第一篇：公路工程施工协议书
公路工程施工安全协议书
甲方： ××××××××
乙方：
为了加强施工安全管理，减少损失，预防事故发生，实现质
量、安全、效益的生产目标，××××××××(以下简称甲方)
与(以 下简称乙方)就工程签定以下施工安全协议。
一、协议期限：本协议自签定之日起至该工程交工验收完毕
止。
二、甲方的职责
1、甲方应认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法
规。如发生安全事故，原则上参与事故的调查和协调处理。
2、甲方有权定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产
检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
3、甲方在安全生产检查中如发现不安全因素，要求乙方改
变施工方案，乙方拒不执行的将处罚乙方1000～3000元罚款。
情节严重的，甲方有权单方面解除(承包合同)，由此而产生的
一些后果由乙方自负。
4、甲方负责成立“安全领导小组”，安全领导小组负责检查
安全工作，落实安全措施，起上呈下达作用。
5、甲方可利用各种会议，采取不同形式，对各施工对进行
- 1 -
安全教育，实力安全意识，把工程施工安全放到第一位。
6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生厂内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
三、乙方的职责
1、乙方应坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全教育，增加自己施工队伍人员的安全意识，落实各项安全措施，自觉做好安全生产工作。
2、乙方必须树立安全意识，确保安全施工。在施工现场，即交叉路口、过村道路、工区通车路段等车辆、机械必经地段，置放安全警示牌，写明“注意出入车辆”、“施工重地车辆慢行”、“非施工车辆、人员严禁入内”等字样，并派专人指挥通过的施工车辆。
3、工程施工期间，乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理，发现倒地、损坏的要及时扶正、更换，发现丢失应及时补放。
4、乙方应在车辆、人员密集的施工场地应配备专(兼)职安全员，以保障施工现场的安全畅通。
5、乙方必须在车辆卸料起斗时，应有专人指挥，防止沿路挂断电线，造成危险。
6、乙方应在施工期间注意防火、防盗，凡对各种电器和机械设备进行安装和维修，必须按有关规定进行操作。
7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。并应与民工之间签订安全责任合同。
8、乙方必须经常性地开展自检自查工作，及时查处安全隐患;一旦发生安全事故，应及时报告甲方，同时采取相关的补救措施，将事故损失降低到最小限度。
四、违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、发现乙方现场作业人员有违章行为的，甲方有责令其立即停止并纠正。
3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
4、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期
一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
5、施工过程中发生人身伤亡、电网和机械设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
五、乙方必须做好防火、防盗、防汛工作，易爆、易燃材料必须隔离存放，并有专人保管。乙方在施工期间发生的任何纠纷及伤亡事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
六、甲方为乙方指定施工段落后，该段内一切行人、行车安全问题由乙方负责，并保证该段的正常的通行。
七、本协议执行过程中，如发生争议，有双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
八、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
九、本协议签定后，双方应严格遵守。本合同一式三份，自签订之日起生效。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
年月日年月日
第二篇：公路工程施工合同协议书
施工合同协议书格式
(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)鉴于业主为修建(公路项目名称)并接受了承包人对该项工程合同段的投标书，现由(业主名称)(下称“业主”)为一方和承包人全称(下称“承包人”)为另一方于年月日共同达成并签订本协议如下：
1.第合同段由K+至K+，长约km,技术标准级。有立交处，大中桥座，计长m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即： (a) 本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);
(b) 中标通知书;
(c) 投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有);
(d) 合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有); (e) 合同通用条款;
(f) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有); (g) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);
(h) 标价的工程量清单;
(i) 辅助资料表;
(j) 资格核查表，以及
(k) 构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价人民币大写(大写)元(￥元)。
5.出于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约，保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程期限为一年，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
8.本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。
9.本协议正本二份，合同双方各执正本一份。副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
业主：承包人：
法定代表人法定代表人或
其授权的代理人：(姓名)
(职务)
(签字)
或其授权的代理人：(姓名)(职务)(签字)年月日日期：
第三篇：公路施工协议书
施工协议书
甲方(代表)： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，结合市场实际情况，现甲方将龙场镇炮台公路委托乙方施工，经双方协商达成本协议如下条款，双方共同遵守执行。
1、工程名称：***炮台公路工程
2、工程地点：***
3、承包范围：路面上铺设块石20公分，碎石10公分找平，公路两旁修筑路肩，并按规定修筑排水沟10公分。
4、承包方式：包工包料、包机械 、包工期、包质量、包安全文明施工。
5、付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一次性付清工程款38000元。
6、施工工期：本工程工期为20天，开工时间以合同签订时间第二日为准。
7、工程质量：以双方约定为标准。
8、乙方工作： (1)、施工协调及场地工作所产生的费用由乙方承担。 (2)、乙方人员必须持证上岗，如因乙方原因发生安全责任事故，乙方承担全部责任及因此产生的一切费用。 (3)、乙方施工人员的食宿费用由乙方自理。
(4)乙方现场机械必须满足工程需要，保证按甲方要求工期按时完成，且必须满足现场机械的需要。出场车辆必须在场内清洁干净，保证不污染场外道路，并安排专人进行道路清扫。
9、违约责任：乙方必须按甲方要求工期完工，如乙方未按甲方要求组织机械按时完成，甲方可随时组织机械及人员进场施工，乙方不得阻扰，否则由此造成的损失由乙方承担，每延误一天乙方承担200元的违约责任，由甲方从乙方结算中直接扣除。
10、本协议未尽事宜，双方协商解决。
11、本协议书自双方签字盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，
12、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份、财政所一份、留存一份。
甲方：(代表)
乙方：
身份证号码：
年
月
日
第四篇：公路工程施工监理合同协议书
本协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监
理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的
项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件：
附件A——监理服务的形式、范围与内容
附件B——业主提供的监理工作条件
附件C——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同
规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理
服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__ 日生效，至___年
___月___日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___
份.双方各执___份。
业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
单位地址：单位地址：
邮编：邮编
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行;
帐号：帐号：
《公路工程施工监理合同协议书》
第五篇：公路工程分包协议书
合作经营协议书
为强化工程管理，确保工程质量和建设工期，(甲方)将的施工完成与缺陷维修，交由(乙方)承担。经双方协商订立如下协议：
(三) 本工程实行质量保证金制度，责任期为两年,保证金的扣留按业主规定办理,在缺陷责任保证期内，由于乙方施工出现的一切质量问题均由乙方负责修复。若乙方不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时，甲方有权另行组织队伍进行修复，发生的一切费用从乙方缺陷保证金中扣除。缺陷责任期满经验收合格后，返还剩余部分保证金。
(四) 乙方必须使用甲方提供的银行帐户，不得擅自与业主进行现金结算和在业主处提取工程款。
(五) 该工程项目所有债权债务由乙方自行处理与承担，乙方自行购置拥有的各种施工机具、设备等固定资产所有权归乙方。
第六条工程质量标准：按业主与甲方签订合同的要求。
第七条工程管理
(一)甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量与安全等实行管理与监督，并对乙方的违法、违约经营活动有权进行处理。
(二)乙方必须严格按技术规范、施工图、变更设计文件等施工,在施工期间(包括合同保修期内)如发生工程质量及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方的行为造成甲方经济损失，乙方必须赔偿甲方所有经济损失。
(三)乙方应信守合同约定，按协议要求确保建设工期。如因乙方进场慢、组织不力、工期利用不当等原因，未按协议规定的工期、阶段计划目标保质、保量的完成所承包的工程施工任务，均为乙方违约，每拖延一天，扣罚人民币壹万元，作为工期拖延罚金。未能按工程进度及时组织人员、设备进场，可能导致工期严重拖延或在工程施工中进度严重滞后，将影响工程整体计划时为严重违约。甲方有权并无需取得乙方同意，收回部分或全部未完工程，必要时可终止协议的执行，另行安排施工队伍，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。非乙方原因引起的工期延误，乙方不承担任何责任。
(四)已完工程及相关设施未交付业主之前由乙方负责保护。发生损坏，乙方自费予以修复。
第八条材料管理
乙方承包工程所需材料由乙方自行采购,材料质量标准必须达到业主的要求
第九条安全生产
(一)工程施工中要加强安全生产的教育工作，建立健全安全生产的各项规章制度，如发生伤亡事故及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙方承担。
(二)一旦发生事故，乙方不得隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限、破坏事故现场、阻碍调查工作的正常进行。在事故调查中，乙方应如实提供与事故有关情况、资料和证据，否则根据规定对乙方进行处理。
第十条竣工验收和交付使用
(一)工程竣工时，乙方应按交通部《公路工程竣工验收办法》和业主有关工程验收的规定准备全套技术资料(其费用由乙方承担)，交由业主验收，并办理工程竣工验收单，交甲方备案。第十一条其它
(一) 关于施工用电、临时用地等事宜由乙方自行解决，费用由乙方承担。
(二)在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由乙方承担，必要时甲方可以协助。但甲方在协助过程中不承担任何费用。
(三)合同未尽事宜按业主与辽宁五洲公路工程有限责任公司所签订的合同执行。
(四)本协议正本两份，甲、乙双方各执一份;副本四份，甲、乙双方各二份。
(五)本协议经双方签字后立即生效，工程缺陷责任期满，经验收合格，结清全部款项后，随即失效。
甲方：
法人代表：
经 手 人：
日期:
乙方：
法人代表：
经 手 人：
日期：