第一篇：工程合同管理试卷
工程合同管理考试试卷
(四)
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1. 下列是承包商的主要合同关系有( B)。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D. 设计合同 2. FIDIC土木工程施工合同类型是( A)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括(D)
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4. 工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下，由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是(B )。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9.建设工程合同的最基本要素是( A)。
A.标的 B.承包人和发包人C.时间 D.地点
10. 对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为( C)。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11. 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
12. 投标文件的核心组成部分是(B)。
A.招标文件B.投标书C.标底D.标价
13.以下关于索赔的说法不正确的是(C )。
A.索赔是相互的
B.索赔是双向的
C.发包人不可以向承包人索赔
D.承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按(D)。
A.实际履行原则履行合同的延伸
B.全面履行原则履行合同的延伸
C.协作履行原则履行合同的延伸
D. 诚实信用履行原则履行合同的延伸
15. 合同分析的要求不包括( D )。
A.准确客观
B.简明清晰
C.协调一致
D.战略长远
16. 工程质量达不到约定的质量标准，则承担违约责任的是(C )。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定，索赔意向通知书发出后的28天内，承包人应向工程师递交(C )。
A.现场同期记录B.索赔意向通知
C.索赔报告书D.索赔证据
18.工程变更的内容包括( B)
A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B. 删减任何工作
C. 增减合同中约定的工程量
D. 改变有关工程的施工时间和顺序;
19.业主与施工承包商签订的合同为(C)。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为( C)。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的，随着项目的进展不断更新，体现了工程项目信息管理的 (B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22.工程担保的措施属于工程合同风险对策的( B )。
A. 经济措施
B. 合同措施
C. 技术措施
D. 组织措施
23.通常认为调停的方法有评估法和( B)。
A. 和解法
B. 促进法
C. 逼近法
D. 市场法
24.工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和(D )。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25.下列不是一揽子承包的特点有( D)
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的
D.业主可以分阶段招标
26.建设工程合同属于(C )。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27.招投标过程中，招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为( B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30.招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.业主的风险管理包括( ABCD )。
A.风险预防
B.风险降低
C.风险转移
D.风险自留
E.共享利益
32. 项目合同体系管理中注意做好(ABCDE)。
A.
B.
C.
D.
E. 工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33. 合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在(BCDE)。
A. 促进甲乙双方和谐相处
B. 决定着项目的组织结构及管理体制
C. 起草招标文件和合同文件的依据
D. 摆正工程过程中各方面的重大关系
E. 合同是实施项目的手段
34. 施工合同属于(BCDE)。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是(BCE )。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36.工程合同谈判的策略与技巧有( ABDE )。
A. 合理分配谈判时间，始终注意抓主要的实质性的问题
B. 高起点战略C. 避虚就实D. 合理充分地分配谈判角色
E. 充分发挥专家的作用
37.编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A. 全面分析和正确理解招标文件B. 全面进行建设工程项目环境条件调查
C. 重视工程合同风险管理D. 投标文件的补充、修改或撤回E. 有效避免废标
38.合同交底主要内容一般包括( ABCDE )。
A. 工程概况B. 合同工作范围C. 合同关系及各方权利义务责任D. 合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E. 合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39.工程师预防和减少索赔的措施有( ABCD )。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40.DRB(ispute Review Board一纠纷审议委员会)的优点有(ABCD)。
A.DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题
B.DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C.DRB 委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受
D.由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
E.DRB费用较高
三、名词解释 (本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.成本加酬金合同：工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人(买方)发出招标通知，向特定的投标人(卖方)发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包：指承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔：引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46. 合同管理应遵循哪些基本原则?
(1)合同权威性原则
(2) 合同自由性原则
(3) 合同合法性原则
(4) 诚实信用原则
(5) 公平合理原则
47. 在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响?他会带来什么问题?
答：业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间;
业主必须负责各承包商之间的协调，对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任;业主控制和管理比较细，对中间环节做出决策，必须具备较强的项目管理能力;直接管理的承包商数量多，管理跨度大，容易造成协调难，造成混乱和失控现象，管理费增加，最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标，通过协调和项目管理加强对工程的干预，承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致，否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48. 工程合同风险对策包括哪些?
经济措施;合同措施;工程保险;技术和组织的措施;加强索赔;采取合作措施。
49. 投标文件文件有哪些内容组成?
.投标文件一般由下列内容组成：
1、投标函;
2、投标函附录;
3、投标保证金;
4、法定代表人资格证明书;
5、授权委托书;
6、具有标价的工程量清单与报价表;
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表;
50. 在哪些情况下中标无效?
.招标代理机构泄密或恶意串通;招标人泄漏招标情况或标底;招标人在定标签与投标人进行实质性谈判;招标认为法确定中标人;投标人串标或行贿;投标人弄虚作假骗取中标。
51. 工程合同争议的特点哪些?
引发合同争议的因素多;争议金额大;责任认定复杂;争议持续时间长
第二篇：工程合同管理考试试卷
(二)
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1. 下列不是业主的主要合同关系有(D )。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同
2. 最典型的合同类型是(B)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同
3.业主与承包商之间的关系是(B)。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系
4. 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(B)。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地
C.货币存放地D.货币使用地
5.现阶段最值得推行的工程合同担保是(C)。
A.保证B.抵押 C.银行保证 D.定金
6.建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由(C)。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成
C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成
7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是( B)。
A.合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更
8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(D)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定
9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由(C)。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责
10.工期索赔分析的重点是(A)。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误
C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误
11.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
12.当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了(B)。
A.实际履行原则B.全面履行原则C.协作履行原则 D. 情势变更原则
13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是(C )。
A.招标文件B.投标文件C.标底D.标价
14.订立合同过程中，要约邀请是(A)。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标
15.确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是(C)。
A.合同订立B.招投标C. 工程合同总体策划D.合同实施
16.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为(C )。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
17.组织评标委员会评标，择优选择中标人的是(B )。
A.投标人B.招标人C. 招标代理机构D.政府主管部门
18.承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的(D)。
A.7天内B.14天内C. 10天内D.28天内
19.工程合同体系的主干为( C)。
A.勘察合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同
20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和(C)。
A.全局战略B.系统战略C.企业战略D.经营战略
21.合同中以及由合同引起的不确定性是(B)。
A.管理过程风险B.合同风险C.实施控制风险D.预测风险
22.合同进度、质量、费用等动态数据属于 (C)。
A.合同前期信息B.合同原始信息
C.合同跟踪信息D.合同变更信息
23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的(A)。
A. 经济措施B.合同措施C.技术措施D.组织措施
24.中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和(B )。
A. 分阶段招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标
25.风险分配应该按照公平原则和( B)。
A. 合理原则B.效率原则C.适用原则D.目标原则
26.根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和(C)。
A. 精神赔偿B.返回财产C.恢复原状D.继续履行
27.承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为(C)。
A. 效力待定合同B.有效合同C.无效合同D.无法判断
28.承包商在( D)合同中承担的风险最小。
A. 可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金
29.一般合同价格调整的方法有公式法调价和( D)。
A. 单价法调价B.综合法调价C.市场法调价 D.文件证据法调价
30.在工程施工过程中，工资和物价上涨属于(A)。
A. 外界环境的风险
B. 项目组织成员资信的风险
C. 工程技术风险
D. 管理过程的风险
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.合同总体策划的过程包括(ABCDE)。
A. 研究企业战略和项目战略
B. 确定合同总体原则和目标
C. 分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究
D. 对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施
E. 准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
32. 一揽子承包的特点有( ACE )
A.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便
B.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间
C.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费;
D. 业主必须负责各承包商之间的协调
E.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
33.联营合同的基本原则是( ABCDE)。
A.互相忠诚B.互相信任C.互相帮助D.共同承担风险E.共享利益
34.标底的主要作用包括(ABC)
A. 确定工程合同价格
B. 核实建设工程规模的依据
C. 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度
D. 投标报价的依据
E. 制定标书的可靠信息
35.合同分析的要求有(ABCD )。
A.准确客观B.简明清晰C.协调一致D.全面完整E.战略长远
36.工程变更的内容包括(ABCDE)。
A.任何工作质量或其他特性的变更
B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C.删减任何合同约定的工作内容
D.进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务 E.改变原定的施工顺序或时间安排
37. 按索赔的依据分类的是(ADE)。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.合同外索赔 E.通融性索赔
38. 关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有(ABCD)。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
39. 建设工程总承包合同的主要条款有(ABCD)。
A.词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务
B.合同履行期限，合同价款，工程质量与验收
C.合同的变更，风险，责任和保险，工程保修
D.对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
E.合同价款，合同工期开始日期，竣工日期
40. 我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法(BC)。
A.预算单价法B.工料单价法C.综合单价法D.生产指数法E.单位估价法
三、名词解释 (本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期(一般为竣工验收的日期)后一段时期(一般为一年或更长)。
43.联营承包 : 是指两家或两家以上的承包商(最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标，共同承接工程
44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45. 固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46. 建设工程合同实施分为哪几个方面??
合同分析;合同控制;合同变更管理;合同信息管理
47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策?
承发包模式的策划;合同种类和合同条件的选择;合同主要条款和管理模式的策划;工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
48.在工程项目中有哪些主要的风险?
外界环境风险 ;工程技术和实施方法等方面的风险 ;项目组织成员资信和能力风险 ;管理过程风险。
49. 固定总价合同应用的前提是什么?
工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确;工程设计细、图纸完整;工程结构、技术简单，风险小，报价方便;投标期相对宽裕。
50. 投标文件审查和分析的内容?
投标文件总体审查;报价分析;技术性评审;其他评标因素分析。
51.合同争议的种类有哪些?
合同主体的争议;工程款支付的争议;工程质量的争议;工程分包与转包的争议;设计变更的争议;工期进度和工程量的争议;合同竣工验收的争议;安全事故赔偿的争议;不可抗力的争议;其他争议。
第三篇：工程合同法律制度与工程合同管理试卷A
一、 选择题(共10题，每题3分)
1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( D)。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( B)。
A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失
3.合同公证与鉴证的相同点是(C )。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质
4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( C)的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的(A)条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明(A )。
A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算
7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( B)提出。
A.发包人 B.设计单位
C.承包人 D.监理单位
8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是(C)。
A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款
9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(B )。
A.合同公证书 B.仲裁协议书
C.履约保函 D.合同担保书
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( D)方式发包。
A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标 D.可以采用直接委托
二、多项选择题(共5题，每题5分)
1.合同无效的法律责任形式有( ABCD )
A.返还财产
B.赔偿损失 C.收归国家所有
D.返还第三人2.合同全面履行包括( ABCD )
A.履行的主体要正确
B.履行的地点要正确 C.履行的方式要正确
D.履行的期限要正确 3.合同担保的方式有( ABCD )
A.保证
B.抵押 C. 质押
D.留置 4.JCT合同系列包括( ABCD )
A.单价合同
B.小型工程合同 C.固定总价合同
D.总包标准合同
5.国际工程施工合同争议解决方法有( ABCD )
A.协商
B.仲裁 C.诉讼
D.调解 6.合同的形式有( ABCD )
A.书面
B.口头 C.电报
D.传真 7.合同终止的原因包括(ABCD )
A.债权债务同归于一人
B.债务相互抵消
C.债权人免除债务
D.债务人依法将标的物提存 8.保证合同的特点(
ABC )
A.诺成合同 B.当事人权利和义务不对等
C.具有从属性 D.保证人和主合同的当事人可以是同一人 9.工程设计资质分为( ACD )
A.工程设计综合资质 B.工程勘察专业资质 C. 工程设计行业资质 D. 工程设计专项资质 10.工程合同文件一般包括( BCD )
A.合同书及其附件 B.中标通知书 C.合同专用条款 D.图纸
三、简答题(共2题，每题10分)
1有效的合同是否一定能够取得工程款?
答：有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则
2、建设工程合同的哪些情况会导致合同无效 ?
答：合同法 第 52 条规定了无效合同的五种情形， ( 一 ) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。 根据建设工程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(四)承包人非法转包、违法分包的
3、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任?
答：最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年
4、哪些情况下工期可以顺延?
答：
1、发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件;
2、发包人未按约定支付进度款、工程款致使施工不能正常进行;
3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的;
4、因设计变更而工程量增加;
5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八小时的;
6、不可抗力;
7、其他情况
四、案例分析(25分)
1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：
(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么? (2)甲公司应承担什么责任，为什么? (3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?
答案： (1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。
(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。
(3)应当赔偿。因为这属于基于诚实信用原则产生的信赖利益的损失。
第四篇：建设工程合同管理考试模拟试卷--
54多选(有两个或两个以上答案)
51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自( )起. a.权利人的权利受到限制之日
b.权利人义务人订立合同之日
c.权利人知道权利受到侵害之日
d.诉讼时效中断事由消除之日
e.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是()。 a.设计阶段的监理委托合同
b.工程设计合同
c.批准的可行性研究报告及设计任务书
d.工程监理规划
e.规划设计方案
53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。 a.依法成立
b.有必要的财产和经费
c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人
e.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有()。
a.购销合同
b.加工承揽合同
c.仓储保管合同
d.借款合同
e.运输合同
55.经济合同鉴证和公正的差异是()不同。
a.实行的原则
b.实施的目的
c.行为的性质
d.证据的效力
e.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由()。
a.承包方继续完善勘察设计
b.发包方与承包方解除勘察设计合同
c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。 a.工程本身的损害
b.清理修复的费用
c.施工现场的设备、机械的损坏
d.施工现场甲方人员的伤亡
e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡
58.《经济合同法》规定，经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：()。
a.当事人主体资格
b.形式程序合法
c.合同内容合法
d.合同登记备案
e.合同经过公证
59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。
a.正常的监理工作
b.附属工作
c.附加工作
d.额外工作
e.业主要求的工作
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是()。
a.在监理合同有效期内承担责任学易网提供
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。
a.全部工程
b.单位工程
c.特殊工程
d.分部分项工程
e.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由()组成。
a.技术建议书
b.承接监理任务意向书
c.投标说明书
d.财务建议书
e.资质资格证书
63.工程施工招标文件，主要由()组成。
a.招标申请书学易网提供
b.工程综合说明和设计文件
c.单价表和工程量清单
d.投标须知
e.招标邀请书
64.施工合同的发包方对()承担责任。
a.施工场地的土地征用
b.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用
c.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作
d.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料
e.提前使用后发生损坏的修理费用
65.代理法律制度中的委托代理，代理人因()承担法律责任。
a.委托授权不明
b.无权代理未经追认
c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果
e.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供()。
a.经批准的设计任务书学易网提供
b.工程项目的选址报告和资源报告
c.满足设计要求的勘察资料
d.有关工程施工条件的资料
e.有关工程设备的技术资料
67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是()。
a.合同条件
b.协议条款
c.承包工程投标书
d.施工监理日志
e.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。
a.施工招投标工作的监督管理
b.施工工期管理
c.施工费用管理
d.施工质量管理
e.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括()。
a.提前竣工的时间
b.为提前竣工而调整的施工进度计划
c.乙方采取的赶工措施
d.赶工措施的经济支出和承担
e.违约责任
70.施工合同示范文本规定，在施工中由于()原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。
a.不可抗力事件的发生
b.工程量的变化
c.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时
d.工程设计变更
e.施工机械出现故障
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的()进行检查。 a.制造材料
b.制造进度
c.生产计划
d.制造成本
e.制造工艺
72.下列选项中，属于经济合同的主要条款是()。
a.合同标的条款
b.合同的违约金条款
c.标的数量和质量条款
d.当事人双方要求写明的条款
e.合同的担保条款
73.经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。
a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任 c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任学易网提供
d.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任 e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
74.fidic土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力()。
a.发布工程变更指令
b.审查批准承包商的施工进度计划
c.删减部分工作内容，另行委托完成
d.批准使用暂定金额学易网提供
e.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
75.fidic规定，()的关系不是合同法律关系。
a.业主和指定分包商
b.业主和工程师
c.业主和分包商
d.承包商和指定分包商
e.业主和承包商
第五篇：工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟
考试试卷(一)参考答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D
8.A
9.C10.B11.A12.A13.A14.D15.D
16.C
17.A18.C19.A20.D21.C22.A23.C
24.B
25.C26.D27.C28.C29.A30.B31.D
32.C
33.C34.A35.D36.B37.D38.B39.B
40.B
41.B42.D43.A44.B45.C46.D47.D
48.D
49.D50.D
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实
2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求()赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位
C.监理工程师D.项目经理
3.下列哪些财产可以抵押()。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是()。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之
B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C.公证与签证的效力等同
D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求()撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位
C.监理单位D.人民法院
6.在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
7.在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。
A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼
8.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。
A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决D.移交人民法院判决
9.建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。
A. 50B. 100C. 200D. 300
10.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。
A.报价B.能力
C.资历信誉D.规模和经济实力
11.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。
A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标
12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位()。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任
13.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由()承担责任。
A.发包人B.设计人
C.施工承包人D.监理工程师
14.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。
A.可调价的总价B.不可调价的总价
C.单价D.成本加酬金
15.在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，()。
A.检验由发包人负责，费用由承包人负责
B.检验由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验由承包人负责，费用由承包人负责
D.检验由承包人负责，费用由发包人负责
16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则
()。
A.只需经过发包人的书面同意即可
B.只需经过工程师的书面同意即可
C.需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意
D.任选发包人和工程师同意都行
17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为
()。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
18.某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。
A.不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金
C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金
19.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为()万元。
A. 8B. 10C. 11D. 13
20.企业法人()取得法人资格。
A.成立之日B.注册资金到位后
C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后
21.在下列各项中，符合代理特征的是()。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志
D.代理行为的民事责任由代理人承担
22.下列财产中，()不得抵押。
A.土地所有权B.土地使用权
C.房屋D.交通运输工具
23.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任
24.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向()人民法院提出诉讼申请。
A.施工企业所在地B.工程所在地
C.合同签订地D.建设单位所在地
25.在下列合同中，()合同是可撤销的合同。
A.造成对方人身伤害而免责的
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
C.在订立时显失公平的
D.违反法律强制规定的
26.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地B.建设单位所在地
C.施工单位所在地D.双方选定
27.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。
A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决D.移交人民法院判决
28.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是()。
A.设计取费高低B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度
29.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由()决定中标人。
A.招标人B.评标委员会
C.招标代理机构D.建设行政主管部门
30.工程标底是工程项目的()。
A.中标合同价格B.招标预期价格
C.施工结算价格D.工程概算总价格
31.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位()。
A.向委托人支付使用费并归还委托人
B.可将设备免费带走
C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走
D.不需向委托人支付任务费用归还委托人
32.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为()。
A.设计人没收发包人支付的定金
B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费
C.发包人应支付合同价50% 的设计费
D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费
33.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是()。
A.合同专用条款B.投标书
C.协议书D.合同通用条款
34.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是
()。
A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用
B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用
D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
35.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由()组织试车。
A.发包人B.监理单位
C.设备供应商D.承包人
36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。
A.承包人B.发包人
C.工程师D.工程师与发包人共同
37.订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此
3发货通知未给予任何答复，则对这20m木材而言，()。
A.供货方不应再继续发运
B.供货方发运后，采购方有权拒收
C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款
D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款
38. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的()。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼
39.合同法律关系内容包括()。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果
40.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业
C.建设单位D.具体施工人员
41.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。
A. 10%B. 20%C. 25%D. 30%
42. A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当()。
A.要求甲支付电视机的货款
B. A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
43.根据我国合同法的有关规定，下列()情形的要约可以撤销。
A.主要约已经到达受要约人
B.要约人确定了承诺期限
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
44.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照()价格履行。
A.订立合同时订立地的市场B.订立合同时履行地的市场
C.履行合同时订立地的市场D.履行合同时履行地的市场
45.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，()承担赔偿责任。
A.未违约方只能依据定金条款要求对方
B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款
C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方
46.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向()申请撤销裁决。
A.该仲裁委员会
B.仲裁委员会所在地的行政机关
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
47.招标投标法规定，应由()监督招标活动是否依法进行。
A.招标人的董事会B.招标代理机构
C.仲裁机构D.建设行政主管部门
48.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。
A.市场行为B.企业行为
C.正当竞争行为D.不正当竞争行为
49.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册
50.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。
A.应从委托人方获得附加监理酬金
B.应从委托人方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金