行合同C.协调现场周边环境D.如期进入现场
参考答案：B
◆◆11[单选题]分包工程中的关系是( )。
A.发包人与分包人有合同关系
B.承包人与分包人有合同关系
C.监理人与分包人有合同关系
D.监理人与分包人有监理关系
参考答案：B
◆◆12[单选题]公路施工合同条款中规定，下列文件中优先级最高的是( )。
A.项目专用条款B.中标通知书C.工程量清单D.公路专用条款
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：B
◆◆13[单选题]变更工程的单价原则，其一是( )，其二是公平合理原则。
A.发包人最终确定原则B.约定优先原则C.监理工程师审批原则D.协商一致原则
参考答案：B
◆◆参考解析：
变更工程的单价原则，其一是约定优先原则，其二是公平合理原则。
14[单选题]施工合同索赔是指在施工合同履行过程中，合同一方因对方不履行或不适当履行合同义务而遭受损失时向对方提出的价款补偿与(或)( )补偿的要求。
A.工期B.计日工C.人员工资D.机械台班
参考答案：A
◆◆参考解析：
施工索赔是指在施工合同履行过程中，合同一方因对方不履行或不适当履行合同义务而遭受损失时向对方提出的价款与工期补偿的要求。
15[单选题]公路工程合同索赔事件发生后在合同规定的期限内，向( )发出索赔意向通知。
A.监理工程师B.发包人C.建造师D.承包人参考答案：A
◆◆16[多选题]按合同规定业主行使( )，以确保工程目标的实现。
A.工期控制权B.质量检验权C.工程计量权D.费用审计权E.资质认定权
参考答案：A,B,C 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
◆◆17[多选题]建立完整的合同管理制度包括( )。
A.合同审查批准制度
B.合同档案管理制度
C.合同管理绩效考核制度
D.合同管理的公证制度
E.印鉴及证书管理使用制度
参考答案：A,B,C,E
◆◆18[多选题]公路工程变更包括( )。
A.设计变更
B.进度计划变更
C.施工条件变更
D.人员资质变更
E.原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”
参考答案：A,B,C,E
◆◆参考解析：
工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。
19[多选题]除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整约定有( )。
A.如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付
B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目、但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价
D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价
E.如果本工程的变更指示是因双方过错或双方责任造成的，则发包人只承担50%这种引起的任何额外费用
参考答案：A,B,C,D
◆◆参考解析：
E项错，应该是：“如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。”
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第五篇：2018一级建造师工程法规章节习题：行政复议和行政诉讼制度
学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：行政复议和行政诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
2018一级建造师考试《工程法规》
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308050行政复议和行政诉讼制度
1[单选题]根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是( )。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.拘留
参考答案：A
2[单选题]按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是( )。
A.有限公共资源配置
B.确定企业主体资格
C.建筑业施工资质
D.职业道德自律
参考答案：D
3[单选题]以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是( )。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.行政复议是行政机关上级对下级的监督
B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查
C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性
D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议
参考答案：C
4[多选题]某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列( )情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
A.适用法律、法规错误
B.违反法定程序
C.行政处罚显失公正
D.滥用职权
E.处罚主要证据不足
参考答案：A,B,D,E
5[单选题]某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向( )提出。
A.市质量监督站
B.区质量监督站
C.市建委
D.区建委
参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
6[多选题]对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以( )。
A.申请一审法院强制执行
B.申请终审法院强制执行
C.依法自己强制执行
D.申请上级机关强制执行
E.申请人民政府强制执行
参考答案：A,C
7[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是( )。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C
8[多选题]以下不属于行政诉讼受案范围的是( )。
A.某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款
B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据
C.某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服
D.某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.某建筑公司对投标项目的中标结果不服
参考答案：A,C,E
9[单选题]某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于( )前提起行政复议。
A.2007年6月10日
B.2007年6月15日
C.2007年7月10日
D.2007年7月15日
参考答案：D
10[单选题]下列选项中，不能提起行政复议的是( )。
A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场
B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商混价格
C.建设行政主管部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为
D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证
参考答案：B
11[单选题]某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 ( )前提起行政复议。
A.2007年6月10日
B.2007年6月15日
C.2007年7月10日
D.2007年7月15日
参考答案：D
《行政复议法》第9条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
12[多选题]对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以( )。
A.申请一审法院强制执行
B.申请终审法院强制执行
C.依法自己强制执行
D.申请上级机关强制执行
E.申请人民政府强制执行
参考答案：A,C 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：行政复议和行政诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
13[单选题]甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起( )内提出。
A.3个月
B.6个月
C.2年
D.5年
参考答案：B
14[单选题]某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是( )。
A.省政府
B.市政府
C.西城区政府
D.西城区建委
参考答案：C
西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
15[单选题]按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 行政许可实施满( )需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：C
16[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是( )。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C
行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
17[单选题]根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.拘留
参考答案：A
记过属于行政机关内部行政处分形式。
18[单选题]某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此( )应当就上述费用向张某承担赔偿责任。
A.李某
B.工商局
C.李某和工商局共同
D.李某和工商局任意选择其一
参考答案：A
19[多选题]《行政诉讼法》规定，行政诉讼案件一般都由基层人民法院管辖，有下列情形之一的，应当由中级人民法院管辖第一审行政案件( )。
A.确认发明专利权的案件
B.确认著作权的案件
C.以省、自治区、直辖市人民政府为被告提起诉讼的案件
D.涉外案件
E.本辖区内重大、复杂的案件
参考答案：A,C,E
20[单选题]某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起( )个月内，申请人民法院强制执行。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案：C
行政强制执行程序有两种：行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照《行政强制法》规定强制执行;没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，按照《行政强制法》有关规定申请人民法院强制执行。
21[单选题]《行政诉讼法》规定，行政诉讼期间，法院对行政诉讼的一审判决下列( )情形，可以判决变更。
A.具体行政行为适用法律、法规错误的
B.具体行政行为违反法定程序的
C.具体行政行为的工作人员滥用职权的
D.具体行政行为的处罚显失公正的
参考答案：D
22[单选题]关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是( )。
A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请
B.行政复议不是行政诉讼的必然程序
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议
D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼
参考答案：A
23[单选题]以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。
A.行政复议是行政机关上级对下级的监督
B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查
C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性
D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议
参考答案：C
24[单选题]某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案：C
行政强制执行程序有两种：行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照《行政强制法》规定强制执行;没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 月内，按照《行政强制法》有关规定申请人民法院强制执行。
学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：行政复议和行政诉讼制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
25[单选题]按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：C
26[单选题]下列案件人民法院审理中不适用于调解的是()。
A.当事人之间婚姻纠纷案件
B.建设工程合同纠纷案件
C.对行政机关不予办理颁发执照不服的案件
D.劳动纠纷案件
参考答案：C
《行政诉讼法》规定，法院审理行政案件，不适用于调解。本题只有选项C属于行政诉讼案件。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
27[单选题]某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。
A.省政府
B.市政府
C.西城区政府
D.西城区建委
参考答案：C
西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
28[单选题]公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。
A.具体行政行为
B.工作人员职务行为
C.行政处分行为
D.民事侵权行为
参考答案：A
《行政诉讼法》第2条规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 讼。
29[多选题]下列关于行政许可的说法，不正确的是()。
A.行政许可是由国家行政机关和司法机关作出
B.行政许可依当事人的申请而作出
C.行政许可依行政机关的职权而作出
D.行政许可事项可以口头作出批准或认可
E.行政许可是赋予当事人一定收益的权利
参考答案：A,C,D
行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出;其往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条件或义务;行政许可以正规的文书等形式作出批准或认可。
30[多选题]某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列()情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
A.适用法律、法规错误
B.违反法定程序
C.行政处罚显失公正
D.滥用职权
E.处罚主要证据不足
参考答案：A,B,D,E
31[多选题]下列关于行政机关在实施行政强制措施所遵守的规定，正确的是点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 ()。
A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准
B.实施时可不通知当事人到场，但要邀请见证人到场
C.实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可
D.实施时必须制作现场笔录
E.应告知当事人事后进行陈述和申辩
参考答案：A,D
32[多选题]下列属于行政许可特征的有()。
A.行政许可只能由行政机关作出
B.行政许可可以依职权或申请人申请而发生
C.行政许可可以赋予申请人一定权利和义务
D.行政许可应遵循法定程序作出
E.行政许可可以口头形式作出批准或认可
参考答案：A,C,D
33[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔记：记笔记
34[多选题]以下不属于行政诉讼受案范围的是()。
A.某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款
B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据
C.某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服
D.某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤
E.某建筑公司对投标项目的中标结果不服
参考答案：A,C,E
35[多选题]下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是()。
A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝
B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证
C.行政机关组织并承担听证的费用
D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15E1内组织听证
E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证
参考答案：A,C,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频