印刷机机房施工合同(精选14篇)
印刷机机房施工合同 第1篇
工程施工合同
合同编号:DG-GC20131110
甲方:
乙方:
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,按时保质保量完成施工任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:新建印刷机机房
4二、合同价款
1、依据附件清单价款。
以上价格均含税,工程量按实际验收后的量结算。
三、工程要求:
本工程工期自2013年月日至2013年日竣工,乙方应保质保量如期完成工程,不得随意延长工期,但不可抗力导致工期延长除外。如施工方工程材料损坏或出现质量事故由施工方负责,施工方应全额赔偿。
四、竣工验收
乙方必须按甲方的技术标准要求施工,并随时接受甲方委派的质量监督人员的管理,乙方应确保本工程质量达到质量验收标准。工程完工后由甲方负责组织交(竣)工验收。需分项验收的,乙方应在每个分项工程完工后通知甲方,经甲方现场技术人员验收合格后,方可进行下一项工程。
五、付款方式:
本工程乙方垫资施工,工程总量完成50%,甲方付总款项的30%,完工后
经甲方统一验收,付60%。余款7%在60日支付给乙方,剩余3%的质保金三个月后付清。
六、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,各份都具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
八、本合同未尽事宜,双方可签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
委托人(签字):委托人(签字):
日期:日期:
印刷机机房施工合同 第2篇
就 基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:
一、承包方式:甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容:
1、按设计图纸文件的所有内容;
2、施工现场的临时工棚;
3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款:1、甲方采取一次性包死的方式,总价为 元。(大写: );2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式:
1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付
3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付
5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期:
1、自工开之日起45天内完成;
2、本工程开工期为月
3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款元。
六、甲方的责任:
1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;
2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;
3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;
4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;
七、乙方的责任:
1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;
2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;
3、乙方负责砼部分的养护;
4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。
机房隔振地坪施工技术 第3篇
成都天府时代广场A1区工程地上部分为2栋40层170m的办公楼,框架-核心筒结构,建筑重要性类别为丙类,抗震设防烈度为7度。其中16层、30层为避难层,避难层中包含大量设备机房,如水泵房、排风机房、排烟机房以及风机房等。此类机房在正常运行时将产生较大的振动和噪音,会严重影响相邻楼层的办公环境,因此,本工程设计了一种以隔振垫、离心玻璃棉和声默围边隔声垫为主要消能减振材料的机房隔振地坪,以降低避难层中机电设备对上下楼层产生的噪音污染,营造一种安静的工作环境。
2 设计原理
设备产生的噪音主要是机械设备与建筑构件碰撞产生振动,振动波沿着建筑结构上下传播并向四周空气中辐射所产生的噪声。一般建筑物中,楼板是产生撞击噪声的主要构件,楼板撞击噪声不但会向其下方的房间,还会向其连接的建筑构件,如墙面及柱等传播。由于撞击噪声在建筑结构中传播的衰减很小,因此,这种声音可以传得很远,尤其是办公建筑中有很多上下相连的金属管道,更延伸了噪声的传播距离,从而造成严重的噪声污染。
本文所述的隔振地坪施工技术主要采用在结构楼板上设置隔振垫和离心玻璃棉,上面浇筑钢筋混凝土浮板,并于四周设置声默围边隔声垫的方式来达到隔振,进而取得降低噪声的效果。隔振地坪各主要组成部分的材料及性能。
(1)隔振垫为比利时某公司生产的CDM隔振垫,主要材料成分由天然橡胶和软木颗粒的微型结构混合材料组成,规格尺寸为50mm×50mm×50mm。该隔振垫具有隔振、隔声效率高,防潮、阻燃,化学稳定性好等特点,其力学性能测试结果见表1。
(2)离心玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理而制成的铝箔贴面玻璃棉卷毡成品。该产品质地柔软、纤维细、回弹性好,是理想的保温吸声隔声材料。产品保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤、确保施工人员健康且外形美观大方等特点。本工程所用离心玻璃棉厚度为50mm,其主要的物理性能指标见表2。
(3)声默围边隔声垫材料主要成分为10mm灰色聚乙烯,由江门某公司生产。该产品适合使用在所有包括垂直及水平的减振隔离,能有效减轻碰撞噪音经由地台系统的传播。其主要特点是防潮、不宜发霉,并具有保温、隔热、隔声性能优越等优点,且施工方便简单。该材料的力学性能试验结果见表3所示。
3 施工流程
本工程隔振地坪施工流程为:机房地面清理→抄表高、弹线→水泥砂浆找平→聚氨酯防水及保护层施工→铺设离心玻璃棉及围边隔声垫→间距300mm放置隔振垫于玻璃棉中→铺设15mm厚木夹板→铺设150mm厚混凝土板(双向覫6@150mm)→摊铺面层砂浆地坪。
4 施工方法
4.1 机房地面清理
将基层上的落地灰、杂物等剔凿清洗干净,有油污时,用清洗剂清洗。基层表面应坚固平整,不得有起砂等现象。对过于光平的基层面宜进行毛化处理。施工前一天将地面基层均匀洒水湿润并晾干,不得有明水。
4.2 抄表高、弹线
根据楼层设计标高控制线量出面层标高,在墙上弹出面层标高线,房间与走道标高应协调一致。
4.3 水泥砂浆找平层
根据设计要求和面层标高线,确定水泥砂浆铺设厚度。然后拉水平线抹灰饼(50mm×50mm),纵横间距为1.5m,灰饼上平面即为水泥砂浆面层标高,铺抹灰饼作的砂浆材料配合比应与面层的砂浆相同。最后浇筑20mm厚1∶2水泥砂浆找平层,严格控制表面平整度,并做抹面压光处理。
4.3 聚氨酯防水及保护层
对于有防水要求的机房地面,需要在找平层上施工一道单组份的聚氨酯防水层。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm以上。阴阳角部位应做成半径10mm的小圆角,以便涂料施工。所有管件、设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜。
聚氨酯防水的施工工艺流程:基层处理→涂布底胶→局部增强处理→第一遍涂层施工→第二遍涂层施工→防水保护层施工。
4.4 铺设离心玻璃棉及围边隔声垫
将双面铝箔贴面的玻璃棉卷毡制品依次满铺机房地面,连接处对接密实,并用透明胶布将相邻玻璃棉固定,使其连接成一个整体。玻璃棉底面用双面胶粘贴于防水保护层上。沿着机房墙面四周铺设竖向声默围边隔声垫,使得隔振基础与四周墙面分开。
4.5 放置隔振垫
按照纵横向间距300mm于铺设好的玻璃棉上用手工刀切洞,洞口尺寸为50mm×50mm×50mm,然后将50mm×50mm×50mm的CDM隔振垫放置于该洞口中,使其与玻璃棉填充形成一个整体。
4.6 铺设木夹板
待隔振垫全部放置于玻璃棉中后,在其上满铺15mm厚的木夹板,板块之间增设一层附加连接板,并用短钉固定。
4.7 施工配筋混凝土浮板
木夹板铺设完毕后,在其上放置覫6@150单层双向钢筋,纵横向钢筋交点用扎丝绑扎牢固。钢筋绑扎完毕后,在其下放置钢筋马凳或者混凝土垫块,使钢筋具有足够的保护层厚度。然后浇筑C30商品混凝土,控制面层标高及表面平整度,抹面压光,洒水养护7d。
4.8 面层地坪施工
在混凝土面层沿着墙角四周放置40mm×25mm×3mm不锈钢角,采用膨胀螺栓固定,间距500mm一道,然后浇筑一层25mm厚的防水砂浆,并加入非金属硬化剂抹平压光。
5 隔振效果
本工程属超高层高档办公楼,16层及30层设计为避难层和设备层,水泵房、排风机房、排烟机房以及风机房均设计为隔振地坪,现场严格按照本文所述方法进行施工,现机电设备已投入使用。经过检测单位现场检测,此类机电房噪音完全满足环保检测的要求,该隔振地坪能有效阻隔设备振动产生的噪音以及向相邻楼层传递,满足办公环境要求。
6 结论
本文所述机房隔振地坪施工技术的施工工艺操作性强,质量保证措施完善,过程安全环保,隔振效果好,已成功应用于成都天府时代广场办公楼项目,取得了良好的经济效益和社会效益。
摘要:以成都某工程为例,叙述了高层建筑中以隔振垫、离心玻璃棉和声默围边隔声垫为主要消能隔振材料的机房隔振地坪施工技术。该隔振地坪可使机电设备与建筑结构完全分开,能有效降低各类机电设备向外传递振动和噪声。
中波发射机房接地技术及其施工 第4篇
摘 要:中波发射机的前身是电子管结构,在经过适当改造升级后,在播放效率方面,有了很大幅度的提升。不過这类发射机在使用过程中,容易受到雷电袭击,所以其对机房的安装和防范要求较高。基于此,在本文的研究中,主要对中波发射机机房接地技术及其施工进行研究,从而为保障发射机的安全、平稳运行提供良好的保障。
关键词:中波发射机;机房接地;防静电接地;地网埋设
1 广电机房接地的基本概述
广电机房接地主要有如下几种目的:第一,保证发射机设备的平稳、安全运行,在机房内部,一般使用屏蔽接地,通过这种方式,提高对电磁干扰的抑制力度,从而达到电磁屏蔽的效果。第二,机房采取接地措施,也是为了保护设备使用人员的安全,避免工作人员、维修技术人员,受到高压电线放电的伤害,机房在连接底线后,还可以降低火花放电。第三,在恶劣的雷电天气,防止设备遭受雷击,并且机房的接地线可以把设备运行过程中的静电,导入地下,减少静电造成的设备运行故障。
2 发射台接地系统的接地方式
2.1 工作接地
工作接地是接地系统中非常重要的一部分,一般可以根据接地作用的不同,将其分为直流与交流工作接地两种模式。直流工作接地,又称为逻辑或信号接地,直流工作接地可以在一定程度上减少信号的误差,并且抑制电磁干扰。交流工作接地,也称为功率接地,在运用过程中,把电气干扰源直接引入地面,这样就可以逐步削弱机房广播设备的电磁干扰,保持机房内部设备运行时,不会相互干扰。可以说工作接地,在降低机房内部电磁干扰、信号干扰方面,发挥着非常重要的作用,现代很多大型的广电机房,在设计初期,就把工作接地作为重要的施工程序,提前安排施工。
2.2 屏蔽与防静电接地
信号在空间传播过程中,容易受到严重的电磁干扰,如果机房的接地设备运转不正常,则不能有效降低电磁干扰强度,在比较严重的情况下,甚至会导致广播设备的损坏,并给设备操作人员带来一定的伤害。通过屏蔽接地,能够实现对电磁干扰的降低。不过在实际运用过程中,屏蔽接地系统的设计和安装都比较复杂,并且维护成本也比较高。屏蔽接地系统的优势在于,可以削弱电磁对机房设备内不同元器件产生的干扰,提高广播设备的运转效率。对于静电的处理,使用较多的就是静电接地系统,广播设备在运行过程中,会产生静电,这些静电会集聚在金属表面上,而通过静电接地系统,会大大减少静电的集聚,从而保证设备不受静电的影响。
2.3 安全保护接地
根据实际经验,可以知道,安全保护接地可以减少使设备绝缘受到的磨损,不过最主要的目的还是保护设备操作人员的生命安全。国家在电力系统的安全使用规范中,曾有明确的规定,若电力系统采用三相四线进行供电,则必须使用接零方式,切勿使设备的外壳(广播电发射机、开关设备、线路转换设备等)直接和地面连接。其中科学的做法是,在设备的线路安装过程中,要把接地母线,从地网中引出,然后经过导体将机器外壳连接上接地母线。
2.4 防雷接地
机房的防雷接地系统,主要就是为了规避雷害,减少雷电对广电设备造成的危害。现在很多广播设备内部,无论是设备的系统结构,还是线路传输系统,基本上都是低耐压系统。从理论上来说,低耐压系统,抗干扰的能力较差,因此,需要在机房内部,安装科学的防雷接地系统。所以,在敷设广播电视台地网时,要把将避雷带、建筑物以及机房设备保护接地进行集中,尽可能的实现等电位连接。雷电天气,对广播发射系统的影响较大,如果不注意,或者相关的防雷措施做得不到位,很可能会给广播系统设备造成较大的损害,影响广电工作的正常运行。
3 中波发射机房接地系统施工方案
3.1 地井埋设
严格来说,机房接地系统,要实行一机一个地井。根据不同型号的发射机,选择的地井规格也不相同,不过按照现阶段一般的要求,要保证地井在2m以上,在挖掘时,最好的情况是,挖到地下水。在挖好地井之后,需要按照设备的规格,选择合适的铜板,将铜板埋下去,在铜板之上,要焊接一个粗铜棒,从铜棒处引出导线。广电设备机房的地井,一般要在机房附近。发射机机箱的保护接地在需要放电的设备附近设置接地沟。
3.2 接地技术分析
就目前来看,机房接地一般分工作接地、高频接地、防雷接地、保护接地4种。工作地线的接地电阻≤4Ω,这个数值,不是固定不变的,其中需要注意的是,一般要按照不大于各条单线并联值的5%计算。高频接地是发射台的特殊接地系统,凡有高频大电流的接地回路均应敷设专用地线。防雷接地,接地电阻≤10Ω。保护接地。机房用电设备的金属外壳接地,不但保护人身安全,而且有静电隔离作用,以减小外部干扰对节目信号的影响。为此,保护地线必须接地良好,它的接地电阻要求≤8Ω。
4 设备接地注意事项
在实际作业过程中,要注意焊接好机房地槽的铜带,保证焊接的质量和效果,只有高质量的焊接,在实际运行过程中才会发挥作用。如果相关的接口,焊接的不够密实,则遇到较大的雷电天气时,可能会烧坏相关的元器件。所以在使用铜绞线进行焊接时,由于其焊接处接触面积较小,因此,需使用金属片来压住焊口,再用螺栓予以固定,避免混搭使用天线或保安等地线。
5 结论
机房建设工程施工合同 第5篇
合同号:甲方:详细地址:邮政编码:联系人:联系电话: 住所:乙方 :详细地址:邮政编码:法定代表人: 联系电话:住所:甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:第一条 工程项目概况:
(一)项目名称:机房建设合同
(二)施工地址:
(三)双方委派的工程代表:甲方代表: 联系电话:乙方代表: 联系电话:第二条 工程项目的运作方式:
(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。第三条 工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。第四条 工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写):(人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的%。3.剩余%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:收款人开户行:帐 户:5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。第五条 工程期限
(一)工程开工日期为:;
(二)施工最后期限:;
(三)完工时间预计:第六条 双方的权利和义务
临沂大学机房装饰装修施工合同 第6篇
甲方 :临沂大学
乙方 :临沂一品明珠装饰有限公司
由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目(编号为:LYDTX2013067)询价采购,甲乙双方一致同意,乙方负责主控室装修施工,具体内容如下:
一 项目名称金额及工期:项目名称:临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目工程量及施工要求见附件合同金额为98032元,大写玖万捌仟零叁拾贰元整工程完成时间:合同签订之日后15天内完成,以完成安装并验收合格为准
二 工程承包方式
本工程实行包工包料,保工期保质量,并按图纸施工。乙方不得将工程转包其他单位施工,违者终止合同。
承包范围:该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用,以及保修期内的费用。
三 质量标准
双方约定,本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工,乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。招标文件、技术资料、施工示意图和提出的规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四:物资供应
本工程所需的主要设备材料需经双方认可,由乙方采购。乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准,并向甲方提供产品合格证明和检验资料,因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五: 甲乙双方责任
1: 甲方责任
(1)甲方驻工地代表(由后勤管理处指定)
(2)向乙方提供施工的水电条件,并尽量保证施工期的需要。
(3)向乙方提出合理的施工整改要求。
2: 乙方责任
(1)乙方驻工地代表(由乙方指定)
(2)负责水电临时铺设和相关费用。
(3)负责施工区域内安全防护,指定相应的安全措施。
(4)遵守学校的各项管理制度规定。
(5)文明施工,保证施工现场规范整洁。交工之前清理垃圾及现场等。承担因违反规定造成的损失和罚款。
六 工程质量管理和交工验收:施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2: 施工质量达不到规范和设计要求时,乙方必须返工,并承担由此产生的费用及损失。3:隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检,自检合格后通知甲方验收,经甲方确认合格方可隐蔽。验收不合格,乙方在限定时间内修改重新验收。
七 本工程免费保修一年,自工程验收合格日开始计算。保修期内乙方无条件免费承担其施工范围内的保修工作(人为原因及自然灾害除外)
保修期内,乙方必须在接到修理通知后按承诺和相关规定及要求在24小时内派人修理。否则,甲方可委托其他单位或修理人员修理,修理费用从保修金中拨付,因乙方材料质量、安装施工等原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。
八 工程结算和付款方式
工程施工完毕,甲方根据工程量据实验收、结算。审计完成一次支付工程量总金额的百分之九十五,余款做为保证金,自验收合格之日起一年内无质量问题后一次无息结清余款。
九违约责任凡有甲方责任而影响工期和工程质量的,工期顺延,所造成的经济损失由甲方承担。
违约责任。因乙方原因不能按合同约定时间竣工,没延期一天,乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。
十 争议解决
此合同未尽事宜,双方协商解决。协商不能解决的,任何一方可向工程所在地仲裁机构提请仲裁。
十一 合同签订地点:临沂大学
十二 签订时间:2013年11月27日
十三 合同生效 :本合同自双方代表签字盖章生效。
十四 本合同一式五份,甲方三份,乙方一份,临沂鼎泰招标有限公司一份,均具有同等法律效力。
甲方:临沂大学乙方:临沂一品明珠装饰有限公司
代理人:代理人:
联系人: 联系电话:
开户行
印刷机机房施工合同 第7篇
甲方: 枞阳供电公司
乙方: 安庆市新德力电脑有限责任公司
根据<< 中华人民共和国合同法>>,甲乙双方经过平等协商,就枞阳供电公司信息机房至石林变电所光缆施工工程达成如下协议:
第一条工程承包范围
乙方完成至11KV石林变电所光缆施工工作.第二条 工程内容
1.沿电力杆2800米钢绞线架设:
2.沿电力管道500米PVC管敷设:
3.县信息中心机房至石林变控制室3800米光缆敷设:
4.县信息中心机房至石林变控制室光缆的熔接,全程光纤测试.第三条 工程期限
2008年11月日------2008年12月日,共计12个工作日.如遇合同法所规定的不可抗力,工期相应顺延.第四条 合同总价
1.工程预算为,工程结束后按实际发生工作量结算.第五条:工程质量
1.光缆架设安装的施工质量应符合国家和部颁规程.标准的要求:
2.光缆加强设路由、安装位置等需严格按设计要求施工。
3.光缆熔接点的物理位置、光缆预留点位置和预留长度等,需严格按标准施工。
第六条、双方责任
1、甲方按时提供本合同范围内主要材料需求,乙方采用包工包料方式施工,主要材料变更规格必须得到甲方委派的人员签字认可才能使用;
2、甲方委负责本次工程施工的技术督导和工程协调;
3、乙方需按甲方的要求,按质、按量、按时完成本合同规定的全部安装施工内容;
4、乙方指派为本次工程项目的施工负责人;
5、乙方应负责施工中本方人员和设备的安拿来,严格遵守安全施工相关法规和规定,自行承担因施工原因造成的人身伤亡或设备损坏事故的经济责任和安全责任。
第七条 工程验收
工程竣工后乙方应及时通知甲方组织验收,甲方在接到乙方竣式验收通知后,应在三个工作日内组织进行验收。工程竣工验收以国家及部颁规程及施工设计书、设计图纸、施工说明文件为依据,乙方负责编制本承包工程的全套竣工资料。
第八条 保修条件及期限
本工程质保期为一年,自工程竣工验收合格之日算起。在质保期内凡因安装施工造成的质量总是由乙方无偿保修。
第九条 付款方式
1、工程结束后按双方最终验收后确定的实际施工总长度及以上确定的施工单价,由乙方向
甲方报工程决算,经甲方核准后确定本工程合同总费用.费用具体清单,见附件.2、工程竣工验收合格后一个月内付清合同款.3、乙方必须出具符合甲方要求的合法的税务发票.第十条 违约责任
1.因乙方使用不合格材料或者施工质量问题导致返工的,由乙方自行承担责任,并且工期不
予顺延.因乙方原因造成工期延误的,乙方应赔偿甲方因此造成的损失,并且每延误一日按照工程总造价的千分之一支付甲方违约金.2.甲方延期付款的,按照银行同期贷款利息支付乙方违约金.3.因过错方原因造成合同解除的,过错方一次性支付无过错方违约金伍仟元.第十一条其他事项
1.本合同附件和本合同具有同等效力.2.未尽事宜双发协商解决,协商不能达成一致的,可向安庆市有管辖权的法院提起诉讼.3.本合同一式六份,双方各持三份.4.本合同自双发签章后生效.甲方(签章)乙方(签章)
代理人:代理人:
印刷厂印刷业务合同 第8篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、经甲乙双方协商,甲方根据工作需要,委托乙方版印。
二、成品要求:规格,共 /本,封面,内页,装订。
三、交货时间:。
四、付款方式:银行转账,一次性支付设计、制作、出版印刷费万元(万元),含图书托运费,含税。
五、材料交附地点:乙方负责送到甲方所在地
六、甲、乙双方责任与义务:
(一)甲方的责任与义务:
1.负责将清单签字送交乙方。
2.负责将套印的印鉴章交至乙方。
3.负责材料送达甲方后验收,如发现材料残缺,印刷质量低劣等情况,立即通知乙方重新版印。
(二)乙方的责任与义务
1.负责合同规定的材料的版印、送达。
2.材料交甲方验收后,及时与甲方办理财务结算手续。
七、违约责任
1.乙方违约责任:乙方所交的材料质量不符合合同规定,甲方有权退货。
2.甲方违约责任:甲方无正当理由拒收材料,甲方应承担一切费用。
八、其它
1.本合同自签字盖章后生效。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
法定代表人(签字):法定代表人(签字): 电话:电话:
印刷机机房施工合同 第9篇
甲乙双方经友好协商,兹就甲方委托乙方制作甲方宣传画册达成以下协议:
一、项目概要:宣传画册印刷
二、项目明细:
项目名称:
1、尺寸:大16K(21cmX28.5cm)
3、纸张:
4、册数:
5、色数:4色印刷
单价:8元/册总价:16000元(人民币大写:伍仟叁佰元整)
三、付款方式:
开始制作之日起支付货款5000元,余款11000元于交货当日付清。
四、交货方式
印刷加工:在2010年9月8日交货。
交货地点:甲方工厂,产品风险自交货时转移。
五、印刷质量标准
1、乙方印刷内容完全按照甲方最终确定电子版印刷,印刷品纸张以上述规格为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。
2、彩色印刷品的色差范围正负应不超过样稿的10%,套印允许误差应小于0.2mm,其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。
3负责除印刷以外发行、广告的连带责任,乙方仅对画册印刷质量负责,不对内容负任何责任。
利用为甲方制作画册期间获取的甲方资料。
六、合同其它条款
交货数量同意允许正负5%的短溢装。如溢装的情况,甲方有权选择是否按合同单价接收超装之货品。若甲方不接收,乙方不得擅自赠送他人或以任何价格出售,作其他客户印刷业务参考样本除外。如短装在5%之内,乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额,但不另行补足数量。如短装在5%以上,甲方有权要求乙方补足所缺货品。
由于政策变化、政府行政行为等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同,本合同即行终止,双方不承担违约责任。
七、违约责任
1、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款,此合同未尽事项,应由甲乙双方友好协商解决。
2、若任何一方违反本合同并经协商无效,应由被告所在地人民法院作争议解决。
3、因不可抗力导致合同无法执行的情况,双方应友好协商延期履行,协商不成或确实无法继续履行的,任何一方均不承担违约责任。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同样有效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________
杂志印刷合同 第10篇
甲方:乙方:
甲、乙双方遵循平等自愿、互惠互利原则,友好协商,就乙方承制甲方杂志事项达成如下约定,共同信守。
一、业务明细
名称: 《》月刊杂志设计、制版、印刷
印数: 每期份
规格:开色页
用纸:封面g纸内页g纸
装订:
二、合同金额与付款
每期单价:元∕本每期合计:元(人民币:圆整)结清时间:
银行汇付:开户行:
账号:
开户名称:
三、工作流程及制作要求
1、甲方在交稿前一周将本期期刊的主要内容告知乙方,以便乙方拍摄创意封面和题头照,甲方将初改文稿交乙方,双方协商排版方案。
2、乙方在甲方交稿后5个工作日内完成拍摄和排版工作,将打印样稿返回甲方校对,甲方一校完成,乙方按照甲方修改意见,2个工作日完成修改、调整,乙方将最终样稿打印交由甲方再校对,确认无误后,需经甲方经办人“签付印”同意后,由乙方制版、付印。乙方必须按照甲方“签付印”确认的样稿付印。乙方应在甲方“签付印”5个工作日之内,完成印刷,并送货到甲方所在地南通市城港路155号,甲方查验后签收。
3、甲方对样稿应做到清楚、确认(包括图片、文字、版式),甲方对样稿进行确认签字后,如对样稿内容再次提出变更、修改的,应与乙方协商后,签订补充约定或重新签订合同,甲方并应赔偿因此给乙方造成的损失,包括乙方已完成的设计
或制版费用,已印制的加工材料费用等。因此而影响乙方交货期的,双方应重新协商确定新的交货期,否则乙方有权自行确定一个合理的交货期。
4、乙方应按照双方约定的数量、纸张和留存样本质量完成设计、排版和印刷工作,如期提供样稿和成品,延期交货或未达到制作和印刷质量的,甲方有权拒绝付款,并中止合同的继续履行。如因甲方撤换稿件原因延迟,交货期顺延;如因乙方原因延迟交货,每延期一日,应按总价款金额5%向甲方支付违约金,并承担甲方因此而造成的损失。
5、甲方未按本合同约定付款时间付款的,乙方有权拒绝交货,并中止合同的继续履行。同时甲方每逾期一日,应按欠款金额之5%向乙方支付违约金。
6、乙方在交货同时向甲方提供内刊电子版一份,供甲方存档。
7、保密规定:乙方不得将甲方任何文字/图片资料和信息透露给无权获得的任何第三方机构或个人。如有违反并造成甲方损失的,甲方将追究乙方相关经济和法律责任。
8、甲方不得将乙方所拍摄的图片资料用于本杂志之外或提供任何第三方机构或个人。如果违反并造成乙方损失的,乙方将追究甲方相关经济和法律责任。
9、不可抗力:如因不可抗问题导致无法或延迟履行合同的,应在不可抗力事件发生后三天内通知对方,并协商寻求减少损失的办法或对双方都公正合理的另外安排。
四、附则
1、双方因本合同发生纠纷,首先应协商解决;协商不成时,任何一方可向仲裁委员会提出申请,由该会以现时有效的仲裁规则进行仲裁。
2、本合同为电脑打印稿,除签字外,手写内容无效。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章之日起生效。
4、印刷用纸和制作质量参照留存样本:由乙方承制的年月内刊(总第)
甲方:乙方:
(签字盖章)(签字盖章)
印刷加工合同 第11篇
合同编号: 0017127
以甲方签字样品或确认稿件为验收标准,色差偏差以色卡为准,方法为抽样。
提出异议期限为甲方收到货物十五日内,无书面形式视为合格。
三、包装要求: 纸箱包装四、付款方式及违约处理: 货到3个月内付款
注:甲方须按合同约定履行付款,对违反合同的.欠款每天缴纳3‰的违约金;在双方确定的交货期内,
乙方未按时送货,每天缴纳3‰的违约金。
五、交提货方式及地点: 六、违约责任:按《中华人民共和国合同法》的规定。
七、解决合同纠纷的方式:协商解决。协商不成依照法律规定可向守约方人民法院诉讼。
八、到货时间:.3.3日到货
九、备注:
1、若甲方自带纸张,因纸张原因引起的乙方机器配件等非正常原因损害的,由甲方视损害程度按市场
价给予赔偿。
2、甲方所提供资料若有争议,乙方不予承担任何责任。
图书印刷合同 第12篇
甲方:联系人: 乙方:联系人:
经甲乙双方协商,就承印《》一书达成如下协议:
一、成书规格及印刷要求:
1.开本:成本尺寸×毫米。印张:
2.封面用纸:正面:色;背面色。复膜:亮膜或亚光膜,是否勒口:
3.前后环(扉)用纸:印色:
4.插页用纸:印色:正面:色;背面色。
5.正文用纸:印色:
6.装订要求:
7.印刷时,乙方应按照甲方提供的原稿及版样制作,所有彩照、黑白照片及文字等应与原稿基本相符,达到层次分明,墨色均匀,不脏不糊,装订不缺页、错页,符合国家规定的质量技术标准。
二、印数、工价及结算方式:
1.印数:册2.工价:
3.结算办法:
三、校对责任及印刷周期:
1.甲方发稿时按照“齐、清、定”的要求,将正文、环扉、插
页、封面一次发齐,否则,因甲方发稿晚或在印刷过程中换稿、或有较大改版者,造成脱期由甲方负责。乙方在印刷过程中应保证出版时间,如遇意外客观原因影响按期出版时,应事先与甲方取得联系,说明情况,并采取积极措施加以补救。
2.乙方负责清样的初校,二校直至终校由甲方负责。甲方终校后签付印样。如非乙方过失而由于付印样出现事故导致交货拖期以及由此造成的经济损失,概由甲方负责。
3.自签交付印样后,印刷周期为天,乙方应按双方商定的要求制作本书,并在该期内完成本书的印刷工作。如达不到质量要求或拖期出书,甲方有权拒绝收货、付款或要求乙方返工,并追索由此给甲方造成的损失。
四、其它:
1.在本合同执行期间,甲乙双方如未获得对方同意,不得单方面更改或中止合同,否则,毁约一方应赔偿由此给对方造成的经济损失。
2.未尽事宜,由双方协商解决。
3.本合同一式贰份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
五、备注
甲方代表:乙方代表:
(签章)(签章)
电话:电话:
印刷合同 第13篇
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方(供方):____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
印刷许可证:____________________
一、印刷品名称、数量及交货日期:
品名
规格
单位
数量
计划单价
金额
用料
交货期
二、加工原料:
三、质量和式样:
1、质量:________
2、式样:
四、定货数量的差额幅度:
五、货款结算,凭运输部门的运单向银行办理托收。
六、原材料供应:
(甲方来料加工者,应由乙方作运货处理,其货款在乙方交货结算时,凭甲方的发票结算。)
七、印件确定后,双方中途变更应提前 日通知对方协商同意,否则应负违约责任,并应赔偿对方造成的损失。
八、外地用户,可由乙方代办运输,乙方一经运出即为交货,一切包装费、运杂费均由甲方负担。
九、本合同一式 份,双方各执一份。
十、本合同如有未尽事宜,由经双方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲 方:________________________
代表人:________
开户行:________
帐 号:____________ ____年__月__日
乙 方:________________________
代表人:________
开户行:________
彩页印刷合同 第14篇
甲方全称:兴业银行股份有限公司深圳龙华支行
乙方全称:深圳市豪伟速广告有限公司
甲乙双方经友好协商,兹就甲方委托乙方设计印刷“宣传彩页”相关事宜签定本合同:
一、项目概要:乙方根据甲方提供的内容及要求,设计和印刷“宣传彩页”。
二、项目明细:
产品类型 成品尺寸 纸张规格 印刷工艺 成品数量
宣传彩页 420*285毫米 157克铜版纸 双面彩色0张
设计费用 印刷单价 印刷总价 合计总价 280元 0.135元/张 2700元 2980元
本合同项目实际执行总金额:2980元(人民币贰仟玖佰捌拾元整)
三、印刷交货:
(1)在收到甲方签字确认样稿后叁个工作日内交货,交货地点:
(2)交货地点位于深圳市区内由乙方承担运费,否则由甲方承担运费或自行提货,产品风险自交货时转移。
四、付款方式:
(1)产品合格验收当日,甲方向乙方支付合同全款,即2980元(人民币贰仟玖佰捌拾元整)。
五、产品验收:
(1)甲方负责产品印前内容的及时校核确认及印后验货收货,以提供给乙方的签字确认样稿为验收依据。
(2)在乙方按照甲方签字确认样稿进行印刷后,甲方所提出的内容增删或调整不作为验收依据;甲方对产品质量有任何异议,须在交货当日内向乙方提出。
(3)由于正常机械误差与呈色原理不同,成品色彩与打印样稿可能有小于±5%的偏差,其它若需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。
(4)验收合格后,乙方为甲方提供本项目印刷正稿文件光盘壹份,余款结清后,本项目版权归属甲方所有。
六、违约责任:
(1)甲方未按合同规定的时间向乙方支付款项,应承担合同总金额30%的违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间向甲方提交产品,应承担合同总金额30%的`违约金。
(3)合同签定后,若甲方中止本合同,视乙方工作进度,所产生的生产费用由甲方承担,同时还须支付合同总金额30%的违约金,结束合同关系。
(4)在任何情况下乙方仅对产品本身负责,不承担产品以外造成的连带责任。
(5)由于政府行为、政策变化、社会异常事故及自然灾害等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同,双方应友好协商延期履行,或根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
(6)甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款,未尽事宜由双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。合同双方若发生争议,交由仲裁委员会仲裁解决。
七、本合同一式两份,签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________ (盖章)
地址:
代表:
电话:
日期:
年 月 日
乙方:__________ (盖章)
地址:
代表:
电话:
日期:年 月 日
地址: 代表:
电话:
日期: