第一篇:砌体工程劳务分包合同
砌体工程劳务分包合同
河南财专后勤服务用房项目(二期)
甲 方:乙 方:签订日期:
7#宿舍楼
编号:
砌体工程
劳务分包合同
劳务承包协议
发包方:河南财专后勤服务用房项目(二期)7#宿舍楼项目部 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方) 甲乙双方经过友好协商,根据互惠互利的原则,甲方将河南财政税务高等专科学校后勤服务用房项目 7#宿舍 楼砌体工程交给乙方施工,结合本工程具体情况,甲乙双方签订以下协议条款,共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:河南财专后勤服务项目7#宿舍楼(以下简称本工程) 1.2 工程地点:郑开大道向东K3公里处
1.3 承包范围:砌体及相关分项工程,具备内外墙抹灰装修条件,工程包括:砌砖;现浇砼过梁;砼止水带;构造柱;板带;砼造型内脚手架搭设及拆除;搅拌机等机械操作人员;以及虽未载明,但为本工程正常施工和使用所必须的工作。
第二条 合同工期
2.1 严格执行甲方总承包合同工期,具体进度节点必须符合甲方总进度计划,乙方须无条件执行。
2.2工期要求:
年
月
日至
年
月
日竣工(其中1单元
年
月
日必须具备主体验收条件)。每延误一天罚款
元
第三条 质量与验收
3.1 质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家规范必须达到 合 格 ,同时需满足业主对砌体工程要求。
3.2 施工规程:乙方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方管理人员及监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。
3.3 隐蔽工程的检查:工程具备覆盖掩盖条件,乙方在自检合格的条件下,提前24 小时通知甲方验收,经验收合格后,方可进行下道工序施工。若在规定时间内未经甲方验收认可,或验收不合格又不整改,自行进入下道工序施工,甲方有权通知暂停施工,或采取必要的检测手段进行检测,由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方承担。如乙方违反上述约定,每违约一次甲方将给予乙方5000元的处罚,并保留其它索赔的权力。
3.4 质量问题反映:乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方,不得自行处理,如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的,甚至未经甲方允许自行处理的,甲方将给予乙方每发现一次1000 元的处罚,并保留其它索赔的权利。
第四条 承包方式及承包价格 4.1承包方式:包干(含零星材料)。
4.2承包价格:暂定价格综合包干单价加气块为 元/m3,素砼综合包干单价为 元/m3,钢筋砼综合包干单价为 元/m3。 第五条 工程款的支付
5.1 工程款按进度分阶段付款:每 层验收合格后,一星期内付合格部分工程量的80%,在工程竣工验收合格后一个星期内付至95%,剩余5%为保修金,待保修期满后予以付清(每次付款时乙方必须提供施工人员工资表及身份证复印件,保证工程款发至每个施工人员手中)。
5.2工程量计算:按最终完成的工程量具实计算。 第六条 机械设备工具管理
6.1 甲方仅为乙方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械、每层的水源主立管和阀门及楼层内的三级配电箱,其他中小型机械、电动工具和施工工具全部由乙方自备(搅拌机、振动棒、斗车、铁锹、拉砖车、靠尺、墨斗、线绳、笤帚及三级配电以下电动工具等)。
6.2 乙方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家正规厂家产品),且保证性能良好,符合甲方的安全要求及政府的有关规定。
6.3 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收。
第七条 甲方权利与义务
7.1 甲方负责提供垂直运输工具,乙方必须在甲方协调管理的条件下合理使用。
7.2 负责与业主的一切联系工作:
7.3负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。
7.4本工程水电费由甲方负责交纳。乙方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度,乙方人员如有违规行为,甲方将予以处罚,并将在乙方工程进度款中扣除
7.5 负责各分项工程的进度控制,协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;协助乙方解决施工难题,配合协调好乙方与其他乙方的关系,确保工程顺利进行。
7.6 负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量和工作状态; 7.7 合同签订后,在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力,甲方有权终止合同。
7.8 甲方若发现乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题,甲方有权责令乙方采取相应措施,乙方必须无条件服从,情况严重时,甲方有权终止合同,清退队伍,由
此造成的损失由乙方承担,并不能提出任何索赔。
7.9甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制,如由于乙方履约不力时,不能达到业主或甲方要求时,甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同,另行分包的费用由甲方经谈判后确定,无须征求乙方意见,发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。
7.10 根据工程的进展及现场的需要,甲方在本工程的履约过程中,有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方,乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。
第八条 乙方权利与义务
8.1 合同一经签定,就已视为乙方己全面接受现场及工程目前的现状,不能以不了解为由提出任何条件。
8.2 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等,并保证其完好无损。
8.3在施工过程中,乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,并接受甲方各方面的监督和检查。
8.4 负责所承包工程现场成品的保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予以修复。
8.5 乙方的施工现场必须达到文明工地的标准:按施工安全规范规定,做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的安全事故由乙方承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案;乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少施工噪声对周围居民的干扰,否则,由此引起的一切罚款由乙方承担。
8.6如在施工过程中出现质量问题,甲方将向乙方索赔所有的经济上及其他损失。
8.7 乙方必须有相当的资金筹措实力,工程进度款若因业主原因
末支付给甲方,乙方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工,不得借故停工,不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。
8.8 本工程的加工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。
8.9 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。 8.10为保障各项进度计划的顺利实施,乙方应按照甲方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作,并根据甲方各阶段进度计划要求提供足够劳动力,如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施,一切费用由乙方负责。
8.11 乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
8.12 乙方除承担本合同规定的违约责任外,还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。
8.13 乙方应负责施工作业面工完场清工作,确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清,则甲方有权令其它分包方完成该项目工作,其费用由乙方承担。
8.14 乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。 8.15如因乙方施工造成钢材、砼、砖、砂等材料浪费及损失,其损失费用按当时价格全部由乙方承担并自愿接受甲方相关处罚。
8.16 乙方必须配备一名总管及一名技术人员,负责抄平及放线,负责配合甲方的技术质量等管理工作,乙方管理人员必须24小时坚守工地,无甲方同意不得私自离开工地。
第九条 安全文明施工及事故处理
9.1乙方应无条件积极配合甲方完成施工现场内安全文明施工的相关工作。
9.2本合同价款中已包含了安全系数和施工劳保用具费用,在施
工过程中发生的一切安全事故均由承包方自行负责。
9.3乙方应负责向施工人员提供个人劳保用具,确保施工安全。 9.4乙方必须遵守甲方及项目现场各项安全管理规定,树立安全第
一、文明生产的思想意识,加强对施工人员的安全教育,严格遵守安全操作规程,服从工地的安全管理,根据谁施工谁负责安全的原则,乙方作为分包方必须全面负责施工过程中的安全生产,承担全部费用及责任,甲方有负责监督检查的权利。
第十条 违约责任:
10.1乙方应根据工期配备相应人员数量,如因乙方原因责任造成工期拖延,总工期每拖延一天罚乙方工程款1000元,并执行总承包合同中相关罚款,直至清退出场。
10.2甲乙双方在履行合同时发生争议,双方通过友好协商的方法 进行解决。
10.3如果因乙方原因中途退场,所有给甲方造成的损失及费用 由乙方负担。
10.4 如果乙方在工程进度、质量上不能满足甲方要求,甲方有权增加人员进场施工,乙方不得阻拦,所有发生的各项费用由乙方承担。 10.5 甲方与业主签订的施工总承包合同中的相关处罚条款适用乙方。
第十一条
其它事宜
11.1 本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。如协商不成,根据法律法规相关要求处理。 11.2 本协议具有法律效力。
11.3 本协议一式贰份,甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
签(章):
签(章):
联系电话:
联系电话:
第二篇:砌体、抹灰工程劳务分包合同
发包方:(以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任,促使双方互相创造条件,密切配合,保证建设项目文明施工,按期按质按量、安全竣工,依照《合同法》 《建筑法》,经双方协商一致同意。签订本协议:望双方必须共同遵守,不得违反。
一、工程名称:
二、工程概况
三、工程地点:
四、承包方式及承包范围
1、 工程砖砌体、内墙抹灰、外坪抹灰贴砖、室内楼梯上下面抹灰、女儿墙内抹灰、女儿墙及泛水线抹灰、外墙空洞板内墙抹灰等劳务施工,具体范围由甲方指定。根据本工程设计图纸及变更通知进行施工,工程量以设计图纸计算工程量。
2、工作内容:
(1)砖砌体:砌砖墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定砼块,运输砌体浇倒二次零星砼构件及养护、搭设脚手架、清理卫生等所属砖砌体所有工序。
(2)内墙抹灰、抹灰贴钢丝网片、刷界面剂、冲洗钢筋(饼)、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。
(3)地面找平抹灰:细石砼找平、水泥砂浆抹光地面、基层凿、踢清洗地面卫生、养护、成品保护、冲筋(饼)弹水平线等所属地面找平抹光,管边止水台粉刷、卫生间、厨房间、周围弧角、地面卫生清理干净。
(4)外墙抹灰贴砖:贴钢丝网片、清理基层卫生、刷界面剂、冲筋(饼)、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所属材料、佩带安全带勾缝、浇水、清洗瓷砖面卫生并保持本色所属外墙抹灰、镶贴、瓷砖的所有工序。
(5)室内楼梯踏步粉刷:楼梯踏步粉刷抹光、凿踏步基层、清洗放样、做滴水线和拦水线、楼梯踏步侧旁抹灰踢脚线、细石混凝土找平、清理卫生、防护等所属室内楼梯踏步粉刷的所有工序。
(6)女儿墙内及泛水线抹灰:工序与范围同内墙抹灰一样。
(7)外墙空调板内墙抹灰:工序与范围同内墙抹灰一样。
(8)外墙空调板抹面抹光:工序与范围同同室内地面抹面一样。
(9)屋面保护层细石砼找平抹光:伸缩缝、清理卫生。
五、承包方式
(1)承包方:包(小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、钨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等)及日常生产生活用品。
(2)各分项工程价格、砖砌体:灰砂砖12墙元/㎡、18墙元/㎡、蒸压加气 砖元/㎡、内墙抹灰元/㎡、屋面天沟细石找平、抹光元/㎡(在施工过程中乙方不得以任何理由要求甲方再加价格,如有发生此事,甲方有权拒付工程款)
(3)结算单价中包括一切费用,乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱(末级箱)和电缆(甲方只提供三级配电箱、脚手架板)、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品,条件差异、天气变化、物价上涨及工资升价等安全风险费用。
六、工期
1、乙方必须遵照甲方下达的各项工期施工进度计划按期完成,每项工程工期(按每期实际安排)超出一天按甲方规定罚款。
2、若乙方劳动力不足,中途不干或未尽协议职责,造成工期延误及甲方经济损失,出
按规定罚款外,甲方有权利终止协议,并另选施工队伍施工,甲方支付乙方所完成工程量的70%,乙方自动退场,乙方不得有任何异议,并承担结清工人工资、工人退场等一切因乙方造成的后果。
七、工程质量、验收与保护
1、本工程质量双方约定为:合格;惠州市分户验收标准,工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸,甲方指令和国家及省、市施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、乙方必须按照国家规范的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可施工。
3、严格按照建筑施工质量验收规定和公司的质量要求进行施工,乙方在本工程施工向各项工程质量必须保证达到现行建筑施工质量验收规定的合格准则。如有达不到质量等现象,乙方应负责整改(或按甲方规定进行罚款)
4、乙方施工的各项工程质量不符合验收规范要求,甲方有权责令乙方返工,并赔偿甲方材料损失,或甲方另指定班组施工,结算时扣除;若乙方不积极配合,经整改后达不到要求或影响工程进度,甲方有权终止协议,并责令退场。
5、乙方必须服从甲方施工负责指挥,如有不听者每次罚款100元,在施工过程中,乙方不得由此做理由而要挟甲方提出无理条件,甲方有权终止协议,造成损失由乙方负责。
6、工程保修,按照国家有关规定由负责单位承担保修责任。竣工验收之日起,乙方所承包项目按规定保修时间进行保修,如果维修不及时或维修态度蛮横。无理取闹或者维修时抱侥幸心理,给业主造成不良影响,而业主要求索赔,其损失均由负责人承担(甲方从中协调,尽量减少乙方的经济赔偿)。保修范围及期限以甲方与业主报修合同为准。
八、安全文明施工管理
1、杜绝较大事故机械伤害、高空坠物、物体打击、坍塌、触电、火灾事故、严格控制一般事故现场零伤亡。
2、进入施工现场必须戴好合格安全帽,高空作业必须系好合格的安全带,禁止穿拖鞋、带钉易滑鞋进入施工现场。如上班不戴安全帽、穿拖鞋者罚款50元/次/人,高空作业不系好安全带罚款500元/次/人,在进度款中扣除
3、严禁在酒后上班,严禁有高血压、心脏病的疾病的人员上班
4、应避免材料集中堆放特别是新浇的楼板,严禁将材料堆放在外脚手架上,否则,甲方可安排人员随时清理,其费用由乙方承担,从乙方工程款中双倍扣除并处罚200-1000元罚款。
5、乙方应做到完工清场、文明施工;但乙方在分项工程施工完成后,因非乙方原因造成的修补,清理不由乙方负责。
6、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不的违章作业,野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为,严禁酗酒闹事。如发现在工地打架斗殴的双方各罚款1000-5000元(在乙方工程款中扣除)一切责任、费用,后果由打架的双方自负,与甲方无关,并移交司法部门。
7、甲方项目部制定的安全文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。
8、乙方人员出现安全事故后,由乙方垫付医疗费用,同时向项目部汇报,便于甲方向保险公司理赔,办理赔偿时乙方必须配合甲方并提供理赔所需资料,保险公司赔偿外的费用(医疗费、伤残赔付、误工费等费用)在20000元内的均由乙方承担,超出20000元的部分,甲乙双方各占50%的费用。
九、双方权利、责任、义务
1、甲方权利、责任、义务
1.1对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全技术交底,解决施工中遇到的技术难题,提供施工图纸1套给乙方。
1.2为乙方提供住宿、临时设施用房及水电设施
1.3负责协调施工现场各分包商之间的生产工作
1.4负责审核乙方提交的已完成工作量阅读报表,按合同约定支付工程款
1.5如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工要求,甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组,如仍不能改善,甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同,乙方须无条件退场。由此造成的损失由乙方负责。
1.6甲方负责为乙方人员办理建筑意外团体险
1.7为乙方提供对讲机,费用由乙方承担,在进度款中予以扣除
2、乙方权利、责任、义务
2.1乙方必须配备好一套完整管理体系,并通过甲方审核。乙方管理人员不得擅自离开施工现场,管理好自身劳动班组之外硬接受甲方管理人员的领导和安排,并无条件配合其他分包队伍的工作,并不得计收配合费,所承包分项工程不得转包他人以确保工程质量
2.2乙方必须根据承包范围内容组织足够的人员进场施工,以确保进度不受人力不足的影响,乙方必须在进场后3天内将进场花名册、身份证一寸免冠照片2张交付甲方备案。高血压、心脏病、癫痫病患者严谨进入施工现场。
2.3乙方应为工人办理伤亡保险、居住证、工作牌手续,费用由乙方自理
2.4紧密配合好与其他分包商的施工,承担由乙方原因给甲方或第三方造成的一切损失
2.5施工过程中,在任何情况下,如无甲方指令乙方不得擅自停工,如发生,乙方负责赔偿甲方一切损失。
2.6乙方每月应按当月实际发生的民工工资支付给民工本人,同时造具民工工资表,并将民工领取工资签名后的工资表交甲方保管,以便留底查看
2.7无论任何原因,乙方不得发生聚众闹事,上访游行等事件,如有发生则每次处以5万元的罚款,情节恶劣者,直接清退出场,一切顺势由乙方负责。
十、付款方式及乙方的责任与处罚
1、甲方按工程进度的70%付乙方进度款,每月底结算本月完成的工程量,次月中旬按进度支付70%进度款(当本月付款有所拖延,不超过一个月,乙方不得停工或无理取闹及上访,否则一切后果及负面影响由乙方全权负责),工程完成后付20%作为工人退场费。工程验收合格三个月后付给乙方7%,余下3%作为保修金,保修一年满后,扣除代请工维修款后全部付给乙方。
2、乙方若因自身责任在工程质量、工期未达到甲方的规定要求,甲方不予验收结算,乙方因自身责任在施工中造成的返工费用(人工费)由其自行承担外,甲方损失的材料费,机械费,均由乙方负责赔偿。
十二、其他事项
1、甲方带驻现场代表:联系电话:
乙方带驻现场代表:联系电话:
负责在施工现场联系解决问题
2 、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
1、 甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构合同有关部门协议
2、 乙方向甲方提供履约担保的约定
甲方与乙方签订劳务合同后三天内,乙方需向甲方一次性缴纳履约保证金,人民币拾万元整(RMB:¥100000元)经我司财务认可后为有效,主体结构全部完成退还,甲方返还乙方保证金不计算,但中途因乙方原因在工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和建设单位的要求,给甲方造成较大经济损失或恶劣社会影响,或乙方进场后要求加价,不认真履行合同,甲方有权没收保证金,终止合同并勒令乙方无条件退场并从合格供方名录中删除,再另行协商办理双方经济往来事宜,并由乙方赔偿经济损失和罚款。
3、 乙方于签订合同时想甲方交纳保证金,经我司财务认可后本合同正式生效。
4、 本合同一式两份,甲乙双方各一份,在甲乙双方款清后自动失效。
甲方代表签名:乙方代表签名:
年月日年月日
第三篇:砌体劳务分包合同
建设工程项目劳务承包合同
发包方: (以下简称甲方)
承 包 方: (以下简称乙方)
鉴于:
1、甲方已依法取得 承建的 项目施工的内部责任承包权,享有对该项目自负盈亏,独立经营的权利。
2、甲方为了充分调动乙方的工作积极性,优质、高速、安全、文明低耗地组织好工程项目的施工,全面履行项目的合同内容,经与乙方充分协商,双方一致同意将该项目墙体砌筑施工的劳务用工部分工程承包给乙方。
3、为了明确甲、乙双方在该项目中的具体权利义务,特定立本协议。 第1条 施工项目概况 1.1施工项目名称: 1.2工程地点:
1.3承包项目内容:各单体建筑所属地下室砖模、各单体建筑的墙体砌筑、二次结构浇筑施工,预制件制作、成品养护以及项目所有涉及与墙体砌筑的相关工作。
1. 4 承包方式:包工(乙方自备搅拌机以下工具)。
1. 5 承包价格:二次结构制作施工、厨厕翻边、内外墙体160元/立方米。上述单价不含税金。 项目零星用工单价约定:小工140元/人/天;大工170元/人/天。
1. 6工程计量依据:以设计施工图为准。
1. 7工程质量标准:按国家相关规范、设计图纸施工、技术交底文件、验收合格。
1. 8工程造价: 以实际完成工程造价为准 。
1. 9 工程工期:乙方墙体砌筑进度必须满足甲方工程进度总控计划要求,乙方遇不可抗力影响,可以按实报请顺延。 第2条 责任承包方式
2.1 乙方依据本合同享有该项目施工获得的收入及盈利,亦应自行承担该项
- 15.5指导乙方规范施工;
5.6督促乙方组织施工人员学习现行的法律、法规、政策,指导乙方坚持正确的政治方向,强化劳动纪律。
5.7关心乙方及施工人员生活,督促乙方改善工作条件,提高施工人员劳动待遇。
5.8乙方按文明施工要求做好材料规范堆放及节约使用,严禁浪费。 5.9乙方进场的使用材料归乙方所有,甲方不得转租、转让、挪用。 第6条、项目施工中乙方的权利和义务
6.1根据工程进度情况,乙方应按甲方的要求调整工人数量,并听从甲方管理人员的指挥和调度。如在管理过程中乙方不服从甲方管理,或采取过激行为造成不良影响,甲方有权对乙方进行处罚,并无需征得乙方同意。
6.2若因乙方工人数量或工具的原因,造成甲方成本的增加,由乙方承担该项经济责任。当出现乙方工人数量或工具不足的情况,且不能按甲方要求及时增加时,为保证工程进度,避免相关其他专业劳务窝停工损失,甲方有权调用其他外部专业工人进场施工,由此造成的费用增加由乙方承担,并视实际情况,甲方有权代本项目其他专业劳务单位向乙方索赔窝停工损失。同理,当出现其他专业劳务单位因上述原因导致乙方窝停工时,乙方有权请甲方代为追诉窝停工损失。
6.3 乙方须保证己方具备合法的劳务承包资格,如因乙方的劳务资格不合法导致的一切后果均由乙方自行承担,且不影响本合同其他条款的有效性。
6.4 在工程施工过程中,遇有安全隐患时应及时向甲方报告,不许强行施工、野蛮施工。在不具备安全施工条件时,乙方必须在该单项目上暂时停工,待消除安全隐患后方可施工。
6.5乙方应注意文明施工、安全生产,如因乙方原因造成墙体松动、变形垮塌,以及平整度、垂直度等质量问题,或不按规定做好二次结构造成返工,以及在施工过程中发生人员伤、亡事故,所产生的一切经济责任及法律后果均由乙方承担。
6.6乙方对所承包项目负劳务和工程质量方面的全部责任,包括但不限于合法聘用施工人员、组织施工人员全面履行中标方与业主签定的《建设工程施工合同》中约定的中标方相关义务,对施工人员财物安全负责、从乙方承包内容的角度对工程质量、工程进度负责,对因施工人员引发的劳动争议负责等。
- 3担主要法律责任时,还应向甲方支付违约金 20000 元。若相关法律文书裁定或判定由甲方承担的法律责任的,乙方必须先行支付,若乙方未先行支付而由甲方支付的,甲方均有权向乙方追索。
8.4因乙方行为给甲方造成损失的,除按上述条款承担违约责任外,还应当赔偿损失。其他未尽事宜,双方友好洽商,在任何情况下,乙方不得采用聚众闹事、堵门、非法上访等非法手段主张自己的权利。
8.5 乙方应承担的违约金或损害赔偿金,甲方有权直接从工程款中予以扣除。 第9条 争议解决方式
本合同如发生纠纷,由双方协商解决,不能协商解决的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。 第10条、文本及效力
13.1双方未尽事宜,可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力;
13.2本合同一式贰份,双方各执壹份;本协议经甲乙双方签字后生效。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
20 年 月 日 20 年 月 日
- 5 -
第四篇:砌体工程劳务施工承包合同
砌体工程劳务承包合同
甲方:
乙方:工程名称:工程地址:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法规规定的要求,遵循平等自愿、互惠互利和诚
实守信的原则,甲方将承建的承包给乙方。为确保工程按期、保质顺利完成,经协商双方达成条款如下:
一、主要工作内容及范围
1、本工程施工图(含设计变更、技术变更)范围内±0.000以上全部砌体工程。
2、砖砌体工程:含墙基冲洗、砖墙放线、砌块润湿、切割、砌块砌筑、预留空洞、拉强
筋、转角筋埋设等砖砌体工程所有工序以及过梁砼、腰带砼、压顶砼等所有泥工工序。
3、构造柱浇砼。
4、施工现场一切所需材料的装卸和运输(包含人力运输、人力传递或机械配合运输、二
次转运、多次转运)、砂浆搅拌。
5、砌筑脚手架的搭拆,完工后本专业多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
6、斗车、广线、线坠、水平尺、灰桶、灰盆、水带、切制打磨机械以及砌体工种所用的
一切工具等,均由乙方自备。
7、甲方提供的材料仅限于:砂子、石子、水泥、干混砂浆、钢筋、各种砌块、相关添加
剂、外加剂等主材,除此以外的所有材料及工具均由乙方自供。
8、甲方提供的大型机具仅限于:塔吊、龙门吊及砂浆搅拌机(小型砂浆搅拌机);塔吊、
龙门吊由甲方安排机操人员并承担费用;砂浆搅拌机机操人员由乙方自行配备并承担费用。
动力电源及水源接通至各大型机具,楼层电源及水源接通至各楼层配电箱(配电盘),除此以
外的机具、工具、零材及终端增强照明用线缆灯具等均由乙方自备。
9、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方检查工程质量。
10、上述未明确说及的,按本合同下文提及的相关条款执行;本合同虽未明确说及但在
合同议定过程中已口头约定或按行规应由乙方完成的其它内容。
二、承包方式及承包单价
1、承包方式:劳务费承包,具体为:包人工、包质量、包进度、包安全、包验收前的成
品保护、包验收、包自用工具及材料的采购与保管。
2、承包单价:
本工程包含构造柱砼、过梁砼、腰带砼、压顶砼等浇筑,所有工种工序的工程量结算均按验收合格的砌体体积计算(扣除门窗),单位以立方米(m³)计算,单价为:200.00元/m³(贰佰元每立方米)。
3、原则上本专业本工种现场不允许出现签证点工,若甲方指令或工程需要,或经甲方核定超出合同约定范围的工作,乙方应在无条件执行的前提下,按普工:80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。
以上单价的定义并不仅限于人工费,其内容包含人工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等;
因设计变更导致返工重做的按实计价;因施工失误导致的工作量增加不予以计价,造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。
乙方在履行合同签署前,对甲方提供的各种文件资料已充分知晓,对场地情况以及各种不可预见情况已充分评估,故合同一经签署,对单价均不作调整,合同执行过程中任何情况下单价也均不作调整。
三、价款结算及节点支付方式
1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。
2、支付方式:按甲乙双方议定的支付节点进行支付,具体为:①地下室砌筑完工时,支付至完成量价款的50%;②建筑第六层砌筑完工时,支付至完成量价款的50%;③砌筑工程基本完工、完成整改并经甲方初验合格时支付至完成合同价款的70%;④甲方抹灰工程全面完工时支付至乙方合同价款的95%;⑤剩余5%于甲方工程全面竣工验收合格之日起三月内付清。
四、工程质量要求
按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收。若乙方不能达到甲方质量要求,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,所有工程量不予结算。
1、乙方接受任务后,由甲方工长向乙方人员进行技术交底,每道工序完工后由乙方进行自检,在得到甲方认可后方可进行下道工序,违者按200元/次处罚,造成材料浪费的按实赔偿。
2、施工过程中不得有干砖上墙,砂浆饱满度要达到90%以上,墙面垂直度要小于或等于3MM,平整度要求小于或等于5MM。违者按200元/点处罚。
3、砖砌体应原浆勾缝,掉灰应收拢利用,杜绝浪费现象,违者按200元/次处罚。
五、工期要求
1、工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成,如因工程所需,要求乙方加班作业或连续作业时,乙方必须无条件执行,乙方应按甲方的工期要求,合理调配劳动力,确保工程安全、保质、按期完成,不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期,如未按期完成或未执行甲方编制的工期计划时按最低2000元/次进行处罚。
2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。
3、若甲方经调查研究,确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时,乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业,若每次甲方指令下达后,乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低2000/次处罚。
六、安全文明施工要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续并归档备查。
5、施工期间,乙方指派(身份证号码:)责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次500元处以罚款。
6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元/人.次罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料,其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元/次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。对因擅自拆除而造成工伤事故的,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的,必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备
的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。
14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。
17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
18、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
19、安全责任的划分和处理方式
①甲方严格按照国家相关法律法规规定为现场所有从业人员办理工伤保险,根据工伤医疗费实名制报销原则,乙方职工在进场施工前必须向甲方提供身份证明文件,由甲方统一向社保局申报,职工因工受伤发生的医疗费用由社保局报销,报销后的不足部分由甲乙双方根据责任划分协商解决。
②、乙方因工受伤职工因参加其他险种不能在本工地享受报销待遇时,应按已参保的相关险种进行报销,其不足部分由甲乙双方根据责任划分协商解决;乙方因失误或故意隐瞒职工信息导致受伤职工不能享受保险报销待遇时,由乙方负全责。
③乙方使用精神病人、智障人及不符合劳动法规定的人员,造成的安全事故由乙方负全责。
七、甲乙双方的职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料;按合同约定及时支付工程进度款或结算工程款。
2、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减少乙方窝工。
3、甲方提供塔吊、龙门吊及夜间照明设备。
4、甲方项目部组织会议时,乙方合同签署人必须参加,否则甲方以缺席每次100元,迟到每次50元处罚乙方,罚款从当期节点支付款项中扣除。
5、乙方必须认真阅读图纸,按施工图及规范要求施工,若乙方原因造成返工,其工料费概由乙方负责,若因此建设单位对甲方罚款,罚款金额由乙方承担。
6、乙方及时提供机具及其它按约定应自备的材料、工具等,确保工程顺利施工。
7、乙方合同签署人必须保证所属工种开始施工时每月至少80%的天数在场且每天不少于4小时,并保证通讯畅通。乙方指定(身份证号码:)为乙方现场负责人。现场负责人必须保证所属工种施工时每天在场且保证通讯畅通(特殊情况须向责任工长请假),否则甲方以每次200元处罚乙方。
8、为了配合完成甲方编制的节点工期计划,乙方必须保证充足的劳动力,且应做到有工作面就有工人,满足夜间加班作业或24小时连续分班作业需要。乙方不配合甲方确保安全、质量、进度施工的,每次罚款500元或以上,造成节点工期延误或整体工期延误的罚款2000元以上。
9、乙方负责人必须陪同甲方参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按200元/次处罚乙方。
10、现场材料堆码应井然有序;所有材料不得堆放于外架或临边处,若发现一次罚款200元。
11、乙方应节约材料,工地上所有材料、机具等任何人不得私自拿走,若发现有偷盗行为或与外界互相勾结偷盗,按所盗材料的十倍罚款。材料未及时归整,导致现场零乱的或甲方指令下达后2小时以内未行动或在规定时间内未完成的,每次最低罚款200元。
12、乙方应按时向甲方报送材料需求计划,未按时报送并影响工期进度的,每次最低罚款500元。
13、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,未戴安全帽的每人每次罚款50元,若存在同一操作人员二次违规的将双倍罚款,依次递增。高空作业必须系安全带、拴安全绳,未系安全带、拴安全绳的每人每次罚款50元,若存在同一操作人员二次违规的将双倍罚款,依次递增。
14、所有施工人员不得违章作业,违者每人每次罚款100元或以上;不听指挥,野蛮施工的班组或个人每人每次罚款200元或以上。
15、如因乙方不听从甲方安排,甲方有权随时勒令班组退场,并不予结算所有工程量。
16、乙方应十分注意与其他班组的协调配合,如因自身工序或工期安排不当而影响其他班组进度时,要承担因此造成的经济损失;如因班组纠纷而擅自停工、罢工、拉闸停电时,除追究停工、罢工方所造成的经济损失外,并按1000-5000元/次进行处罚。
17、合同签署后,乙方须向甲方缴纳壹万元履约保证金,乙方按期进场后,甲方无息退还;如违约不进场,则不予以退还;施工中途如乙方自行退场,则甲方只按乙方完成工程量的70%予以结算工程款,剩余30%作为后续班组的补助;如在施工过程中有未完成的工作经甲方通知不予以执行的,则未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出,扣完为止。
18、乙方严禁招用未满16岁的童工,严禁招用精神病患者或智障患者。
19、工地严禁随地大小便,发现一次罚款500元或以上。
20、工地现场严禁留宿或生火煮饭;施工人员的家属、亲戚、朋友不得带进工地现场暂住、留宿。若乙方职工或家属在工地上住宿造成的任何后果由乙方全部负责。严禁夜间外出闹事等,有事须及时向工地领导反映,对有违反上述纪律造成事故者,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
21、乙方应教育职工自觉遵守公共纪律,严禁打架斗殴、饮酒闹事。如发生一次,双方罚款200-500元,且承担经济损失,打架、闹事升级的交由当地派出所处理。
22、甲方只负责按合同约定的节点支付方式向乙方支付工程进度款,如乙方发放工人工资有不足部分,由乙方自行负责解决,如乙方未按时足额发放工人工资而出现工人罢工、闹事、上访时,乙方无条件进行协调并负责出资支付
拖欠的工人工资。如乙方因劳资纠纷引发罢工、闹事、上访等事件,乙方同意按所涉金额的2倍接受处罚,对甲方造成经济支出或财产损失的,由乙方负责。
23、乙方工人进场施工前,乙方负责人必须统一收齐进场施工工人的有效身份证复印件并提交甲方,凡不提交身份证明文件导致不能享受社保局工伤保险报销待遇的,其后果由乙方自行承担;凡查实进场施工而未提交身份证的,按每查实一次罚款100元处理。
八、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可提请甲方所在地劳动监察执法部门或当地人民法院仲裁。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效,完成竣工结算并付清工程款后自动失效,均具备同等法律效力。
甲方单位:(章)乙方单位:(章)
甲方代表签字:乙方代表签字:
联系电话:联系电话:
签订日期:签订日期:
第五篇:工程劳务分包合同
发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方)
根据甲方承建工程的施工任务的要求,为了确保工程质量,加快工程进度,做到文明施工、安全生产、降低工程成本、提高经济效益。甲方决定将其承包工程施工中的工程,劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作,互相配合,明确双方责任,顺利完成本劳务分包的施工任务。根据有关法律、法规及标准和诚实信用的原则,经双方友好协商,就工程劳务分包事宜达成一致,订立本劳务合同:
一、 工程概况:
1、 工程名称:
2、 建设地点:
3、 工程规模:
二、 工程劳务分包范围及工作内容:
劳务分包范围:;劳务分包范围内容含:放线、基槽基底初平、M7.5浆砌毛石挡土墙、沉降缝安设、返滤层制作、挡土墙勾缝等分项工程。
固定综合单价为:元/m³[含砌体和勾缝材料、泄水孔和沉降缝等材料,含周转材料、搭拆操作脚手架、施工放线、基础及台背回填土、材料水平及垂直运输、场内道路维护和所有人工费及乙方合理利润(注:实体材料由甲方委托乙方代为购买材料,结算并入乙方结算内)],各费用分项工程内容如下:
1、 砌体工作内容:(1)、准备工具、修边坡、前后台运输、立层数杆、挂线、吊直、选料、铺灰、砌筑、修整,安放墙身排水管、灌缝、勾缝、划缝、清扫墙面及清理落地灰及建渣并运输至指定地点堆放等全过程。(2)、调制砂浆:均包括筛沙、上水泥、后台上下料、现场材料自行运输、清捡落地灰等全部工作内容,拌合料周边保持清洁。(3)、材料运输包括场内和水平及垂直运输。现场材料运输不分单双轮车和人力运输包括在内。(4)、浆砌体基础层清洗干净,并在基层上弹好轴线、边线、预留位置和其他尺寸线,并立好层数杆。(5)、砌筑前将基层清洗干净,并扫刷素水浆一道。(6)、砌筑工程应与其他分项(含墙背面填)仔细并巧妙的结合协调。(7)、砌筑的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度控制在20-30mm,砌筑时的铺灰长度不得超过1500mm,严禁用水浆灌缝。(8)、砌筑时先远后近,先外后内:在每层开始时,应从转角处或定位砌体处开始,应砌一块校一块,拉线控制砌块标高和墙面平整度。(9)、经常检查脚手架是否够坚固,支撑是否牢固,连接时是否安全,脚手架严禁超载。(10)、砌体不分材料规格种类,不分施工部位,不分墙体结构及艺术形式,不分砌筑方法(含留梯踏步、补施工洞等)。(11)、砌体不分施工部位,不分工程量多少和墙体厚度。(12)、含砌体工作安全文明施工用工等全部工作内容。单价均已综合考虑。
三、 承包方式:
甲方通过将劳务分包范围内的工作内容分包给乙方。
四、 分包工程价款:
该劳务分包工程包干价含质量、进度、安全文明施工费等:
1、 砌体工程(含以上劳务分包范围及工作内容、挡墙台背回填土等的全部内容):(按现场实际收方甲乙双方确认量结算)元/m³。
2、 计时工:普工元/个;技术工元/个;按甲方签证单进行按实结算,每工日单价按工作8小时计算,不足8小时可折算。
五、 工程劳务款支付: 乙方进入现场15天后先支付元给乙方,工程全部完工甲方再支付给元。待完成所有工作后,并且经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等多方单位验收后,达到竣工条件且交付使用。甲方在十个工作日内一次性支付乙方结算工程款的95%;余下5%为质保金,一年后无任何事故,无息退还给乙方。乙方必须将工人工资及时发放给工人,并将工人签字的工资表交甲方存查。乙方不得以任何理由在中途要求甲方支付工程款。
六、 工期:
按项目要求,分包方应在 计划开工日期: 计划完工日期:
分包合同工期总日历天数:内完成,若每拖延一天乙方按元/天赔偿甲方的经济损失。同时,乙方必须服从甲方分阶段的工期安排,听从甲方指挥,若因甲方原因影响工期,则工期顺延,若因乙方原因达不到分阶段工期要求,每拖延一天,乙方按元/天赔偿甲方的阶段工期经济损失。
七、 质量要求:
按国家和地方制定的现行各种《工程施工质量验收规范》、《建筑挂线施工质量验收统一标准》执行,以上分包内容经甲方质检人员、监理、业主或有关部位验收达不到质量验收统一标准要求时,必须返修达到要求,其返修人工费、材料费等费用乙方自理。若给甲方造成信誉损失,由乙方赔偿甲方。
八、 安全要求:
乙方必须组织参战人员接受项目经理部的入场教育和分部分项工程安全交底,技术交底,人人签字,否则发生任何安全事故由乙方完全负责。做到正确使用“安全三宝”,杜绝伤亡事故,由此产生的一切责任(含经济赔偿费)由乙方承担。乙方违反安全操作规程的按“施工现场有关安全要求规定处罚”。若发现三次以上违规,经教育帮组仍不改正,则按违规人次予以------元/人次的处罚,多次违规当事人经教育不改者将被清出施工现场。
九、文明施工要求: 按现行创标化管理规定,所有原材料、弃土、建渣等全部覆盖。做到操作场地内工完场清,达到工地要求并长期保持,达不到规定要求,不认真按期整改,出现第二次限期整改罚款500元。检查累计三次以上仍达不到要求,整改天都又不端正,则承担该项工程承包单价降低5元/m³计算在结算价中扣除。
十、综合治理管理:
按甲方及项目部内部治安管理执行,凡违反治安管理,后果由乙方或当事人自行负责,对打架斗殴或有偷盗行为者按照甲方及项目部内部管理处罚,情节严重的移交当地派出所处理,施工电气、设备及其他工具操作不当受损或被破坏所发生的经济损失费用均由乙方负责赔偿。
十一、劳动用具管理:
1、 按《成都市外来务工劳动者管理条例》和甲方用工管理规定,所有劳动人员必须由乙方负责体检和筛选,并保证身体健康,无病史,年满18~55周岁之内,且具备身份证,如果乙方违反劳动用工制度,因此发生伤残、伤亡事故和疾病而发生的经济损失,以及引发的劳动纠纷,由乙方负责,甲方有权监督检查。
2、 乙方再生产过程中由于违规操作所发生的安全事故由乙方全权负责。 十
二、双方责任:
1、 甲方责任: (1) 乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对入场人员进行遵纪守法、消防安全、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
(2) 甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求,及时提供甲方所供机械和材料。
(3) 甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,尽量避免停工、窝工。 (4) 甲方配合乙方为工人提供符合卫生标准的食宿和生活条件。
(5) 甲方指定为该合同结算签证全权负责人,其签字确认后报项目部或公司相关部门审核后生效。
2、 乙方责任:
(1) 该项工程乙方无权分包和私自转包。
(2) 乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划,配备齐全各种低值易耗工具和小型机具、以及技术人员和作业人员,满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年保护法》选派合格人员,禁止使用未满18周岁的未成年人,对进场的作业人员进行质量、安全和文明施工的教育。
(3) 乙方必须做好作业人员的安全教育、若施工中发生安全事故,其法律和经济责任由乙方负主要责任。
(4) 乙方在施工中达不到甲方的要求(如安全、质量、工期、文明施工、综合管理、劳务管理等方面),甲方有权更换施工队伍,所造成的一切损失由乙方负责。
(5) 乙方人员进场后,应及时向甲方提供符合要求的花名册一式四份及有效身份证,组织进场人员接受项目入场教育,遵守项目的管理制度,服从项目的统一安排和管理。 (6) 乙方必须按照国家有关法律法规、国家标准的要求,在施工过程中做好质量、环境和职业健康安全管理管理工作,并接受甲方监督检查。
(7) 乙方人员进场和撤离须随时与项目联系,不得使用无手续人员,施工过程中不得频繁变换作业人员。
(8) 不准带小孩和家属进入施工现场。
(9) 乙方在施工过程在由乙方原因造成伤亡事故、疾病由乙方负责并承担其经济损失。其他事故分清责任,由责任方承担。乙方若有违章指挥、违章作业,以及打架、斗殴等行为,项目部有权予以处罚,乙方并承担由此而造成的一切损失。
(10) 保证质量安全、工期等责任目标的实现,乙方必须派专人专门协调各种配合,并设兼职安全员对质量安全自检、互检,并及时向项目质安人员提供自检结论,安全班组活动记录等,配合项目进行质量安全和文明施工等专项检查。
十三、质量保修:
分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内,甲方按结算总价的____%预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。
十四、分包合同解除与撤场: (1)、分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求,承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因给承包人造成的所有损失。
(2)对于分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,分包人应按承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
十五、违约责任
(1) 当发生下列情况之一时,视为分包人违约。分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
(2) 、因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣的;
(3) 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的; (4) 分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;
(5) 分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定行义务的其他情况。 十
六、分包合同生效终止:
分包合同自双方签字盖章之日起生效,并在分包工程竣工交付双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
十七、合同份数:
本合同正本两份,具有同等法律效力,由承包人分包人分别保存一份。副本份、由承包人、分包人各执__份。
工程承包单位(盖章):劳务分包单位(盖章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托担保人: 电话:电话: 开户银行:开户银行: 账号:账号:
邮政编码:邮政编码: 合同签订时间:年月日