第一篇：交通安全设施工程合同
交通安全设施工程施工合同
甲方：杭州宇航交通工程有限公司
乙方：南通扬子交通安全设施有限公司
根据有关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方的交通安全设施工程确定由乙方承包施工。为明确双方责任，经协商达成如下协议条款：
1、甲方根据通州区交通局的要求，准备在X305公路(川姜镇段和二甲镇段)上设置的交通安全设施工程，按甲方确认的方案组织实施，由乙方负责施工。乙方需严格按照设计要求组织施工，工艺、质量符合设计及国家有关验收要求。
2、工程量：详见明细表。
3、合同总价：壹佰捌拾万元整(1800000.00)，含安装和税收。
4、承包方式：包工包料。
5、双方责任：如在施工中出现地方和社会矛盾，应由甲方负责协调解决;甲方应把所有的设计图纸、技术要求、工程准确数量提供给乙方，派专人会同有关单位和乙方前往现场查看;并在施工结束十五日内组织有关单位进行验收。乙方应严格按照设计要求组织施工，工艺、质量符合设计及国家有关验收要求。
6、结算方式：工程量如有变化，以现场验收为准。
7、付款方式：待签订合同后甲方应在三日内把工程总额的20%支付给乙方，作为启动资金;待工程验收合格后七日内再次支付给乙方40%的工程款;验收合格满一年后十五日付清。
8、工程质量保修期为一年。
9、施工期限：待乙方收到启动资金后六十日内安装完毕。
10、 施工单位应提供专业承包交通安全设施分项资质和项目经理。
11、 中标单位应根据施工图纸及业主要求进行基础浇筑(商品混凝土)预埋件埋设和交通标志、标线的制作安装，工程必须严格按有关国家规范及施工图进行施工、检查和验收。
12、 施工单位必须严格遵守安全文明施工有关规定及操作规程，施工中产生的一切安全事故由施工单位自负。项目经理必须每天到现场对项目负全责。
13、 合同价款的确定与调整：本工程的合同价为中标价，若招标方变更设计后工程量增减的，价款作相应调整，按附件价格下浮24.7%(或按附件价格下浮16.5%。)
14、 本协议一执三份，甲乙双方各执一份，待双方签字盖章后生效。
甲方：杭州宇航交通工程有限公司
乙方：南通扬子交通安全设施有限公司(签字盖章)
2011年9月29日
第二篇：交通安全设施工程施工承包合同
甲方(单位全称)：南京多伦科技有限公司
乙方(单位全称)：唐山市迁西县路兴交通工程安装有限公司
河北京亲高速段公路交通安全设施工程J1J2J3J4标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。
一、施工地点：河北省唐市玉田县
二、工程内容：段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，
三、工程承包量共计42.2公里，合计42200米，安装费每米34.5元
工程承包价为：1519200￥元，大写人民币：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元
四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。
五、施工工期：自2018年10月17日至2018年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。
六、支付方式：
1、合同签订前，乙方必须交纳现金6万元(保险2万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还6万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还;
2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方;
3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预计数量，仅做参考，不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量，由甲方按技术规范规定的计量方法，以业主、监理认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中的单价计算支付金额;
4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及本合同协议书明示或暗示的所有责任、义务和一般风险;
5、因工程施工、材料采购、设备租赁、劳务费支付、物资运输等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行承担;
6、工程结算时乙方必须出具由甲方填写完整的施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书，否则不予结算。
七、主要人员、机械设备及要求(强制条件)：
1、乙方必须在签订合同之日起7天内，主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场，否则甲方将根据情况对乙方进行处罚或终止合同;
2、乙方必须配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必须达到90%以上)。否则，导致影响工程施工进度的，甲方有权终止合同;
3、进场机械设备按甲方要求和工期合理安排。
八、主要材料要求：
1、所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的要求进行采购，所采购材料通过业主第三方检测后方可进场使用，否则不予进场。
2、所有基础的施工要符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方提供，供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。
九、工程安全责任：
1、乙方进出场安全、施工现场的机械和人员安全责任全部由乙方负责，因乙方原因造成安全事故，全部损失由乙方承担;
2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用，乙方应及时收集整理索赔资料，向业主或保险公司索赔，若因乙方原因造成索赔失效的，全部损失由乙方承担。
3、在施工期间，因乙方不按安全操作规程进行操作，而发生一切事故责任和费用均由乙方承担。乙方人员在施工时间擅自离开工地，所发生的一切意外事故，均由乙方负责。
十、工程质量责任：
甲方：
1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，避免乙方的返工;
2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方承担。双方都有责任的按协商比例分担;
3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。
乙方：
1、乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导;
2、施工期间，工程因乙方管理不善，出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象，造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的，返工费、罚款全部由乙方承担，甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的处罚。造成工期延误的，甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方给予相应处罚，情节严重时，甲方有权单方解除承包协议，并将乙方清除出场，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。
3、乙方完成的工程经甲方验收不合格需要返工时，乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方承担;
4、乙方施工的工程项目完工后，要以书面形式向甲方提出验收申请书，由甲方会同监理组织检测，工程经验收合格后乙方才能退场;
十
一、工程进度责任
服从甲方的管理，执行作业计划，保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容，乙方向甲方按5000元/每日支付违约金。拖延工期超过5天以上，甲方可以终止合同，由此造成的后果均由乙方负责(包括监理、业主等部门罚款和其他一切责任)。
十
二、农民工队伍工资支付
乙方按月及时兑付农民工工资，并将农民工工资表报甲方设在工地的项目部核实，如乙方不能按月及时兑付农民工工资，造成农民工上访事件发生，其责任均由乙方承担，情况严重时，甲方可暂停给乙方支付工程价款，必要时由甲方直接给农民工兑付工资，费用从支付给乙方的工程价款中扣除。
十
三、双方责任、权利和义务：
(一)、甲方
1、甲方设立“京秦J1J2J3J4标段项目部”，对乙方按施工计划下达工程进度指令，派_______________出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导;
2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度计划与技术管理;
3、按有关规定办理用工手续，对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任;
4、加强安全生产和事故防范教育，监督检查乙方在施工现场的安全防范措施落实情况。
5、开工5公里后甲方提供乙方工程款百分之30的周转资工程量一半付款百分之40。工程结束验收合支付剩余款项。
(二)、乙方
1、遵守劳动纪律、执行操作规程，承担违纪违章责任，承担因乙方工作过失造成工程损失的经济责任;
2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容，此项费用乙方承担。;
3、项目开工后，乙方必须为自己管理的农民工购买人身意外伤害险，费用由乙方自行承担，并将保单复印件报送给甲方，如乙方不购买，甲方将强行为农民工购买人身意外伤害险，费用从支付给乙方的工程价款中扣除;
4、按有关规定办理用工手续，如实填报劳务人员情况，并收集好参加劳务人员的身份证件。未经甲方同意，不得擅自减少劳务人员，合同签订人无特殊情况每月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时，必须向项目经理请假(写出请假条)，批准后方可离开工地，否则由此造成的后果及责任自负。同时，合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期2/3以上时，甲方将原合同废止，重新委托施工人员签订新的合同，与原合同签订人不再发生劳务关系。
5、乙方必须配备2-3名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导，相应的测量仪器和工具乙方自带，并按工程施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践经验丰富的试验人员，负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查，工程完工时，一切工程技术资料和试验资料均要同时完成，交竣工验收前，要完成交竣工验收资料的编制。工程使用的各类表格均由乙方自行负责购买。
6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方协助乙方开展，与此(如混凝土配合比试验、自采材料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、砼强度检验等)有关的所发生的一切费用均由乙方承担。乙方要及时向甲方提供相关的试验数据和资料，以便于资料的及时上报，因乙方资料延报造成分项工程开工延误的，由此造成的损失由乙方自行承担，甲方概不负责;
7、施工期内乙方人员的住房(帐房)、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理;
8、加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工，安全施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税，劳务税3.25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本;
9、乙方自行承担自己人员因病救治的医疗费用，自行承担进出场费用和生活费用;
10、所完成的工程经甲方验收签认后，有权要求甲方按合同约定支付劳务费用;
11、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯，搞好环境保护，维护工程安全，杜绝违法行为发生。
十
四、其他事项：
1、施工期间内，因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时，所产生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任和费用;
2、施工期间内，乙方必须按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动保护用品;
3、施工期间内，因工发生伤亡事故，乙方应及时报告甲方，并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应及时救治，医疗终结，依鉴定结论，按国家有关规定处理，其相关开支及费用均由乙方承担。非施工原因死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故，其责任和费用也由乙方自负;
4、乙方开工壹个月后，生活确实困难的，甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费，在后续价款支付时扣回。
十五、本合同必须经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章，乙方必须由法定代表人(乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹，并写明联系电话和银行帐号)签字后生效，待工程完工并缺陷责任期终止后结清经济手续，合同自行失效。
十六、甲、乙双方应维护合同的严肃性，在执行合同阶段若有争议，乙方向甲方主管单位(青海省公路工程建设总公司)申请协调解决，协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。
十七、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定，不得随意更改。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代理人： 法定代理人：
经办人： 经办人：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
联系电话： 联系电话：
第三篇：地下停车场金刚砂地面与交通设施工程施工合同书
地下停车场地面与交通设施工程施工
合
同
书
甲方：_______________________________________________(简称甲方)
乙方：_______________________________________________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就地下停车场地面与交通设施工程施工事宜，经协商一致，订立本合同，共同恪守。
一、工程名称
____________________________地下停车场地面与交通设施工程。
二、工期
从甲方通知乙方进场之日起，竣工时间于2010年10月30日前。
三、工程承包方式
3.1地下停车场地面砼找平层采用包工不包料方式、金钢砂面层采用包工包料方式;地面砼找平层所需搅拌机械由甲方提供。
3.2地下停车场交通设施工程，采用包工包料方式。
3.3所有工程量按实验收，按双方确认的结算单价结算。
四、工程质量与技术要求
1、金钢砂地面工程质量要求
1.1砼地面找平层，砼厚度为50mm，砼标号为C25;
1.2金钢砂用量如下：本色耐磨层为5kg/㎡;绿色耐磨层为5㎏/㎡;乙方所购金钢砂过磅进场应通知甲方仓库保管员验收过磅单后验收数量，并签字认可，少量扣费(本色金钢砂1000元/吨，绿色金钢砂1600元/吨)。
1.3砼地面平整度，现场检测误差不能超过3mm;否则，应返工重做，所发生的材料费、人工费由乙方承担;
1.4砼地面找平层按每50㎡以内设置伸缩缝，伸缩缝深度35mm，宽度
5mm;
1.5砼地面找平层按甲方要求设置小明沟(中间部分用槽钢，外剪力墙边做6cm园滑沟)。
2、地下停车场交通设施工程质量应达到国家颁发的相关标准，符合本合同及附件的约定。
五、承包单价
1、停车场砼找平层和金钢砂地面承包单价为不含税价。
1.1细石砼找平层浇筑施工费5.50元/㎡;
1.2灰色耐磨地坪8.0元/㎡，绿色耐磨地面10.0元/㎡;
1.3 地下停车场负
一、负二层施工楼面的清扫、清洗、锉毛、定位、砼养护等各项费用均包含在承包单价内，不另外计费;
2、停车场交通设施承包单价为含税价，税率3%由乙方承担，超过部分由甲方承担。
2.1交通设施工程承包单价详见双方盖章的《楚天世纪城地下停车场交通设施价格表》。
六、工程款支付方式
1、地下停车场地面按四次付款，每完成地面8000㎡付款8万，交通设施完成后付款至总价款的85%;
2、金刚砂地面与交通设施分部工程全部竣工验收合格后，办理工程造价决算，并完成结算后五日内，工程款支付至总价款95%;
3、工程结算总价款(除砼找平层)的5%为质量保证金，质保期满一年后，乙方承包工程无质量问题后一次性支付完毕(不计利息)。质保期以楚天世纪城7#、8#、9#栋综合验收合格之日起至满一年止。
七、双方的责任
1、甲方责任
1.1甲方提供350型砼搅拌机壹台;
1.2甲方为乙方提供施工环境，前期施工的建筑垃圾清扫成堆外运，抽干积水，达到乙方进场施工要求。
1.3提供施工所需的水源、电源，水费、电费由甲方承担。
1.4提供乙方施工队伍的住所。
1.5按合同约定，按期支付工程款。
1.6在乙方施工进程中，如有变更应及时通知乙方。
1.7工程施工完毕五日内，组织竣工验收。如超过五日甲方没有组织验收，视为验收合格。
1.8在现场施工中，做好施工班组间的协调，避免出现冲突。
1.9因甲方原因造成工期推迟或延误，则合同约定的工期自动顺延，由此造成的后果由甲方承担。
1.10如因甲方原因不能履行合同，甲方应向乙方支付壹拾万元违约金。
1.11甲方必须提供甲方签字盖章认可的施工图纸供乙方按图施工，甲方所提供的施工图纸的设计费用由甲方自行承担。
2、乙方责任
2.1按照国家颁发的标准和合同工期，按时按质完成工程施工任务，因乙方原因每延误一天，乙方需向甲方支付工程总价款3‰的违约金。
2.2如因乙方原因不能履行合同，乙方应向甲方支付壹拾万元违约金。
2.3如因工程施工问题导致工程质量事故，由乙方承担全部赔偿责任。
2.4在施工现场认真抓好安全生产和文明施工，严格遵守安全操作规
程，严禁违章作业。因管理不善所造成的工伤事故经济损失由乙方承担，甲方概不负责。
八、附则
1、本合同未尽事宜，双方经商议后可签补充协议，补充协议条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订之前，乙方应向甲方呈送企业工商执照(副本复印件)、资质证书、法定代表人资格证(复印件)，法定代表人授权委托书各一份。
3、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同条款无法履行，双方应按有关法律规定及时协商处理。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均具有同等法律效力。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：湖南楚天房地产开发有限公司乙方：长沙维丰建材装饰有限公司
法人代表：法人代表：
代理人：代理人：
地址：星沙开元路58号地址：
联系电话：0731—84012930开户行：
合同签订日期：2010年月日账号：
代表人：〈签字〉
联系人：〈签字〉
电话：
合同签订日期：2010年 月 日
第四篇：消防设施安装工程(标准)合同
××××××消防设施安装工程承发包合同
项目
消防设施安装工程承发包合同
发包方(甲方)：保利房地产(集团)股份有限公司 承包方(乙方)：×××××× 工程名称：××××××消防工程 合同编号：×××××× 工程地点：×××××× 签约日期： 年 月 日
第 1 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
甲方：保利房地产(集团)股份有限公司 乙方：××××××
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙方充分协商，双方签定本合同，以资共同遵守。 第一条 工程项目
1.1 工程名称：保利 项目消防设施安装工程 1.2 工程地点： 市 区
1.3 承包内容：保利 项目消防设施安装工程。其中 。
1.4 承包范围：经甲方审定及消防部门批准的保利 消防工程施工图纸设计的内容;现行消防规范规定的施工内容。包括：室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、自动报警及设备联动系统、防排烟系统、防火卷帘系统、发电机房气体灭火系统、119联网系统、手提式灭火器系统等与消防有关的系统(不包括室外消火栓)。
1.5 承包方式：乙方包施工图报建、包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工及所有消防验收(含土建工程)。包所有的检测费用。 第二条 双方权利和义务 2.1 甲方权利和义务
2.1.1 开工前向乙方提供施工场地及施工用水、用电接驳点。 2.1.2 协助乙方解决材料仓库、工人宿舍及现场办公场所。 2.1.3 组织对设计施工图纸会审及工程交底工作。 2.1.4 及时办理有关进度工程款项的审定与支付工作。
2.1.5 及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。 2.1.6 对现场实际发生的增减工程量进行签认。 2.1.7 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
2.1.8 委派监理公司对本工程进行施工进度、质量和安全文明施工等的监理。
第 2 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
2.1.9 有权对乙方施工现场任何不满意人员进行撤换，乙方接到通知后三日内应按甲方要求进行撤换，被撤换人员不得再进入施工场地，否则甲方有权每日向乙方收取_500_元违约金，直至解除合同。
2.1.10有权按照现有国家相关规范，要求乙方增加或修改任何消防项目，由此带来的费用变化按5.1.4条执行。
2.2 乙方权利和义务
2.2.1 工程开工后，做好施工原始记录，每月25日或季末3天向甲方报送月(季)度施工计划和完工报表。
2.2.2 负责向当地消防主管部门办理施工图报建、验收工作，参加施工图纸会审。 2.2.3 工程开工时，乙方指定项目负责人并报甲方批准;乙方项目负责人易人，须提前一周书面报甲方认可，否则需支付违约金_3000_元。乙方项目负责人在施工期间须按时参加工程监理例会和各种专题会议，一次不到，支付违约金500元。
2.2.4 乙方项目负责人在工程施工期间(包括准备和收尾阶段)，均需专职在岗，不得兼任其它项目。乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
(1) 甲方确认无法胜任工作者，包括;对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等;
(2) 不能积极配合甲方正常工作者; (3) 违反甲方或乙方工地现场管理规定者; (4) 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证); (5) 与本工程施工无关的人员。
2.2.5 按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责处理，并报告甲方及有关部门。
2.2.6 为便于水电费的收取，乙方须向土建总包单位交水电费保证金3000元，工程完工时与土建总包单位结算。
2.2.7 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
第 3 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
2.2.8 严格按国家消防及其它相关规范、市工程质量监督部门、省市消防主管部门要求进行施工安装工作。
2.2.9 工程竣工后10天内撤离施工现场，并做到清理好施工现场，工完料净，文明交工。
2.2.10乙方应严格按照国家有关规范进行设计施工，甲方及委派的监理公司有权随时对乙方工程质量进行检查，如检查出质量问题，乙方应在3日内及时整改或完善，否则甲方有权对乙方进行处罚直至解除合同。
2.2.11乙方应按照甲方确定的进度计划进行施工，不影响主体工程进度计划，否则引起的损失由乙方赔偿，若出现严重影响工程进度情况时，甲方可解除合同。
2.2.12因乙方设计及施工未满足国家相关法规、规范或消防验收不合格以及其它属于乙方责任的任何原因导致工程返工，返工过程中给甲方带来的任何损失或费用均由乙方承担，甲方可以从乙方的工程款中扣除相关费用。
2.2.13乙方免费为甲方培训相关岗位人员，使之能熟练操作各系统设施、设备。 2.2.14工程移交后，乙方在保修期内对系统进行各种消防管理部门规定的检查测试并且每年不少于2次对整个消防系统进行全面的检查和测试，发现问题或隐患及时处理。
第三条 工期管理
3.1 在具备可完工的施工条件下，各分部分项工程按甲方书面要求工期完工。 3.2 开工前2天，甲方向乙方发出开工通知书，乙方根据土建总包单位施工进度情况，编制本消防工程施工进度计划横道图，2日内报甲方审批，报施工单位协调配合。在具备消防验收条件的前提下，乙方必须确保最迟在甲方向业主交楼前60天取得消防验收合格证。
3.3 在履行过程中，由于甲方原因变更设计导致工期延期，或属外界不可抗力因素所延误的工期，乙方应在5天内将延期报告送甲方审核批准，否则甲方有权不予延期。 3.4 甲方指定关键节点工期必须按时完成，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币3000元，若连续推迟超过十天，甲方有权要求乙方立即退场。
3.5 非甲方原因，而工程未按约定日期通过消防验收并取得消防验收合格证的，属乙方违约。
第 4 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
第四条 工程质量标准
4.1 工程质量标准按国家现行设计及施工验收规范、消防主管部门及当地建设工程质量监督部门的有关规定中执行。本工程要求确保合格，争取优良工程。 4.2 工程质量管理
4.2.1 乙方必须严格按照施工图、设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须以合格标准贯彻每一个工序，接受质量监督部门、监理公司和甲方的监督。甲方发现在主要工程存在重大质量问题时并经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在7天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。
4.2.2 消防箱安装乙方必须做“施工样板”;乙方提前三天报甲方和监理，由甲方和监理联合验收签证;经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，乙方自行全面铺开施工的，甲方有权下达暂停工令，造成返工，由乙方负责。
4.2.3 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方驻工地负责人和监理。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理单位备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方、监理等单位共同研究，并应经设计单位、甲方及监理签证后实施，甲方保留罚款的权利。
4.3 隐蔽工程
4.3.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
4.3.2 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查。甲方接通知后 24小时内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查结果合格，费用由甲方承担;复查结果不合格，复查费用及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
第五条 工程价款与支付及履约保证金的收取与退还 5.1 工程造价
第 5 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
5.1.1 本工程按合同约定的承包内容、承包范围和承包方式计，合同总包干价为：人民币
(
大
写
)
元整(小写：_ 元整)。
5.1.2 乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取。
5.1.3 按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。 5.1.4 在本工程承包范围内根据甲方要求所做工程调整或变更引起费用增加或减少，增减工程造价根据竣工图纸和现场签证进行计算。若增减费用在合同总价 ±3%内(含3%)，结算时合同总价不作调整;若增减费用在合同总价±3%外(不含3%)，超过±3%的部分在整个工程竣工验收后进行结算。结算时费用减少超过3%的，结算按实际减少量扣除;费用增加超过3%的，结算按超过3%以外部分数额增加。
5.1.4.1 工程调整或变更引起的费用增减，按下列方式进行计算：套用2006年《广东省安装工程综合定额》及《广州地区安装工程常用项目补充综合定额》;取费按穗建造价[2005]19号文执行，其它措施费只计1%包干费外，其余均不计;规费不计，利润按最低费率计取;堤围防护费与税金按规定计算;材料设备价按投标文件。
5.1.4.2 因乙方方案及图纸设计遗漏、失误，或对甲方提供的建筑设计图纸及现场实际情况考虑不周等原因或属于乙方责任的其它原因所增加的工程费用均由乙方负担，此项原因引起的费用变化不包含在上述的±3%范围内。
5.1.4.3 本合同承包内容之外工程属合同外增加工程，合同外增加工程所引起的费用变化不包含在上述的±3%范围内。结算方式参考5.1.4.1款。
5.1.5 本工程的土建配合费(按扣除设备价后不超出2%)由乙方承担。
5.1.6 在报建、施工及验收过程中，涉及消防方面的与地方部门发生的关于报建、施工许可、产品准用及竣工验收等相关费用及相关协调由乙方负责。
5.1.7 施工过程中，若甲方原因导致乙方工程费用增加，乙方应在5日内将费用变化情况报告甲方审核签认，否则甲方有权不予认可。
5.2 工程款支付
第 6 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
5.2.1 工程价款划(汇)入乙方的开户银行;乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。
5.2.2 本工程无预付款，先施工后付款。乙方接到开工通知后，由乙方先行施工。甲方每月按形象进度支付乙方工程进度款。
5.2.3 乙方在每月25日前向监理和甲方递交当月完成情况及下月计划，并申报进度款，经监理公司签字、甲方审核后，按已审核工程量造价的80%在次月的15日前支付给乙方工程款。工程完工且消防验收合格后，付款至乙方已完成工作量的90%，竣工结算确认后付款至工程结算造价的95%。
5.2.4 乙方应保证甲方支付的本工程进度款专款专用。乙方每月需向甲方报送资金流向报表，如发现将甲方支付的工程款挪作它用，影响工程进度和质量的行为，甲方有权扣除当期进度款的30%，直至乙方改正为止。
5.3 履约保证金的收取与退还
5.3.1合同签订后7天内，乙方必须按合同总包干价的5%向甲方提交履约保证金。过期
不交，甲方有权取消合同，并没收乙方的投标保证金。
5.3.2履约保证金的退还：工程量达到50%时退还50%，余款在消防验收合格后7天内退还。
第六条 材料设备供应
6.1 工程所需材料、设备等由乙方采购。主要材料和设备的厂家按合同附件《主要设备材料清单》执行;清单中没有的，由甲方确定三家品牌后由乙方在其中的一家进行采购后安装，否则甲方有权要求乙方更换。
6.2 工程所需材料、设备，乙方在订货前必须提供符合要求的货板或资料给甲方确认备案，材料、设备的质量由乙方负责。
6.3 材料设备应附有出厂合格证明及相应资料。如材料设备与选板有差别，应进行检验，检验费用由乙方承担。
6.4 本工程所有火灾报警设备(点型感烟火灾报警探测器、点型感温火灾报警探测器、火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮)、消防水带、喷水灭火设备(洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、消防用压力开关)须选用通过国家强制性产品认证的产品。
6.5 所有设备及材料均应按相应规定进行报验，费用由乙方承担。
第 7 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
第七条 竣工验收与结算 7.1 竣工验收
7.1.1 竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收标准、当地消防主管部门的有关规定为依据。
7.1.2 乙方应最迟在工程竣工验收前20日将完整的、符合当地规划局档案馆要求的相应工程技术资料(包括竣工图)提交给甲方委托的监理公司进行审核，监理单位在收到资料后5日内审核完毕，乙方再将工程技术资料提交给质监站检查。如果乙方的工程技术资料符合验收要求，则由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收工作应在乙方资料符合验收要求后一周内进行(实际以质量监督站的要求为准)。如果资料不符合验收要求，则由乙方在商定的期限内进行补充、完善后，再进行验收。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。监理和甲方不按时验收，在以后检验时，如合格，则按乙方通知甲方验收日期的后20天作为竣工日期;验收不合格需返修，由乙方负责返修，工期不予顺延，并以返修后的实际验收合格日期作为竣工日期。工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或擅自使用，视为合格，由此而发生的质量问题应由甲方承担。
7.1.3 工程竣工后，应绘制竣工图。竣工图必须是蓝图，设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。
7.2 竣工结算
7.2.1 乙方应在工程竣工验收合格后50天内提出竣工结算，送甲方审核，甲方应在收到乙方送交的完整结算资料后在60天内审核完毕。双方对竣工结算确认后20天内扣留5%的保质金后进行退补结算，保质金在保修期满之日起一个月内无息退还乙方。
7.2.2 乙方必须在签证工程发生后10个工作日内办理完签证确认手续，不允许过时补签，不得以签证复印件作为结算资料。
7.2.3 竣工结算报告及完整的结算资料(竣工图、设计修改通知单、现场签证、会议纪要、施工组织设计、工作联系单、材料定价函、工程结算书等)乙方须经过严格审查确认无误、无遗漏后方可向甲方一次性递交，并且不得另补。所有结算资料均应为原件。
第 8 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
7.2.4 在竣工结算期间，乙方应及时配合甲方的审查工作，经甲方催促14天后仍不配合或没有正当理由拒绝在结算书上签字，甲方有权自行审查，出具结算书有效，责任由乙方自负。
第八条 工程移交与保修 8.1 工程移交
8.1.1 乙方应在竣工后10日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的材料除外)，然后填写工程移交书。经甲方及物业公司签字后，视为工程移交完毕。乙方逾期未向甲方移交完毕，造成甲方向业主交楼时间延误，乙方按竣工日期拖延支付违约金，并承担由此造成的甲方的一切损失。
8.1.2 工程在移交甲方之前，乙方负责维护。如甲方提前使用，因提前使用造成损坏所发生的修理费用由甲方承担。
8.1.3 工程竣工验收并达到合同要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。 8.2 质量保修
8.2.1 保修期限按建设部现行有关规定执行，保修期为两年。保修期自消防主管部门颁发的消防验收合格证的日期起计。
8.2.2 保修期内，若消防设施出现一般性故障或复杂故障问题，乙方应在24小时内修复，紧急故障或意外，乙方应在2小时内赶到现场12小时内进行处理并修复，否则甲方有权委托总包单位安排进行紧急处理或修复，所发生费用及损失从乙方保修金中扣除。保修期内每年做两次质量回访及系统检测，保修期满前一个月，联系甲方、总包单位及物业公司进行检查、检修，保修金结算必须由总包单位、物业公司签署同意意见后再办理有关支付手续。
第九条 违约责任
9.1 甲方不按期支付工程款，则工期顺延。
9.2 乙方未按甲方规定的时间通过消防部门验收并取得消防验收合格证，则每逾期一天向甲方支付违约金_壹万 元。
9.3 遇不可抗力因素所造成的损失，报有关部门裁定。 第十条 其它约定条款
10.1 乙方不得将工程转包给其他单位，否则视为违约，甲方有权终止合同。 10.2 施工人员的保险和施工中出现的质量、安全等事故由乙方负全责。
第 9 页 共 10 页
××××××消防设施安装工程承发包合同
10.3 纠纷的解决办法：凡因履行本协议发生纠纷时，双方应协商解决。若协商不成，甲、乙双方均可向广州市人民法院申请诉讼。
10.4 本合同一式_肆_份，甲、乙双方各执_贰_份，自双方签字后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
保利房地产(集团)股份有限公司 ×××××× 地址：广州市海珠区阅江中路688号 地址： 签约代表： 签约代表： 联系人： 联系人： 联系电话： 联系电话：
年
月
日
年
月
第 10 页 共 10 页
日
第五篇：电力设施建设工程施工合同
友谊农场四分场设施蔬菜基地电力工程建设合同
合同编号：
甲方(建设单位)：河南省友谊农场
乙方(施工单位)：泛区供电局
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就友谊农场设施蔬菜基地供电设施建设用电工程变压器安装、地理线路埔设施工、棚内线路架设的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：友谊农场设施蔬菜基地供电项目用电工程
2、工程地点：友谊农场四分场(设施蔬菜园区)
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为设施蔬菜基地供电项目用电工程架设用电线路，主要包括架空线路、地理线路埔设、采购和安装100KVA变压器一台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)
三、工程工期
1、工程时间： 2011 年11月20日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图2套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书 1 份。
五、 材料设备供应
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
七、工程价款
以上一台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币贰拾捌万玖仟元整(小写： 289000元整)。含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式：转账(合同签定后 3个工作日内付给乙方拾万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)
2、开户银行及帐号
乙方：
开户银行：
账号：
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
3、工程质量：合格工程。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装臵安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
十一、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并
承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十二、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：年月日