网络工程施工合同书

第一篇：网络工程施工合同书

网络工程施工合同

甲方： 裕隆鑫鑫煤矿

乙方：张帅领

针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：

一、 工程内容：

三座办公楼的局域网网络架设工程

二、 主要工程量

1、 乙方按照裕隆鑫鑫煤矿网络工程项目采购相应的材料。

2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。

3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。

4、 工程造价：以鑫鑫煤矿网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥：即人民币(大写)：整。结算方式：

甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。

三、 工程工期

工程工期于20 年月日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。

四、 双方责任和权利：

1甲方责任和权利

(1)甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程

验收。

(2)办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

2、乙方责任和权利

(1)乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。

(2)按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。

六、本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。

甲方代表签字：

乙方代表签字：

2011年12月23日

第二篇：网络工程合同书

委托方(甲方)：

承建方(乙方)：

经双方协商，订立合同如下：

一.服务内容

甲方方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

网络工程项目明细：

甲方局域网布线由乙方承建商承建，乙方负责网络布线以及机房网络设备安装及调试工作。

二.质量保证及保修

甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线，交换机，路由器等)。 乙方对其销售的产品提供壹年质保，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起壹年(人为损坏无质保)。对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。 对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作。

三.合同报价

合同报价见附件“网络工程报价明细”

四.付款方式

工程验收通过之后由甲方向乙方一次性付清。

五.违约条款

合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方进行赔偿

本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

年月日  年月日

第三篇：网络安装工程合同

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：

一、工程项目

(1)工程名称：

(2)工程地点：

(3)工程范围和内容：

(4)工程造价：全部工程预算造价人民币____元

(5)工程期限：

全部工程自____年____月____日开工， 至____年____月____日竣 工。

(6)施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。

(7)施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。

a不可抗拒的灾害，被迫停工。

b因甲方变更计划或变更施工图

(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。

(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。

二、工程款结算

全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。

1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。

三、施工与设计变更

1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。

四、竣工验收、结算与保修

1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。

2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。

3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：

(1)工程完工报告

(2)设备清单。

(3)工程分布图纸。

4工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修

网络设备在三个月之内出现故障， 乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。

五、违约责任和仲裁

(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。

(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。

(3)履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。

六、合同份数及有效期

本合同一式两份，有甲已双方各执一份。

本合同自签订之日起生效。

甲方盖章： 乙方盖章：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

地址： 地址：

签定时间： 年月日签定时间： 年月日

第四篇：网络综合布线系统工程施工合同

合同编号:MYKJ(2004)建第 号

签订日期:二 OO 四年六月 日

网络综合布线系统工程施工合同

发包方：A 公司

(以下称甲方) 承包方：B 公司(以下称乙方)

经招标甲方现将 A 公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。 为 明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程 具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程。

二、工程地点:A 公司厂区内。

三、工程范围和内容: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。

第二条 工程期限

1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为 35 天。

2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日 起 24 小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。

3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日 期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督 促乙方加班加点完成进度。

第三条 合同总价和承包方式 本工程合同总价按中标价 99.8 万元包干(即人民币玖拾玖万捌仟元整)，此 价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。

第四条 物资供应

一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。

二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。乙方 必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。

三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托 A 公司 进行检验和验收。 对于不合格材料， 乙方不得使用， 并由此承担发生的一切费用。

第五条 工程质量和检查验收 1

一、乙方必须按 GB/T50321-2000、DB44/114-2000 所规定的施工标准和验收 规范进行施工。

二、乙方在施工中应接受现场监理工程师的监督和检查，按工程进度及时向 现场监理工程师提供有关的工程质量技术资料和报表。

四、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前 24 小 时书面通知现场监理工程师进行检查并签字验收。 如现场监理工程师未能按时到 场检查，乙方有权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认;如甲方 事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，限期整改，并 重新验收，其费用由乙方负责。

五、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。

六、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后十天内 组织交工验收。乙方按××总公司规定整理交工资料，一式三份装订成册(含竣 工图二份)。交付给甲方，甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备 查。

七、工程竣工验收后，乙方对施工的工程负责保修,保修期及有关责任按国 务院令 279 号《建设工程质量管理条例》规定执行,如发生的质量问题要查明原 因，属设备、材料缺陷及施工质量问题时，由乙方无偿修理。 第六条 售后服务及培训

1、乙方接到甲方要求服务电话后，先提供电话支持，在甲方要求现场解决 时，乙方要在 4 小时内到达现场，超过 4 小时还未到现场的，用户有权请第三方 代为维修，维修费用由供应商承担，具体费用(以维修发票为依据)从乙方交纳 的履约保证金中扣除。

2、乙方免费为甲方提供综合布线和网络的培训。 第七条 双方责任

一、甲方责任

1、负责审核乙方进度报表，按时向乙方支付工程进度款。

2、开工前申请办理好建设工程许可证,做好施工界区的“四通一平” ，按审定 的施工组织设计和方案将水电源接到指定地点。

3、协助办理动火证和施工人员、车辆进出场证。 2

4、负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。

5、组织施工图纸会审、签署会议纪要，并在五天内送有关单位。

6、负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作，有权对乙方的施工队 伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出 警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合 同工程。

7、派出 同志为施工现场监理工程师代表，对工程进度、 工程质量进行 监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。

8、组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。

二、乙方责任

1、严格遵守 A 公司安全生产的有关规定,断路、断水、动土、动火等必须严 格按规定办理手续，经 A 公司相关的主管部门审批后方可施工，确保生产及施工 的安全。

2、遵守 A 公司厂内对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路 施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工 范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不 对其它建、构筑物;地上、地下管线;成品、半成品造成损害。如乙方未履行上 述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发 生的费用。

3、施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持办公楼道 的干净、整洁。

4、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划一式三 份报甲方。工程正式开工后，每月 22 日向甲方报下工作月(本月 23 日至下个月 22 日)进度计划，并向甲方报本工作月(上个月 23 日至本月 22 日)工程进度完成 月报表。

5、有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作，在交叉施工期间做到随叫 随到。

6、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。

7、根据国务院令 279 号《建设工程质量管理条例》规定,如发生的质量问题 3 要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后 3 天内派人修理，否则甲方 可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部 分由乙方交付。

7、竣工后 5 天内乙方退场完毕， 退场前自行清理临时设施和施工现场，做 到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责，并 在结算时扣回。

8、 竣工验收后 20 天内向甲方报送本工程结算书。

9、执行 A 公司办字[2000]89 号文关于工程签证、预(结)算的有关规定办理 结算。

10、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。

12、派出 第八条 同志为施工现场总代表，处理日常事宜。 工程价款拨付 合同签署后，甲方向乙方支付合同总价款的 20%作为预付款。工程进度达到 60%时,甲方向乙方支付合同总价款的 60%,工程完工验收合格后工程款支付至合 同总价的 90%,余款待办理结算后支付 5%,留 5%作为质保金 5%。竣工验收满一年 后， 经甲方有关部门验收合格， 证实没有质量问题后， 将保修金一次支付给乙方。 第十条 违约责任

一、在合同执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责任方按有 关规定负责赔偿。

二、由于乙方原因使合同工期拖延，每逾期一天，按 500 元/天偿付违约金。

三、如甲方拖欠工程进度款、尾款或没合同规定支付预付款，应按银行有关 逾期付款办法或《广东省建设工程价款结算实施细则》中有规定处理。

四、本工程不得转包，主体工程不得分包,其它工程如需分包时，必须报甲 方同意，分包工程最多不得超过总工程量的 20%，否则甲方取消乙方该工程的承 包资格，追回已付给的工程款，并按合同总价的 20%罚款，由此造成的一切后果 及损失，均由乙方负责。 第十一条 不可抗力 不可抗力(地震、台风、水灾)发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损 失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件，因 4 灾害发生的费用由双方按下述原则分别承担:

1、工程本身的损害由甲方承担。

2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。

3、造成乙方设备、机械、设施损坏及停工等损失，由乙方承担。 第十二条 安全施工

1、乙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全 教育，并经考核合格办理入厂证后，才能进入厂区施工。

2、乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施，确保安全施工。必须严 格遵守国务院第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》 公司 QG/MPCC 13-99 、A 《安全行产管理标准》的规定。

3、乙方在开工前，必须编写出详细的施工方案，制定并落实施工安全措施， 报 A 公司监理公司审批后方可进行施工。

4、乙方必须严格执行 A 公司××号文《关于印发〈外来施工单位、人员安 全管理标准〉的通知》中的各项规定，如乙方违反上述规定的，甲方有权单方面 终止合同，由此造成的损失全部由乙方负责。

5、 乙方必须承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切 费用。

6、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 第十四条 附则

一、本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

二、本工程的招标文件及附件、招标书面答疑均是合同的组成部分，具有同 等法律效力，如与主合同相冲突的，以主合同为准。

三、本工程委托 A 公司××部门对本工程建设实施现场管理和质量监督，乙 方必须积极配合，服从对工程的监督管理。

四、合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决，经协商未能解决 时，提请有关部门裁决。

五、本合同自签订之日起生效，保修期满付清工程款后自行失效。

六、本合同正本 2 份，双方各执 1 份;副本 12 份，甲方执 10 份;乙方执 2 份。 5 发包方: A 公司工程项目经理部 承包方:B 公司 法人代表或委托代理人: 法人代表： 经 办: 经 办: 开户银行: 帐号: 开户银行: 帐号: 签订日期:二 OO 四年六月

日 6

申博官方网站，申博sunbet开户

http:// iywIwf3RLZp1

第五篇：网络工程建设合同

建设工程施工合同

网络工程

工程名称： 工程地点：

发包人(以下称为甲方)： 承包人(以下称为乙方)：

日 期：2015年 月 日

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

一、 合同施工项目及价格

工程概况：

网络工程，涵盖以下5项的设计和施工。

1、综合布线工程(包括数据网络和语音线路)

2、监控布防工程

3、门禁一卡通工程

4、机房及防雷接地工程

5、数据、语音及终端线路测试并提交竣工资料 工程地点：

承包范围：根据设计图纸规定的承包范围包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全，包组织竣工验收及费用，按发包人提供的招标文件及图纸包干。

工程含税总造价： 元(大写) 。 注：施工项目各个分项造价细则详见合同附件。

二、合同细则

1、 合同生效

本合同从双方代表签字盖章之日起生效。

2、 工程工期的约定

A.乙方在签署合同后，2015年 月 日进场。 月 日需要完成所有的布线及点位测试。 B.乙方应按期完工，合同约定的竣工日期是2015年 月 日。因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延,如果耽误工期，乙方要承担耽误工期的损失。 C.由于乙方造成的质量事故，乙方负责承担全部责任并承担相应的返工费用，工期不顺延。 D.因甲方未按约定完成甲方相应的工作，影响工期，工期顺延。

E.因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续五个工作日累计停工达8小时，工期相应顺延一天。

第 2 页

共 7 页 F.因甲方要求设计变更导致工期的增加，工期顺延。

3、 工程质量

A.乙方施工必须严格按国家颁布的有关规范、标准和甲方认可的施工方案施工，必须符合设备厂商及材料商制定的技术规范与要求。

B.乙方必须按照招标文件技术要求保质、保量、按期完成工程。 C.乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。 D.乙方必须按施工图纸严格施工。

4、 施工与设计变更

A.当甲方提出对方案有重大修改，需有书面通知乙方，增加费用由甲方承担，减少费用从合同总金额中扣除。

B.招标文件及附件规定允许调整的项目、设计变更、因甲方原因或不可抗力导致停工而增加的费用(总计50元内不做调整)，工程量按实际发生结算，但合同总费用不作调整，增加费用单独结算。增加费用参照合同《材料清单明细表》中有单价的按原单价下浮1%结算，没有可套用单价时，应根据同类产品的市场平均价格下浮3%。

5、 竣工验收和结算

A.在乙方所实施的工程中，甲方有权对工程和材料进行抽查，如果抽查达不到合同所约定，乙方将无偿更换，由乙方承担相关费用和工期延误费用。

B.乙方施工完成后，以书面通知甲方，由甲方和乙方代表共同组成验收小组，依据国家有关行业规定和标准对工程进行验收，确认竣工验收合格之日为竣工时间。

C.乙方在工程竣工前5天，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，工期顺延。

D.在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定整改措施和期限，在甲方同意的整改措施和期限前提下，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

E.工程验收应以国家颁发的相关工程验收规范、质量检验标准及工程合同为依据。乙方应确保工程质量符合国家颁发的相关标准，如发生质量问题所造成的损失由乙方负责，同时如果因为质量问题导致工期延误，则处以中标合同价的5%罚款。

F.竣工工程经检验合格后，从检验合格之日起一周内，乙方将主要设备及材料的合格证和保修证书等一次性移交给甲方。

G.乙方在工程竣工验收合格后七天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工

第 3 页

共 7 页 结算件后，应在十五天内审定完毕并结算工程款。

6、 合同图纸和文档：

甲方向乙方提供完整的办公室施工图纸一套，乙方在和甲方确定好方案后，乙方在开工期前一个月须提供标书上所列的所有图纸和书面方案(含电子文档)， A.各子系统技术方案设计;

B.主要设备的技术标准、技术规格参数、性能特点说明;

C.主机房信息点，语音点，强弱电管槽布置图，和UPS供电线路图; D.机房内设备布置图;设备内容参见后面附录; E.网络和语音主干，门禁，路线图;

F.电话系统结构路由示意图;水平用户端语音点和信息点可以互换; G.门禁系统连接示意图;工作方式，数据读取方式示意图;

H.机房配电系统示意图，所有机房有市电插座，主机房ups供电插座及回路设计。

竣工验收时，乙方须向甲方提供以下书面资料(含电子文档)。

 所有点布完后，施工方要用专业仪器测量，提交点测试报告，测试内容：测试指标包括：长度(Length)、延时(Delay)、线路阻抗(Impedance)、直流环电阻(Resistance)、线路电容(Capacitance)、信号衰减(Attenuation)、回损(Return Loss)和近端串扰(NEXT)。  提交所有点(信息点、语音点、监控点、门禁点、有线电视点)的位置图纸， 每个点必须有标示编号

 工程材料资质证明， 证明材料的真实性，是否是原装厂家出品

 工程施工技术总结，开工期，完工期，返工地方，材料的更换，如拖延的解释  设备开箱检查记录，时间，货物是否正品，材料数目是否齐全，是否有破损  工程时间表(开始、然后、继续、结尾)各项子系统的实施过程按照时间顺序列出  工程竣工验收报告，每个子项完成验收有验收报告，能完全满足使用，  交换机配线架线序表，每排的线序和号码，

 机柜布置图，干净，整洁，每条线有序的排列，不会伸到外面  综合布线配线架定义表，每排的线序和号码

 综合布线系统图，主干网络，子网络，语音网络，跳线示意

 工程变更单(如果需要)，变更原因、处理措施及施工草图，增减的费用，施工时间  电话分配表，电话插座号码，电话号码，电话线架上的编号

 工程结算单，工程每个子项的开支，超出或留余，原因，工程合同额，工程变更单。

第 4 页

共 7 页

7、双方职责

(1) 甲方的职责

A.提供乙方施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、证件、批款等手续，保证合同顺利执行。

B.指派甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督、检查，同时方便乙方与甲方联络。

(2) 乙方的职责

A.合同签定后到现场实地考察，乙方在3个工作日内拟定施工组织方案和提供相应的施工图纸，并交甲方审定。

B.指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

C.严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 D.工程施工严格遵守施工现场的由甲方或者大楼总承包商制定的相关管理规定。 E.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，不得随意更改合同中注明的施工材料。

F.工程未竣工验收和移交甲方前，乙方对现场的工程半成品及成品配合甲方现场管理人员进行保护。

G.乙方必须提前将施工人员的资料(姓名、性别、身份证号码)交予甲方的现场管理部门。 H.乙方人员进入现场应服从甲方的管理，乙方要为所有乙方人员购买人身安全保险。乙方在施工中所造成的一切损失由乙方负责。

I.乙方不得将本合同内的任何工程分包给其它供应商，否则甲方将有权单方终止合同，并追究乙方责任。

J.乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。当乙方不认真落实整改时，甲方有权对乙方实行经济处罚。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并按施工安全规范加强施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志等。

K.乙方不得向第三方扩散，不得转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情

第 5 页

共 7 页 况，甲方有权向乙方索赔。

L.施工过程中所需的水、电费等相关费用均包含在工程含税总造价中。

8、材料供应的约定

A、乙方设备进场需由甲方工地代表审定后方可使用。

B、乙方交付的材料、设备须按合同规定的品牌、型号、规格、产地，并保证为原厂原装产品。在施工现场，乙方自行保证提供的材料的安全。

C、乙方在施工材料和设备进场过程中，若由于甲方现场客观的环境和条件不满足时，甲方应予协调解决;以保证项目按工程进度顺利执行。

D、乙方若有任何施工材料和设备需要变更，需征得甲方的书面同意后方可变更。

9、工程款支付

本合同生效后，甲方按以下约定支付。

E、本合同总金额为人民币 。 F、支付方式：分期付款

G、 合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约30%,共计人民币 元

甲方在工程安装调试验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约60%,共计人民币 元, 在验收2个月后甲方向乙方支付合同剩余金额的大约10%，共计人名币 元。 H、上述款项由甲方按期汇入乙方指定帐户: 单位名称： 开户银行： 银行账号：

I、乙方需向甲方出具等额国家正规发票。

10、保修条款

A. 乙方承诺向甲方提供一年的工程和设备保修服务，一年内可免费上门。 B. 硬件保修期从该合同签字之日算起。

C. 保修期内，乙方应在接到通知后隔日派人到现场修理。

D. 因使用不当、人为破坏等非乙方原因造成的系统或设备损坏，乙方不承担任何费用，但必须配合甲方恢复系统正常，同时本合同涉及的消耗品不属于保修范围内。

11、违约责任

A. 由于乙方的责任而造成项目延误，不能按期完成整个工程，甲方有权向乙方追讨因此给

第 6 页

共 7 页 甲方造成的损失，推迟一个工作日，赔偿合同总金额的千分之三，但总赔偿不超过合同总造价的百分之五。

B. 由于乙方的原因而导致工程工期推迟二十日仍不能完工，甲方有权单方终止合同，乙方按违约处理，并追究乙方违约责任。

C. 由于甲方的原因，或非乙方的原因，导致项目中途停建，缓建等造成工期的延误，工期顺延，顺延时间不超过工期的延误时间。

D. 由于甲、乙任何一方的原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12、保密

甲、乙双方均有义务为对方就本项目在商业、技术等方面保守秘密，未经对方允许，任何一方不得向第三方泄露有关本项目的秘密，否则另一方有权索赔。

13、争议或纠纷处理

A. 本合同履行期间，双方发生争执时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 B.当事人不愿意通过协商、调解解决或协商、调解不成时，争议双方同意向“北京市仲裁委员会”申请仲裁或向北京市中级人民法院提起诉讼。

14、附则

A、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。 B、合同履行完后自动终止。

C、附件以及招、投标文件是本合同的有效组成部分。

甲 方：(公章) 委托代理人：

乙 方：(公章) 委托代理人：

第 7 页

共 7 页