配电室维护服务协议

第一篇：配电室维护服务协议

客户配电维护协议

客 户 配 电 维 护 合 同

甲方：

乙方：宜州市永升电力工程有限责任公司金城江分公司 签订日期： 年 月 日

客户配电维护合同

甲方：

乙方：宜州市永升电力工程有限责任公司金城江分公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人名共和国电力法》，为确保配电设备的健康运行， 公司的10KV配电设备的维护承包给 ，为提高供电可靠性，明确双方职责，经协商，双方达成如下合同。

第一条 工程概况

宜州市 公司10KV500KVA变压器一台，10KV进线柜，10KV计量柜，10KV出线柜，10KV电缆、避雷器、地网等的维护及年度预防性试验。配电室围墙外第一基杆至10KV线路主线及其所属的所有电力设施进行维护管理。

第二条、维护管理的范围、内容及标准

(一)10KV配电装置维护管理

1、维护管理范围：

(1)宜州市 公司配电室围墙外第一基杆至10KV线路主线。 (2)宜州市 公司配电室内所有10KV配电设备。

2、维护管理内容：

(1)、配电室围墙外第一基杆至10KV线路主线及其所属的所有电力设施进行维护管理。具体内容为：电杆、绝缘子、横担、避雷线等。 (2)、电力设施维护管理包括春、秋检及相关试验，登杆检查、清理绝缘子、安全标识的检查与更换、线路清障及修砍树木等;设备定期进行定级和评价;发现和处理设备缺陷，并有详细和符合实际的设备台账和记录。

(3)10KV配电室避雷器、PT、CT、变压器、10KV开关、10KV电缆、开关柜、地网的维护及预防性试验，并出具报告。

3、维护管理标准及要求： (1)10KV配电供电可靠率≥99%。

(2)所维护的线路不发生因安全距离不够所造成的人身伤害事故、断线及设备损坏事故。

(3)所维护的配电设备不因维护不到位而引起设备事故或对公司用电造成影响。

(4)按规定对配电设备及线路进行定期巡视。每季度季末对配电设备及线路进行一次巡视。

(5)及时修砍线路下的树木和清除其它影响线路正常运行的障碍物。 (5)、建立设备缺陷档案，加强设备缺陷管理，按轻、重、缓、急处理缺陷，提高设备的健康水平，保障配电设备及线路安全运行。缺陷按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷来分类管理。维护人员应将发现的缺陷及时详细记入缺陷记录内，并提出处理意见，紧急缺陷应立即向甲方汇报，便于联系调度，申请停电处理。

(6)、作好设备标志管理。配电设备、线路及其设备应有明显的配电线路名称和杆塔编号标志。

(7)、按规定健全和完善配电设备及线路的各种档案资料和记录，档案资料符合实际，记录填写如实、规范整齐。 第三条 甲方的责任

1、甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。并对乙方人员进行安全教育。

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

4、甲方应该提供所有设备的原厂资料及交接试验报告或最近一次试验报告。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： (1)人身伤亡事故;

(2)发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

(3)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条 乙方的责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

5、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改. 第五条 合同争议处理 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由宜州市仲裁委员会仲裁。 第六条 付款方式

经协商，本合同的价格为 万元( )。

1、

2、 付款方式：银行转账。

单位名称：宜州市永升电力工程有限责任公司金城江分公司 地址： 开户行： 纳税人识别号：

2、运维费用的90%在合同签订后。乙方提供全额正式发票后20个工作日内支付。其余10%甲方依据乙方的服务质量对乙方进行考核，根据考核最终支付考核费，在年终支付。

3、临时发生的事故抢修，乙方先进行抢修，确保设备运行安全，(抢修费用以每次抢修终结决算为准)，经甲方审核确定后20个工作日内支付给乙方。

第七条 合同期限及份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 第九条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决

甲方： 乙方： 盖章 盖章：

年 月 日 年 月 日

第二篇：地下室中央空调配电线路维护保养协议

清河县人民医院

地下室中央空调配电线路维护保养协议

委托方(甲方)：清河县人民医院 服务方(乙方)：

经双方协商，清河县人民医院委托乙方维护保养地下室中央空调配电线路。协议内容如下

1、甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价，乙方对甲方输电设施的运行、维护、检修工作，并向乙方支付相应费用。

2、乙方参照国家电力行业相关标准，对甲方输电线路进行、维护、检修工作。维护范围是中央空调主机线排的除湿、绝缘、接线等进行检修和测试以及配电柜断路器维护、空调主机的接线的清洗和螺丝加固，达到主机的配电标准。

3、 线路维护保养发生的材料费用由乙方承担，工具由乙方提供。

4、乙方认真遵守有关规程规范、规章制度和甲方要求，确保人员和线路安全，工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故乙方承担责任

5、维护保养费用 元(大写： )，待工程完工后，运行三个月后一次性付清。 甲方代表 (签章) 乙方代表 (签章) 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第三篇：通风机房配电室施工协议

工程名称：

工程地点：

甲方：

乙方：建设工程施工协议神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池神木县麻家塔乡四门沟煤矿神木县四门沟矿业有限公司神东天隆集团工程建设有限公司签订地点：四门沟煤矿签订时间：年月日

第一部分：协议书

发包人(全称)：神木县四门沟矿业有限公司

承包人(全称)：神东天隆集团工程建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一. 工程概况

工程名称： 神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池

工程地点：神木县麻家塔乡四门沟煤矿

二.工程承包范围

1.按照设计图纸提供的所有内容施工。

三. 合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

四. 质量标准

工程质量标准：。

五. 合同价款

1.金额大写：神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池工程全部工程总价共计：。本合同固定价钱中包括雨季和夜间施工、临时增加费(遇到不可抗拒及甲方要求除外)等一切费用，结算时不作调整。

2.付款方式

待工程竣工验收后，甲方一次性付给乙方总工程价款的95%，剩下5%作为工程质保金，工程质保期限按照《建设工程质量管理条例》内规定执行。

六. 承包方式：包工、包料。包安全、总承包 。

七. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。

八. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当

支付的款项。

第二部分：专用条款

一.适用法律、标准及规范

1.适用法律和法规

筑法》 等。

2.适用标准、规范

地方标准与规范，前述标准和规范相互间不统一的，执行要求较高的标准和规范。

国内没有相应标准、。

二. 图纸

1.

2.图纸提供给与本合同工程施工无关的第三方。

三. 双方一般权利和义务

1.发包人应在开工前两天提供具备施工条件的施工场地。

2.发包人应在开工前两天将施工所需的水、电接至施工场地，指定水、电接口点;承包人完成施工现场施工用水、电及其它管线的铺设，施工用水、电费用由发包人承担。

3.发包人应在开工前两天向承包人提供施工场地与满足使用要求的交通道路，承包人为履行本合同所需要的交通道路、运输等一切手段、方法及费用均由发包人承担。

4.发包人应在开工前两天向承包人提供工程地质和地下管线资料。

5.发包人应在开工前办理施工所需证件、批件。

6.发包人应在开工前两天向承包人交验水准点与坐标控制点。

7.承包人必须按国家标准、规范进行施工，钢筋、水泥等主材必须用正规厂家生产的合格产品。

8.本工程中的卫生洁具、室内外门窗及灯具等，必须通过甲方认可后方可进

行使用。

9.承包人进场后必须服从甲方管理人员的安排、指挥;施工过程中承包人未按规范施工，甲方有权进行罚款处理。

10.在施工中由于甲方原因造成的经济损失由甲方承担。

11.承包人承担施工范围内的安全保卫工作，负责已完成品、半成品的保护并承担保护期内发生的费用，因甲方提前使用造成的返修费用由甲方承担。

12.双方约定发包人应协调施工单位与设计、监理单位及地方政府有关事宜。

四. 工期延误

双方约定工期顺延及其它情况：因不可抗力造成工期顺延，具体按进度计划调整;设计变更和工程量增加;一周内承包人原因停水、停电，造成停工累计工超过8小时;甲方同意，给予顺延的其它情况。

五. 安全施工

乙方必须组织好安全施工，保证人身安全，若在施工中发生人身伤亡，设备损坏事故，由乙方承担全部责任和费用。

六. 竣工验收与结算

工程竣工验收15日内承包人提供施工资料(一式贰份)，甲方接到乙方竣工报告10日内组织有关人员验收。

七. 双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的：

1.共同请上级主管部门调解。

2.调解不成或者不愿调解的，依法向工程所在地人民法院起诉，有关工程款结付纠纷的诉讼管辖权归甲方住所地人民法院。

八. 其它

1.双方不可抗力的约定：

(1)发生通用条款规定的不可抗力事件时，乙方应迅速采取措施避免损失扩大，并在24小时内向甲方报告受损情况，甲方为事件处理提供可能的条件，乙方未采取有效措施控制损失的，扩大的损失由乙方承担。

(2)因政府或者甲方的决策决定导致本合同项下项目或工程取消或暂停，属于不可抗力事件的范围，发生该等不可抗力事件时，甲方将及时通知乙方，乙方

在接到甲方通知后应立即停止施工，双方对已经完成的工程量进行结算后终止本合同。

2.合同份数及有效期

(1)双方约定本合同陆正。甲方持肆正乙方持贰正。

(2)本合同自双方签字之日起生效，工程款付清后失效。

3.补充条款

(1)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(2)未尽事宜，由双方另行商定。

发包方：(公章)承包方：(公章)

企业负责人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

日期：日期：

第四篇：供配电设施移交协议

甲方：

乙方： 国网福建省电力有限公司厦门供电公司

为明确供配电设施资产和责任关系，根据国家相关法律法规，并结合供电企业的管理特点，甲、乙双方经友好协商，就 永久用电项目电力设施资产划拨事宜达成以下协议：

1、甲方将其投资的 等设备及其附属设施资产移交给乙方直接管理，电气设备的所有权归乙方所有，开闭所、配电室用房及设备、检修通道、电缆路径、架空线走廊、支撑物、环网柜用地等建筑物、构筑物及设施归乙方无偿使用。若因电力维修、建设需要，乙方有权对该区域内土建设施、电气设备进行必要的建设与改造。甲方在向物业公司和业主委员会移交公用设施前，应负责向物业公司和业主委员会告知和解释说明本协议的内容，甲方应负责告知物业公司和业主委员会在物业管理中，应依法对电力设施负保护责任，同时甲方应负责告知物业公司和业主委员会在乙方对移交供配电设施进行运行维护和施工建设过程中的车辆进出和停靠应免费。

2、甲方应提供的技术资料和文件：

1)需要移交的开闭所、配电站、配电室的竣工图(含电气、土建)(一式四份工程复印);

2)电缆工程(含环网柜)及公用架空线路竣工图纸，图纸中应有电缆敷设路径走向图(包括中间接头位置等)及架空线路走廊走向图等(一式四份工程复印);

3)建筑物平面图;

3、资产移交后，因甲方增容造成容量超过设计核定的容量时，甲方应对现有供电设施进行增容改造，所产生的工程费用由甲方承担，新增或改造后的资产重新签订移交协议。

4、因甲方配电设施地理位置处于地下室，移交后，若因甲方发生地下

室防水系统无法正常运行造成水淹配电室造成设备故障，由此发生的修复费用及相关责任由甲方承担。

5、因甲方配电设施地理位置处于地下室，移交后，若因甲方发生地下室防水系统无法正常运行造成水淹配电室造成设备故障，由此发生的修复费用及相关责任由甲方承担。

6、资产移交后，甲方有义务协助乙方对上述的设施进行管理、维修。

7、甲、乙双方同意将工程决算价 万元的电力设施设备移交乙方入帐。

8、本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

9、本协议自签订之日起生效。 附件：

表一：移交设备及工器具、备品备件清单(甲方提供); 表二：决算书清单(甲方提供);

图三：移交设施所占用土地的土地证、房产证及其红线图复印件。(甲方提供);

甲方盖章： 乙方盖章：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年 月 日签订于厦门市同安区

第五篇：配电房管理移交协议

配电房管理移交协议为大家整理配电房的电力设施的管理责任移交约定的协议书。下面是小编整理的这篇配电房管理移交协议范文

配电房管理移交协议

移交方：科左中旗达尔罕电力安装有限责任公司 (以下简称甲方)

接管方： 村 委 会 (以下简称乙方)

根据 工程施工单位已将施工合同内的各项工程施工内容已全部完成，工程运行良好，满足使用符合移交条件。为了及时解决项目受益主体、广大农户、农业生产灌溉提前使用机电井的迫切要求，甲方为了确保农业增效，农民增收的愿望能予以实现为目的，经甲乙双方充分协商达成一致，就 工程电力设施移交事项达成如下协议：

一.移交方名称：科左中旗达尔罕电力安装有限责任公司

二.接管方名称： 。

三、移交工程内容：10kv线路长度 m变压器共 台、(其中：30kva 台，50kva 台，63kva 台，80kva 台，100kva 台)。

四.移交后乙方责任：

1.自移交之日起甲方将以上已完成的运行良好的各工程内容的使用、管理、管护交由乙方全面管理并负责。

2.乙方接管后，使用中、由于乙方使用方法及管理运行不当等人为破坏或不可抗力的自然灾害因素等一切与工程质量无关等原因，甲方不予负责。

3.自移交之日起，乙方对移交的工程内容中的变压器、线路等人为破坏负责。

4.自移交之日起，乙方对移交的工程内容中的变压器、设备等丢失负责。

5.乙方在使用运行管理过程中如出现一切安全事故，一切责任乙方自负。

6.乙方接管后：由于使用方法及乙方运行管理不当和人为破坏或不可抗力的自然灾害因素等一切与工程质量无关的原因，甲方不予负责。

7.本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效，双方应共同遵守本协议。

移交方(甲方)(签章)：科左中旗达尔罕电力安装有限责任公司

甲方委托代表(签字)：

接管方(乙方)(签章)：

乙方委托代表(签字)：

年 月 日

以上这配电房管理移交协议就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。