第一篇:电力施工合同书范文
电力施工施工合同
施工合同
甲方: 东龙实业
乙方:电力安装有限公司宜春分公司
通过甲乙双方的平等协商,甲方愿意将本工程委托给乙方施工,为明确甲乙双方职责,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、 工程名称:东龙实业配电工程
二、 工程地点:***马王塘开发区
三、 工程项目与范围:按照甲方提供的由******电力设计院
设计图纸及工程预算内容进行施工。(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成).
四、 工期要求
1、 施工日期:工程材料款到位后,接甲方通知,在60个工
作日内完成。
2、 在施工过程中,如遇下列情况之一者,经甲乙双方协商
后可顺延工期:
1、上级政策调整。
2、出现重大设计修改而引起施工工期增加。
3、人力不可抗拒的重大自然灾害。
4、连续三天及以上的雨水天气导致工程无法开工。
五、 工程造价及付款方式
1、 工程造价:计人民币捌万柒仟元整(不含税)。
2、 付款方式:工程开工前,甲方按总造价的60%付材料
款给乙方。待乙方工程全部完工后,向甲方提交正式书面
验收申请,甲方接到乙方验收申请后,应在两日内组织对本工程的初步验收,合格后由乙方负责协助甲方向宜春市供电公司提出工程验收申请,通过市供电公司验收合格送电后,甲方在送电后两日内付清剩余工程款(不留质保金)。
六:材料供应
1、 双方约定叠式欧变由甲方自行采购,本工程需用到的
建筑材料也由甲方提供,其它电气辅助材料由乙方购买。
2、 双方提供的材料和设备应为合格产品,如不符合设计
或质量要求,应禁止使用。若因使用不合格产品对本工程造成的损失及由此引发的一切安全事故及经济损失由采购方负责。
3、 甲方采购的叠式欧变除应具有出厂试验报告和出厂合
格证等相关证书文件外,还必须在施工现场取得由三龙电气出具的交接试验报告、其中涉及计量器具的设备,还应预先由市供电校验和贴标,乙方不承担由于欧变设备导致验收无法通过的责任。
七:双方责任
1、 甲方应在工程开工前完成施工现场的土地征用,青苗补
偿,房屋拆迁,地面平整,架空和地下障碍清理,以及相关电缆路径和开挖手续办理等工作,使施工现场具备乙方要求的施工条件。
2、 乙方在组织施工中必须高度重视和认真抓好工程质量,
对该工程质量全面负责,并接受宜春市供电公司的质量管理和检查。
3、 甲方应配合宜春市供电公司按设计审批规模,设计技术
文件,部分有关验评标准和规程为依据进行验收。
4、 乙方应及时提交工程验收资料,由宜春市供电公司进行
检查验收。
八:文明施工
1、 乙方应认真贯彻执行《电力建设安全工作规程》,杜绝重
大事故及人身伤亡事故,强化安全管理,做到文明施工。
2、 乙方在施工过程中应明确安全生产,因乙方原因引起的
安全事故所造成成的一切经济损失及法律责任由乙方负责。
九:竣工
工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等要求向甲方和宜春市供电公司提交竣工验收报告及竣工图,申请验收,由甲方和宜春市供电公司先后组织工程验收工作。
十:结算
结算方式:按照大包干的形式,按照甲方提供的三龙电力设计院的施工图纸范围内施工,总造价协议为捌万柒仟元整(不含税)。
十一:违约责任
乙方如工程质量达不到国家或行业质量检验评定标准要
求时,乙方应无条件返工,由此造成的损失由乙方负责。 十二:其它事项
1、 甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求时,可通
过协商解决。不愿意通过协商解决或协商不成时,可根据双方的协议向仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向甲方所在地人民法院起诉。
2、 本合同经双方签字及盖章之日起生效,全部工程款结
算完成,工程验收合格后自行失效。
3、 本工程设计图纸及乙方提交给甲方的工程报价作为本
合同的一部分,具有同等法律效力。
4、 本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,
甲方代表(签字盖章)
2012年月 日 乙方代表(签字盖章)
第二篇:电力施工合同书
甲方:运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司 乙方:运城空港新区新港水电服务有限公司
受甲方委托,确定该工程交由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:云湖村。
2、工程地点:东花园。
3、工程工期:自合同签订之日起5日内完成。
二、施工工程量
1、安装VLV电缆线500米,电缆沟开挖回填。
2、安装一块配电柜。
3、具体详见附表。
三、工程价款及付款方式:
1、本工程价款附清单壹份,总价款为60000元整。
2、付款方式:合同签订后,甲方支付乙方50000元的材料购置款,待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解
决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。
2、根据国家现行规范组织工程验收。
3、协助施工单位抓好安全文明生产。
五、乙方职责
1、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
2、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。
六、其它
1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,至本工程通电正式使用后失效。
甲方:运城空港开发区云湖乙方:运城空港新区新港
文化产业开发有限公司水电服务有限公司
代表签字 :代表签字 :
签订日期:年月日
第三篇:电力施工合同样本
合同编号:
工程承包合同
发包方:
承包方:
签订地点:
签订日期:年月日
工程承包合同
发包方:承包方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本承包工程施工事项协商一致,订立本合同。 一. 工程概况
工程名称:
工程地址:工程内容:
二. 承包范围及工期
1. 承包范围:2. 施工工期:
三. 合同价款
1.
本合同总价:人民币元整,大写:人民币元整。
四. 付款方式
1. 工程开工之前付工程决算总额的,计元(元整 )。 五. 双方责任
1. 发包方工作
1) 提供施工路由,负责施工占地、路径及清障工作; 2) 负责项目范围内的施工用水、电的接入点的提供; 3) 按照合同约定进行付款;4) 组织施工图方案审核;
5) 发包方未能履行各项义务,导致工期延误或给承包方造成损失的,发包方赔偿承包方
有关损失,工期顺延;
6) 此工程在未交付发包方之前,若有第三方对工程造成了损坏需由发包方协调对承包方
进行合理赔付。
7) 因施工破坏的路面及绿化等由发包方自行恢复; 2. 承包方工作
1) 根据发包方提供的座标点和工程施工路由图施工;
2) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理
规定;
3) 工程未交付发包方之前,非人为因素而导致的损坏,承包方予以修复;如发包方要求
承包方采取特殊措施对工程部位进行保护,相应追加的合同价款,双方另行商定; 4) 承包方保证本工程在正确安装、正常使用和维护的情况下使用良好,质保期内出现质
量问题,承包方负责免费维修和更换零部件。
六. 质量与检验
1.工程质量
1) 此工程的施工及各种材料均需符合国家、行业和的质量检验评定标准,提供符合要求
的检验报告;如因承包方原因工程质量达不到约定的质量标准,承包方承担违约责任; 2) 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成
的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担;
3) 此工程电缆敷设、构筑物的建造需严格执行室外电缆设计、施工、验收规范和05D4
标准设计图集。
4) 本工程所采购的设备质保期为:自送电之日起半年。
5) 质保责任:本工程所有的电缆套管工程和设备基础工程为本工程的质保范围; 6) 本工程未约定质量保证金,但承包方在质量保证期内对6)所述工程内容进行质量保
证,如出现质量问题承包方未尽保修责任,发包方可以提出索赔。 2.检查和返工
1) 承包方应认真按照标准和规范的要求以及发包方依据合同发出的指令施工,随时接受
发包方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2) 因承包方原因工程质量未达到约定标准的部分,承包方需进行改造直至符合约定标
准,由此产生的费用由承包方承担,工期不予顺延。
3) 发包方的检查检验以不影响正常施工为前提。如影响施工正常进行,检查检验不合格
时,影响正常施工的费用由承包方承担;反之费用由发包方承担,工期相应顺延。4) 因发包方指令失误或其他非承包方原因产生的追加合同价款,由发包方承担,双方另
行签订补充合同。
七. 隐蔽工程和中间验收
1) 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包方进行自检,并在隐蔽或中间验收前24
小时以书面形式通知发包方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。发包方验收合格,承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。
2) 发包方不能按时进行验收,应在验收前12小时以书面形式向承包方提出延期要求,
延期不能超过12小时。发包方未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包方可自行组织验收,发包方应承认验收结果。
3) 经发包方验收,工程质量符合标准和规范,验收12小时后,发包方不出据验合格单
则视为发包方已经认可验收合格,承包方可继续施工。
八. 安全施工
1. 安全施工与检查
承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包方承担。
发包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。因发包方原因导致的安全事故,由发包方承担相应责任及发生的费用。 2. 安全防护
承包方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,防护措施费用由承包方承担。3. 事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。 发包方承包方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
九. 设计变更
甲方有权对本工程进行变更,但所有的变更应书面发出。
十. 不可抗力
1. 不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、
火灾,以及的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2. 如果因属于不可抗力事件致使本合同履行受阻时,相关的履行期限应予延长,延长的期限
应相当于不可抗力事件所影响的时间。
3. 遇有不可抗力事件的一方应在不可抗力事件发生后2个日历天内通知对方,并应在事件发
生后14个日历天内,将有关部门出具的证明文件用挂号信或特快专递寄给另一方核查和确认。因不可抗力事件不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,全部或部分免除责任,但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行本合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十一. 合同生效、变更与终止
1. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效;
2. 对本合同条款的任何变更,须经双方代表签署“补充协议”后生效,作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力;
3. 本合同为不可撤销合同,承包方施工完毕通过验收、送电完成并收回合同款后合同终止;合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 4. 由于不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的,双方各自承担各自的损失,造成的合同终止买卖双方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向各自提出的各项索赔,不论直接的或间接的。可以履行的部分仍继续执行不受影响。
5. 不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾,以及的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
6. 不可抗力事件发生后,承包方应立即通知发包方,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向发包方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生,承包方应每隔7天报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
十二. 合同文件
1. 本合同正本一式四份,发包方执两份,承包方执两份。
2. 组成本合同的文件包括: 合同条款; 现场指令;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分;
结合本工程双方共同制订的各种管理制度及办法,视为本合同的附件,具有同等法律效力; 会议纪要。
十三. 争议
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方同意提交包头市仲裁委员会申请仲裁。
发包方: (盖章) 地址委托人:电 话: 传 真: 开户行: 帐 户:
承包方:(盖章)地址:
委托人:
电 话:传 真:开户行:帐 户:
第四篇:电力工程施工合同书
工程名称:
建设单位:
施工单位:
年月日
10KV
配电工程施工合同
甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司
乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司
受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况:
1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。
2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。
3、工程内容:以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。
三、工期
1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。
2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任:
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问
题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任;
1、依据协议、施工图纸施工,并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工,交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求,则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中,应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题,本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行协议,
保持施工连续,保护好已完工程:A:合同确无法履行;B:双方协议停止施工;C:法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效,一式肆份,甲乙双方各两份。
甲方:湖南尚美尔投资有限公司
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
乙方:湖南亨通电力有限公司法定代表人: 委托代理人: 开户银行:建行长沙芙蓉路支行 账号:43001530061052506364签定日期:年月日
第五篇:电力工程施工合同
建设单位:
施工单位:
工程地点:
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
电力工程施工合同
甲方:xxxx公司
乙方:xxxxx公司
根据《中华人民共和国合同法》、《电力安装工程承包合同条例》,甲方同意将本工程委托承包给乙方施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况
1、工程名称: xxx变压器室电力设备施工 。
2、工程内容:(变压器室内按电力设备清单附表内容,清单计壹页;)。
3、工程地点: xxxxxxxxxxx
4、发包单位:xxxxxxxxxxx
5、承包方式: (包工包料)。
6、工期:20天,即 2018年 x月x日至 2018 年 x月 x日,因甲方协调、天气等原因影响工期的,工期顺延。
7、质量标准:符合国家或行业现行的有关电力工程技术标准、设计及合同对质量的要求。 第二条 合同价款
1、本工程造价:配电房以内工程量套《xx省安装工程计价定额》200x版第二册单价;主材价格按2018年4月份xxxxxx建筑材料信息价,若材料信息价里没有价格的主材,按xx市场咨询价套用,乙方工程量应经过工程审价机构审核后确认造价;乙方应提供总工程量税务发票给甲方。
2、本工程量以竣工送电时所施工实际工程量为结算造价。
3、甲方若需要增加数量,以双方面议为准。
4、工程以竣工通电为准。
第 2页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
第三条 合同使用标准和适用法律
1、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。
2、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验收标准。
第四条 甲乙双方驻工地代表
1、甲方项目负责人: xxx,联系电话: 1xxxxxxxxx
2、乙方项目负责人: xxx ,联系电话:
3、乙方工地代表: xxx ,联系电话: 1xxxxxxxxxx 第五条 甲方负责
1、甲方负责施工中的土地占用、树木青苗赔偿等的协调和赔偿工作。
2、甲方对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止,返工期间乙方自己承担返工费用。 第六条 乙方责任
1、乙方应具备电力工程施工资质,按照国家电力工程质量验收标准担任本工程施工任务。
2、负责办理开工至竣工验收的所有相关手续,接受供电部门、甲方管理人员对所有施工工程的安全、进度、质量检查监督。
3、按照双方约定合同工期施工;工程竣工后,甲方配合乙方向供电局提出竣工验收申请,做好工程竣工验收工作。
4、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
5、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交竣工资料档案给供电部门及甲方存档。
6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿由乙方负责。
7、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责己完成工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。
第 3页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
8、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
9、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。乙方工人不得因为劳资纠纷发生工人上访事件。
10、若乙方施工工程质量达不到相关验收规范要求,造成电力公司不能验收送电,或者由于乙方施工质量不到位原因,造成事故,乙方全部承担给甲方造成的一切经济损失。
11、在正常使用情况下,一年内电气设备若出现质量问题,由乙方负责,并在当日内到达现场无偿维修,非乙方原因维修,甲方给付工料成本费用。
12、因甲方土地和用电手续不完整,政府要求停电的乙方不负任何法律责任。
第七条 工程质量等级
1、工程质量等级:按电力行业合格工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定标准,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
2、质量评定部门:xx县电力公司等相关部门评定合格标准。
3、验收时双方应按乙方提供材料清单内容进行核对设备,核对实际安装完成内容作为工程数量结算依据; 第八条
1、符合电力部门质量相关要求。
2、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 第九条 支付方式:
1、工程款:支票或现金。
第 4页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
2、安装工程竣工验收,工程造价经过审价机构审核确认后,付乙方总工程款95%,留5%工程款作为质保金,保修期两年满后5个工作日内无息付清。 第十条 争 议
因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,提交xx县人民法院裁决。 第十一条 安全施工
在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全、因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责:由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工程延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。
第十二条 合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同壹式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。
第十三条 附加条款:合同条款中未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人: 负责人:
经办人: 经办人:
2018年 x 月 x 日 2018 年 x 月 x 日
第 5页 共 5页